|
CLÁUSULA 1: REGLAMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO |
|
LA LICITACIÓN ESTARÁ SUJETA A LA LEY Nº 19.886, SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADO “MERCADO PÚBLICO”, DEJANDO ESTABLECIDO QUE SÓLO SE ADJUDICARÁ ESTA PROPUESTA A AQUEL OFERENTE QUE HAYA REALIZADO SU OFERTA A TRAVÉS DEL MENCIONADO SISTEMA ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.
ADEMÁS, LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, O EN SU DEFECTO EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL.
ESTA PROPUESTA SE REGIRÁ POR LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS Y LAS EVENTUALES ACLARACIONES POSTERIORES QUE ESTARÁN DISPONIBLES EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO, EN LA OPORTUNIDAD QUE SEÑALA LA CALENDARIZACIÓN.
TODOS LOS ANTECEDENTES QUE CONFORMAN PARTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA DEBE ENTENDERSE QUE SON DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO, SÓLO EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE ELLOS, ÉSTOS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN
PRELACIÓN ADMINISTRATIVA
a) ACLARACIONES
b) CONVENIO (SUSCRITO ENTRE DEP Y MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL)
c) BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
d) BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE OBRAS
e) PLANOS
f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
g) CARTA GANTT
h) PLAN DE CONTINGENCIA
i) OFERTA
j) CONTRATO
FINANCIAMIENTO
LAS OBRAS SE IMPUTARÁN A LA CUENTA 22-06-001-003 “MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES FONDOS APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD”, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL.
|
|
|
|
CLÁUSULA 2: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA |
|
LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SE REALIZARÁ DE LA FORMA Y CON LOS CONTENIDOS QUE SE DETALLAN EN LA PRESENTE CLÁUSULA. EN CASO QUE EL DEPTO. DE EDUCACIÓN, AL MOMENTO DE ESTUDIAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DETECTE QUE ESTA NO CORRESPONDE A LO REALMENTE SOLICITADO O NO INCLUYE EN FORMA ÍNTEGRA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, O EN GENERAL NO SE AJUSTA A LO EXIGIDO EN LAS PRESENTES BASES, Y/O POSIBLES ACLARACIONES, SERÁ CAUSAL PARA CONSIDERAR AL PROPONENTE FUERA DE BASES.
EN ESTE SENTIDO, LOS ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS ANEXOS QUE SEAN ADJUNTADOS EN EL PROCESO DE ACLARACIONES (SI LAS HUBIERE) QUE SE EMITAN EN EL PERÍODO ESTIPULADO EN EL CALENDARIO DE LICITACIÓN SON CONSIDERADOS COMO DOCUMENTO(S) OFICIAL(ES), DE ESTE MODO, SE ENTENDERÁN CONOCIDOS POR LOS OFERENTES QUE PRESENTEN INTERÉS POR REALIZAR OFERTAS EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.
LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA NO PODRÁN PRESENTAR ENMENDADURAS DE NINGUNA CLASE. EN NINGÚN CASO SE PODRÁ ACEPTAR QUE FALTE ALGÚN DOCUMENTO EXIGIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CASO CONTRARIO EL OFERENTE QUEDARÁ FUERA DE BASES.
SE DEBEN ACOMPAÑAR TODOS LOS DOCUMENTOS O FORMULARIOS QUE EXIJA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DEM) DE YUMBEL, DEBIENDO SER COMPLETADOS EN FORMA ÍNTEGRA, DE LO CONTRARIO EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PODRÁ CONSIDERAR AL OFERENTE FUERA DE BASES, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE APEGO ESTRICTO A LA BASES.
