Licitación ID: 4023-6-LE23
Mejoramiento Sistema DAS de Socoroma
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad
Cod: 76121701
Mejoramiento del Sistema Disposición de Aguas Servidas de Socoroma: Limpieza de la primera sección o cámara de descarga de la fosa séptica existente, habilitación de drenes, y habilitación de nueva cámara de distribución de drenes  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Mejoramiento Sistema DAS de Socoroma
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Implementar acciones de mejoramiento para el óptimo funcionamiento del Sistema de Disposición de Aguas Servidas de la Localidad de Socoroma, Comuna de Putre. En específico: Mejorar cámara de descarga para óptimo funcionamiento de la fosa séptica, mejorar sistema de drenaje, mediante la reposición de 1 unidad y habilitación 1 unidad auxiliar, Capacitar a personas para acciones básicas de mantenció.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Unidad de compra:
Secoplac
R.U.T.:
69.250.800-9
Dirección:
José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna:
Putre
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-05-2023 15:01:00
Fecha de Publicación: 11-04-2023 21:54:05
Fecha inicio de preguntas: 11-04-2023 23:01:00
Fecha final de preguntas: 20-04-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-04-2023 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-05-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-05-2023 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 17-05-2023 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
VISITA OBLIGATORIA DE TERRENO, CON ESPERA MÁXIMA DE 15 MINUNTOS. PUNTO DE ENCUENTRO PLAZA DE SOCOROMA A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA , PRESENTANDO EL ANEXO N°9 QUE SE DETALLA EN LAS BASES. 17-04-2023 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Según lo estipulado en el numeral 7.1. de las Bases Administrativas Generales.
Documentos Técnicos
1.- Según lo estipulado en el numeral 7.2. de las Bases Administrativas Generales.
 
Documentos Económicos
1.- Según lo estipulado en el numeral 7.3. de las Bases Administrativas Generales.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica Se evalúa estableciendo un ranking de todos los precios recibidos. 20%
2 Presentación de Antecedentes Se evalúa la presentación de los documentos y antecedentes requeridos. 10%
3 Plazo de Ejecución Se evalúa estableciendo un ranking de todos los plazos recibidos. Dichos plazos no podrán tener una variabilidad menor al 25% del plazo de ejecución estimado. 20%
4 Experiencia del Oferente Se evalúa la experiencia en obras iguales o asociadas al proyecto, de los proponentes en cualquier lugar, urbano o rural, comunal, regional o a nivel país, ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años. 25%
5 Experiencia del Encargado de Obras Se evalúa la experiencia del Encargado de Obras del Proponente en conjunto con su preparación académica asociada. 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Recursos SUBDERE PMB-IRAL 2022
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Orlando Alcocer
e-mail de responsable de pago: orlando.alcocer@imputre.cl
Nombre de responsable de contrato: Pablo Ignacio Olivares Luque
e-mail de responsable de contrato: pablo.olivares@imputre.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2572510-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento: 03-07-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Para garantizar la seriedad de la propuesta, se deberá entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que aseguro el cobro de la misma de manera rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ello son: Póliza de Seguro, Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista, entre otros. Resultan procedentes las boletas de garantía tomadas por un tercero para caucionar las ofertas que presenten los proponentes, según lo establecido en la normativa vigente y en la naturaleza del requerimiento. No se aceptan cheques como instrumentos de garantía.
Glosa: Garantía de Seriedad de la Oferta en la Licitación Pública "Mejoramiento Sistema de Disposición de Aguas Servidas de Socoroma, Comuna de Putre", ID N°4023-6-LE23.
Forma y oportunidad de restitución: A los proponentes cuyas ofertas hayan sido delcaradas inadmisibles o desestimadas se les hará devolución de la Garantía a los diez (10) días siguientes después de la firma del contrato y recepción de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento: 30-11-2023
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales, el contratista adjudicado deberá entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro de esta en forma rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ellos son: Póliza de Seguro, Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista, entre otros. No se aceptan cheques como instrumentos de garantía.
Glosa: Garantía del Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en las Obras de la Licitación Pública "Mejoramiento Sistema de Disposición de Aguas Servidas de Socoroma, Comuna de Putre", ID N°4023-6-LE23.
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía se devolverá al proponente adjudicado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Sin Observaciones", según determinación de la respectiva Comisión de Recepción Provisoria de las Obras y previo canje de la Boleta de Garantía por la Correcta ejecución de las Obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: Garantía de la Correcta Ejecución de las Obras
Fecha de vencimiento: 31-12-2024
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar la correcta ejecución de las obras, el contratista adjudicatario deberá entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro de la misma en forma rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable. Ejemplos de ello son: Póliza de Seguro, Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista, entre otros. No se aceptan cheques como instrumentos de garantía.
Glosa: Garantía de la Correcta Ejecución de las Obras en la Licitación "Mejoramiento Sistema de Disposición de Aguas Servidas de Socoroma, Comuna de Putre", ID N°4023-6-LE23
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía se devolverá al proponente adjudicado en un plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción Final de la Obra "Sin Observaciones", emitida por parte de la respectiva Comisión Receptora de las Obras, previa Liquidación y Cierre del Contrato mediante Decreto Alcaldicio.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia del Oferente”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia del Encargado de Obras”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Plazo de Entrega” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.
Cláusula de Readjudicación
En el evento de que el adjudicatario no suscribiera el contrato en el plazo establecido en estas Bases Administrativas, podrá readjudicar al segundo, tercer y sucesivos mejores oferentes que alcancen los puntajes mínimos para adjudicar. Si el oferente adjudicado se desiste de una oferta total o parcialmente, no suscribe el contrato de adjudicación por causas imputables a él, o no presenta la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los plazos establecidos para estos hechos, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, por simple resolución administrativa.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.