ETAPA 1: ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO
A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO SE DEBERÁN ADJUNTAR (DOCUMENTO ESCANEADO Y/O ARCHIVO DIGITAL SEGÚN CORRESPONDA) AL MENOS LOS SIGUIENTES:
a) IDENTIFICACIÓN COMPLETA DEL OFERENTE O RAZÓN SOCIAL (SEGÚN FORMULARIO 1).
b) DOCUMENTO(S) QUE ACREDITE(N) LO SEÑALADO EN LA LETRA b) DEL PUNTO 4 “Requisitos de Participación” DE LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.
c) DECLARACIÓN JURADA SIMPLE QUE CONSIGNE HABER ESTUDIADO TODOS LOS ANTECEDENTES Y ANALIZADO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. (SEGÚN FORMULARIO 2).
d) LISTADO QUE INDIQUE NOMBRE, MONTO Y AÑO DE LAS ÚLTIMAS OBRAS QUE HA EJECUTADO O ESTÉN TERMINADAS (FORMULARIO 4), EL CUAL DEBERÁ SER ACOMPAÑADO DE CERTIFICADO O DOCUMENTO (QUE DEJE CLARAMENTE ESPECIFICADO NOMBRE, MONTO Y AÑO DE LA OBRA), PUDIENDO SER DE SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPALIDADES Y/O SECTOR PRIVADO SEGÚN CORRESPONDA, EN OBRAS RELACIONADAS CON LA EDIFICACIÓN, MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES REALIZADOS PERÍODO ENTRE 2015 A LA FECHA. LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO Y CERTIFICADOS O DOCUMENTOS INDICADOS ANTERIORMENTE ES OBLIGATORIO, POR LO TANTO, LA NO PRESENTACIÓN DEL LISTADO, O QUE NINGUNA DE LAS OBRAS SEÑALADAS ADJUNTE SU RESPECTIVO CERTIFICADO O DOCUMENTO, SERÁ CAUSA PARA DEJAR FUERA DE PROCESO DE LICITACIÓN AL OFERENTE. PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN SÓLO SE CONSIDERARÁN LAS OBRAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS O DOCUMENTADAS POR SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPALIDADES Y/O SECTOR PRIVADO.
e) CRONOGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT DE LAS OBRAS A EJECUTAR, (LOS PLAZOS DEBERÁN SER CONCORDANTES CON LO SEÑALADO EN EL FORMULARIO 3 DE OFERTA ECONÓMICA) INSTRUMENTO POR EL CUAL LA INSPECCION TECNICA VERIFICARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, Y VALIDARA O RECHAZARA SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZO DE SER NECESARIO. DEBIENDO CONSIDERAR ADEMAS QUE LA OBRA CONTEMPLA UN PLAN DE CONTINGENCIA ADJUNTO, INDICANDO QUE EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR SUS TRABAJOS EN HORARIO POSTERIOR AL REGIMEN ESCOLAR (13.30HRS) SABADOS Y DOMINGOS HORARIO LIBERADO, DEBIENDO VELAR POR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD NECESARIAS PARA QUE LOS RECINTOS OPEREN COMPLETAMNTE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO NORMAL.
ETAPA 2: Oferta Económica en el Portal MERCADO PÚBLICO
EL MONTO TOTAL CON IMPUESTO NO PODRÁ EXCEDER EL PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE INDICADO EN LAS PRESENTES BASES, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERÁ DEJADA FUERA DEL PROCESO DE LICITACIÓN.
ESTAS OFERTAS SERÁN RECEPCIONADAS EN DICHO SITIO WEB SÓLO EN LOS PLAZOS CONTEMPLADOS, PARA ELLO SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LOS FORMULARIOS, QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.
• FORMULARIO 3: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DONDE DEBERÁ SEÑALAR EL MONTO DE LA OBRA OFERTADO (NETO Y BRUTO), PLAZO TOTAL QUE PROPONE OFERTAR. EN RELACIÓN CON LA OFERTA ECONÓMICA. EN TODO CASO LOS OFERENTES IGUALMENTE DEBERÁN INGRESAR SU OFERTA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, LA CUAL SE DEBERÁ EXPRESAR EN VALORES NETOS, ES DECIR SIN IMPUESTOS (COINCIDENTE CON EL NETO INDICADO EN EL FORMULARIO DE PRESENTACION).
• PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, SIGUIENDO EL ORDEN DE LOS ÍTEMS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LAS PARTIDAS CONSIDERADAS SE PUEDEN DESGLOSAR O INCLUIR ALGUNAS QUE NO ESTÉN ESPECIFICADAS Y QUE SEA NECESARIO REALIZAR, COMO POR EJEMPLO LOS COSTOS POR PERMISOS DE EDIFICACION Y OTROS ESTUDIOS (DE ACUERDO A FORMATO EXCEL ADJUNTO).
DESPUÉS DE LA HORA INDICADA NO SE ACEPTARÁN NUEVAS OFERTAS O COMPLEMENTACIÓN DE LAS QUE SE HUBIEREN PRESENTADO.
IMPORTANTE DE CONSIDERAR
EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR SU OFERTA EN EL PORTAL DEL SISTEMA MERCADO PÚBLICO, CONSIDERANDO LA PRESENTE CLÁUSULA; ADEMÁS DEBE ADJUNTAR COMO REQUISITO OBLIGATORIO LOS DOCUMENTOS AQUÍ MENCIONADOS.
QUIENES NO ENTREGUEN DICHOS ANTECEDENTES OBLIGATORIOS QUEDARAN FUERA DE LA PRESENTE PROPUESTA.
ESTE REQUISITO ES OBLIGATORIO, TANTO PARA LOS OFERENTES QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CHILE PROVEEDORES, COMO PARA AQUELLOS QUE NO ESTÁN INSCRITOS.
HABILIDAD PARA SER CONTRATADO (SÓLO PARA OFERENTES QUE NO SE ENCUENTREN INSCRITOS DE CHILE PROVEEDORES)
CABE HACER PRESENTE QUE AQUELLOS OFERENTES QUE NO SE ENCUENTREN INSCRITOS DE CHILE PROVEEDORES, DEBERÁN ACREDITAR SU HABILIDAD PARA SER CONTRATADOS POR ORGANISMOS DEL ESTADO, POR LO QUE LES SERÁ EXIGIDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE DICEN RELACION CON:
• DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ASEVERANDO NO HABER SIDO CONDENADO POR CUALQUIERA DE LOS DELITOS DE COHECHO CONTEMPLADOS EN EL TÍTULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL.
• CERTIFICADO EMITIDO POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SE PUEDE SOLICITAR EN CUALQUIER TESORERÍA REGIONAL O PROVINCIAL), CON NO MÁS DE 60 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ACREDITANDO QUE NO REGISTRA DEUDAS TRIBUTARIAS POR UN MONTO TOTAL SUPERIOR A 500 UTM POR MÁS DE UN AÑO, O SUPERIOR A 200 UTM E INFERIOR A 500 UTM POR UN PERÍODO SUPERIOR A 2 AÑOS, SIN QUE EXISTA UN CONVENIO DE PAGO VIGENTE.
• ÚLTIMO BOLETÍN LABORAL Y PREVISIONAL DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, O CERTIFICADO DICOM LABORAL, CON NO MÁS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, NO DEBIENDO REGISTRAR DEUDAS PREVISIONALES O DE SALUD POR MÁS DE 12 MESES POR SUS TRABAJADORES DEPENDIENTES.
• DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ASEVERANDO NO TENER SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA EN SU CONTRA POR PRESENTACIÓN DE UNO O MÁS DOCUMENTOS FALSOS AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
• DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ASEVERANDO NO HABER SIDO DECLARADO EN QUIEBRA, POR SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA, POR MOTIVOS DE DEUDAS.
• DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ASEVERANDO NO HABER SIDO ELIMINADO O ENCONTRARSE SUSPENDIDO DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES POR RESOLUCIÓN FUNDADA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS.
• CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, CON NO MÁS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ACREDITANDO NO HABER SIDO CONDENADO POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR.
• CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, CON NO MÁS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ACREDITANDO NO REGISTRAR CONDENAS ASOCIADAS A RESPONSABILIDAD PENAL JURÍDICA POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR.
LAS DECLARACIONES JURADAS SE PODRÁN PRESENTAR EN UN SOLO DOCUMENTO, AL IGUAL QUE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.
DICHAS CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS PODRÁN SER ENTREGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
OPCIÓN 1: AL INGRESAR SU OFERTA POR EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS, PARA LO CUAL LAS CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS DEBERÁN SER ESCANEADOS E INGRESADOS AL PORTAL COMO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ANTES DEL CIERRE DE LA PROPUESTA; O BIEN
OPCIÓN 2: AL MOMENTO DE FIRMAR EL RESPECTIVO CONTRATO, EL OFERENTE ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR A LA UNIDAD MUNICIPAL REQUIRENTE LAS CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EN FORMATO PAPEL Y EN ORIGINAL.
ES IMPORTANTE HACER PRESENTE QUE:
SE INDICA EXPRESAMENTE AL CONTRATISTA O PROVEEDOR ADJUDICADO QUE EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PROVISIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LOS FUNCIONARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD HASTA EL NIVEL DE JEFATURA O SU EQUIVALENTE, NI CON PERSONAS UNIDAS A ELLOS POR LOS VÍNCULOS DE PARENTESCO DESCRITOS EN LA LETRA B) DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY N° 18.575, LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, NI CON SOCIEDADES DE PERSONAS DE LAS QUE AQUÉLLOS O ÉSTAS FORMEN PARTE, NI CON SOCIEDADES COMANDITAS POR ACCIONES O ANÓNIMAS CERRADAS EN QUE AQUÉLLOS O ÉSTAS SEAN ACCIONISTAS, NI CON SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS EN QUE AQUÉLLOS O ÉSTAS SEAN DUEÑOS DE ACCIONES QUE REPRESENTEN EL 10% O MÁS DEL CAPITAL, NI CON LOS GERENTES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES O DIRECTORES DE CUALQUIERA DE LAS SOCIEDADES ANTEDICHAS.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 3: ENTREGA Y APERTURA DE LA PROPUESTA |
|
LOS ARCHIVOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE (ETAPA 1 Y ETAPA 2) SE RECIBIRÁN SÓLO HASTA LA FECHA Y HORA DE CIERRE INDICADA EN EL CALENDARIO DE LICITACION, POSTERIOR A ELLO SE REALIZARÁ LA APERTURA DE LOS ANTECEDENTES.
DE TODO LO ACTUADO SE LEVANTARÁ UN ACTA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS, QUE EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EVACUA AL PORTAL.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 4: CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
DURANTE EL PERIODO DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN
LOS OFERENTES PODRÁN FORMULAR CONSULTAS EXCLUSIVAMENTE EN EL HORARIO Y FECHAS ESTIPULADAS EN EL CALENDARIO DE LICITACIÓN, ACTIVIDAD QUE DEBE EFECTUARSE A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO, DESPUÉS DE LA CITADA HORA NO SE RESPONDERÁ NINGUNA CONSULTA; Y LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL MOMENTO CITADO EN DICHO CALENDARIO.
LOS PROPONENTES SERÁN RESPONSABLES DE REVISAR EN EL PORTAL LAS RESPUESTAS EMITIDAS.
EN TODO CASO, TODAS LAS CONSULTAS RELACIONADAS CON LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO, EN LA FORMA Y PLAZO ESTABLECIDOS. POR LO TANTO, SÓLO LAS RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES EMITIDAS POR ESTE MEDIO SE ENTENDERÁN COMO OFICIALES.
RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE AJUDICACIÓN (O BIEN DECLARADAS INADMISIBLES Y/O DESIERTAS) LOS OFERENTES PARTICIPANTES PODRÁN FORMULAR CONSULTAS TELEFÓNICAS O CORREOS ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN AL CONTACTO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES POR UN PERÍODO CONTEMPLADO DESDE EL DÍA DE ADJUDICACIÓN EN EL PORTAL Y HASTA CINCO DÍAS HÁBILES DESPÚES DE DICHA FECHA.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 5: EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA |
|
EVALUACIÓN
LA COMISIÓN EVALUADORA, NOMBRADAS POR DECRETO ALCALDICIO, TENDRÁ UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, A CONTAR DE LA FECHA DE LA APERTURA, PARA EMITIR EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE, EL CUAL PODRÁ PROPONER DESECHAR O SELECCIONAR ALGUNA DE LAS PROPUESTAS. ESTE INFORME SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL ALCALDE, PARA SU APROBACION, DESPUÉS DE LO CUAL SE PODRÁ DICTAR EL DECRETO ALCALDICIO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. EN TODO CASO, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN SE DEBERÁ CONTAR CON EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ADJUDICAR LAS OBRAS LICITADAS.
DICHA COMISIÓN ESTARÁ INTEGRADA POR FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL, PUDIENDO FUNCIONAR EN SU DEFECTO SUS SUBROGANTES O QUIENES SE DESIGNEN EN SU REPRESENTACIÓN
LA COMISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A LOS OFERENTES ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES DE SUS PROPUESTAS, ESPECÍFICAMENTE EN ALGUNOS PUNTOS QUE PRESENTEN DUDAS, PARA PERMITIR UNA MEJOR EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. ENTIÉNDASE EN ESTE PUNTO, QUE SÓLO SE PODRÁN ACLARAR LOS DOCUMENTOS YA INGRESADOS EN LA PROPUESTA Y NO AGREGAR OTROS ANTECEDENTES ADICIONALES QUE HAYAN SIDO OBVIADOS DENTRO DEL PLAZO FIJADO PARA EL CIERRE DE LA PROPUESTA.
DICHAS ACLARACIONES DEBERÁN SER PRESENTADAS DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS HÁBILES A CONTAR DEL REQUERIMIENTO.
EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SE RESERVA EL DERECHO A RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS UNA VEZ EVALUADAS, O ACEPTAR CUALQUIERA DE ELLAS, SEGÚN CALIFICACIÓN QUE REALICE LA COMISIÓN.
EN LA EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE UN OFERENTE, O SÓLO UNO CUMPLA CON LO EXIGIDO, NO SE APLICARÁ LA SEÑALADA EVALUACIÓN, POR CUANTO, NO EXISTIRÍA PATRÓN DE COMPARACIÓN, SÓLO SE VERIFICARÁN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS, Y QUE ESTA PROPUESTA REPRESENTE LOS INTERESES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
TODAS LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS PERMANECERÁN VIGENTES HASTA QUE EL OFERENTE ADJUDICADO HAYA FIRMADO CONTRATO CON EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EN TODO CASO, DICHA VIGENCIA NO PODRÁ SER SUPERIOR A 60 DÍAS CORRIDOS, PERÍODO QUE UNA VEZ VENCIDO POSIBILITARÁ EL DESISTIMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS DEMÁS OFERENTES, SI ASÍ LO ESTIMAREN.
EN CASO DE EMPATES EN EL RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN, SE ADJUDICARÁ LA OFERTA DEL PROVEEDOR QUE OBTUVIERE UN MAYOR PUNTAJE EN EL FACTOR DE MÁS ALTA PONDERACIÓN SEGÚN ESTAS BASES, DE MANTENERSE LA SITUACIÓN SE ANALIZARÁ EL FACTOR QUE LE SIGUE EN PONDERACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA QUE SE PRODUZCA EL DESEMPATE, EN CASO DE EXISTIR UN NUEVO EMPATE SE OPTARÁ POR LA PROPUESTA DE MENOR COSTO, Y EN CASO QUE NO SEA POSIBLE EVALUAR LO ANTERIOR, Y PERSISTA EL EMPATE, SE ADJUDICARÁ LA OFERTA MÁS CONVENIENTE A LOS INTERESES MUNICIPALES SEGÚN LA CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR, CONSIDERANDO ADEMÁS LA EXPERIENCIA ANTERIOR DE LOS PROVEEDORES CON LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL, PRIVILEGIANDO LOS TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS EN FORMA MÁS SATISFACTORIOS.
ADJUDICACIÓN
LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN SE OFICIALIZARÁ MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO, REQUISITO PREVIO PARA SUSCRIBIR EL RESPECTIVO CONTRATO. EL INICIO DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS AL CONTRATISTA, SE REALIZARÁ UNA VEZ EFECTUADA LA ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN.
EL OFERENTE ADJUDICADO TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CON EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, LOS QUE COMENZARÁN A REGIR DESDE CUANDO EL DEPARTAMENTO SUBA A LA PÁGINA DE LA LICITACIÓN LOS ANTECEDENTES DE ADJUDICACIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL, EL SISTEMA EVACUARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL ACTA DE ADJUDICACIÓN, DOCUMENTO QUE CONTEMPLA LA FECHA DE ENVÍO, DATO QUE SERVIRÁ DE RESPALDO PARA CONTABILIZAR LOS DÍAS PARA LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. POR LO TANTO, LOS PROPONENTES SERÁN RESPONSABLES DE REVISAR EN EL PORTAL LOS ANTECEDENTES DE ADJUDICACIÓN.
READJUDICACIÓN
EN CASO QUE EL OFERENTE ADJUDICADO NO SUSCRIBA EL CONTRATO EN LOS PLAZOS SEÑALADOS, O BIEN, RECHACE LA ORDEN DE COMPRA, EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PODRÁ DEJAR SIN EFECTO EL DECRETO DE ADJUDICACIÓN, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVO ADMINISTRATIVAMENTE EL DOCUMENTO DE GARANTÍA DE “SERIEDAD DE LA OFERTA”, EN CASO QUE DICHA CAUCIÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN LAS RESPECTIVAS BASES, Y SE PROCEDERÁ A DICTAR UN NUEVO DECRETO ADJUDICANDO LA LICITACIÓN AL OFERENTE QUE ESTÉ UBICADO SEGUNDO EN EL RESPECTIVO INFORME DE EVALUACIÓN, O SI ESTE NO ACEPTA, AL TERCERO Y ASÍ SUCESIVAMENTE; O RECHAZARÁ TODAS LAS PROPUESTAS SI ELLO RESULTA CONVENIENTE PARA LOS INTERESES MUNICIPALES.
SI UNA VEZ ADJUDICADA UNA LICITACIÓN, E INFORMADA ÉSTA EN EL PORTAL, SE DETECTAREN ERRORES, OMISIONES O FALTAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, YA SEA DE PARTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN O DEL OFERENTE, SE DEBERÁ RETROTRAER AL MOMENTO QUE EN FORMA PREVIA DETERMINE EL DECRETO ALCALDICIO QUE ORDENA DICHO PROCEDIMIENTO. TODO LO ANTERIOR DEBERÁ REALIZARSE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 6: DETALLE PONDERACIONES |
|
LA LICITACIÓN SE EVALUARÁ SOBRE LA BASE DE LOS SIGUIENTES FACTORES:
1.- PLAZO (40%): SE APLICARÁ UNA MAYOR PONDERACIÓN AL MENOR PLAZO DE ENTREGA EFECTIVA DE LAS OBRAS (CONSIDERANDO PLAN DE CONTINGENCIA). LO ANTERIOR APLICANDO LA SIGUIENTE RELACIÓN:
FORMULA: X = MENOR CANTIDAD DE DIAS * 40
DIAS OFERTADOS ANALIZADO
2.- EXPERIENCIA (35%): SE CONSIDERARÁ CUANTIFICANDO EL VALOR TOTAL CONTRATADO POR OBRAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS O DOCUMENTADAS, LA SUMATORIA TOTAL DE ACUERDO A LISTADO (FORMULARIO 4), TENDRÁ UN MAYOR PUNTAJE LA EMPRESA QUE PRESENTE MAYOR VALOR TOTAL CONTRATADO, APLICANDO LA SIGUIENTE FORMULA DE CÁLCULO:
FORMULA: X = VALOR TOTAL CONTRATADO OFERTA EVALUADA * 35
MAYOR VALOR CONTRATADO OFERTADA
3.- PRECIO (15%): SE APLICARÁ UNA MAYOR PONDERACIÓN AL MENOR VALOR OFERTADO. ESTE CRITERIO SE EVALUARÁ APLICANDO LA SIGUIENTE RELACIÓN:
FORMULA: X = MENOR PRECIO OFERTADO * 15
PRECIO OFERTA ANALIZADA
4.- MANO DE OBRA LOCAL (10%): SE APLICARÁ UNA MAYOR PONDERACIÓN A LA MAYOR OFERTA DE TRABAJADORES INSCRITOS EN LA OMIL DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL, CON UN MAXIMO DE 5 PERONAS, CANTIDAD QUE OPTARÁ AL MAXIMO VALOR PONDERADO. (AUN CUANDO PUEDA OFERTARSE POR MAS) APLICANDO LA SIGUIENTE FORMULA DE CÁLCULO:
FORMULA: X = MANO DE OBRA OFERTA EVALUADA * 10
MAYOR MANO DE OBRA OFERTADA
NOTA: LA MANO DE OBRA OFERTADA DEBE CORRESPONDER A TRABAJADORES INSCRITOS EN LA OMIL DE YUMBEL, LOS CUALES DEBERÁN ENCONTRARSE CONTRATADOS EN FORMA PERMANENTE POR TODO EL PERIODO QUE DURE LA OBRA. ES DECIR, SE EXIGIRÁ LA PERMANENCIA DE LOS TRABAJORES OFERTADOS POR LA TOTALIDAD DEL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA SERA CAUSAL PARA EL PAGO DE MULTA, SEGÚN LO INDICADO EN LA CLAUSULA 7 DE LAS PRESENTES BASES.
EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL SE RESERVA EL DERECHO A DESECHAR O ACEPTAR AQUELLAS OFERTAS QUE OBTENGAN UN PUNTAJE TOTAL INFERIOR A 60 PUNTOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PROPENDER AL RESGUARDO DE LOS INTERESES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 7: PLAZOS Y MULTAS |
|
EL PLAZO MÁXIMO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS SERÁ DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS CORRIDOS, SIN PERJUICIO QUE EL OFERENTE PUEDA CONSIDERAR PARA SU OFERTA UN PERÍODO MENOR AL ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE DEJA ESTABLECIDO EN TODO CASO, QUE EL PLAZO A OFERTAR NO PODRÁ SER INFERIOR A 100 DÍAS, DE LO CONTRARIO LA OFERTA QUEDARÁ FUERA DE BASES.
LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN INICIADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, CUYA FIJACIÓN CORRESPONDERÁ AL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN. LA NO-CONCURRENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE A LA ENTREGA DE TERRENO EL DÍA Y HORA FIJADOS, DARÁ DERECHO AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA RESOLVER EL CONTRATO Y HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS VIGENTES O DAR LAS OBRAS POR INICIADAS, TODO ELLO A ELECCIÓN DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
EL PLAZO SERÁ CONTADO DESDE LA ENTREGA DEL TERRENO AL CONTRATISTA, LO QUE SE HARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACTA DE ENTREGA AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO O EN UN PLAZO NO MAYOR A 05 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ÉSTE Y EN ESTE ACTO SE DEBERÁ HACER ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA, LIBRO DE OBRAS Y NÓMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ DE ACUERDO A SU OFERTA.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO SIGNIFICARÁ UNA MULTA EQUIVALENTE AL 5% (UNO POR MIL) DEL MONTO NETO DEL CONTRATO DE CARGO DEL CONTRATISTA, POR DÍA CORRIDO DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS DE CONFORMIDAD AL ART. 79 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886. POR OTRO LADO, EN CASO QUE EL FUNCIONARIO MUNICIPAL A CARGO DE LA INSPECCIÓN (ITO) COMPRUEBE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA O PARALIZADA POR UN PERIODO IGUAL O SUPERIOR A 10 DÍAS CORRIDOS, SIN EXISTIR FUNDAMENTO FORMAL PARA ACREDITAR TAL CIRCUNSTANCIA, FACULTARÁ AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO, LO QUE SERÁ INFORMADO FUNDADAMENTE AL PORTAL MERCADO PÚBLICO, HACIENDO EFECTIVA LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS.
EL OFERENTE PRESENTARÁ UNA OFERTA POR MANO DE OBRA LOCAL, CRITERIO QUE SERÁ FUNDAMENTAL EN LA EVALUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN, POR LO TANTO, RESULTA UN ASPECTO QUE SE DEBE CUMPLIR Y VELAR POR SU PERMANENCIA POR TODO EL PERIODO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EN TAL SENTIDO, POR CADA DIA EN QUE INJUSTIFICADAMENTE EL CONTRATISTA NO MANTENGA LOS TRABAJADORES LOCALES OFERTADOS, SE CURSARÁ UNA MULTA DE $50.000 DIARIOS POR CADA TRABAJADOR QUE FALTE DE LOS OFERTADOS, POR TODO EL PERÍODO EN QUE DEBA EJECUTARSE LA OBRA DE CONFORMIDAD AL ART. 79 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886. LO CUAL SERÁ REGISTRADO POR LA ITO EN LIBRO DE OBRAS, PARA CONSTANCIA.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PUEDA DISPONER DEL PERSONAL POR MOTIVO AJENOS A SU RESPONSABILIDAD, ESTA SITUACIÓN DEBERÁ SER CERTIFICADA POR LA OMIL, INDICANDO QUE NO EXISTEN INSCRITOS PARA DESARROLLAR ESTE TRABAJO Y/O LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE INTERESADOS. LA GESTIÓN PARA OBTENER ESTA CERTIFICACIÓN ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, HABILITARÁ AL CONTRATISTA A CONTRATAR PERSONAL O MANO DE OBRA QUE NO SEA LOCAL, RAZÓN POR LA QUE, DE NO EXISTIR MANO DE OBRA LOCAL, NO SERÁ EXCUSA SUFICIENTE PARA PARALIZAR LA OBRA.
PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA: EN EL CASO QUE LOS HECHOS SEAN CONSTITUTIVOS DE FALTA (DEFICIENCIA DE MATERIALES, ERROR EN MATERIALES, ATRASOS, ETC), EL INSPECTOR TÉCNICO DE LA OBRA O SU SUBROGANTE, INFORMARÁ A LA UNIDAD DE FINANZAS PARA QUE PROCEDAN A NOTIFICAR POR ESCRITO AL DOMICILIO INFORMADO POR EL CONTRATISTA, A FIN DE QUE ESTE TOME CONOCIMIENTO DE LA MULTA Y DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA PARA LO CUAL REMITIRÁ LOS ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES.
EL PROVEEDOR PODRÁ INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE EL SR. ALCALDE DURANTE LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN. RECIBIDA LA REPOSICIÓN DEL PROVEEDOR, DICHA AUTORIDAD, DEBERÁ RESOLVER EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES CON LOS ANTECEDENTES QUE EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DISPONGA Y LOS QUE EL PROVEEDOR HAYA APORTADO. SE DICTARÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE PRONUNCIARÁ SOBRE LOS HECHOS, LA SANCIÓN Y SU CUANTÍA, LA QUE SERÁ DEBIDAMENTE NOTIFICADA AL PROVEEDOR EN LOS TÉRMINOS SEÑALADO EN PÁRRAFOS ANTERIORES. LA MULTA FINALMENTE, RESULTANTE DEBERÁ SER INGRESADA AL DEPTO. DE EDUCACIÓN ANTES DEL RESPECTIVO PAGO.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 8: DEL CONTRATO. |
|
EL OFERENTE SELECCIONADO DEBERÁ CONCURRIR A FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA CON EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, A CONTAR DESDE CUANDO EL DEPTO. DE EDUCACIÓN LE NOTIFIQUE A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.
LA NO COMPARECENCIA A FIRMAR EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERÁ COMO LA NEGATIVA DEL OFERENTE A EJECUTAR LA OBRA LICITADA, QUEDANDO EL DEPTO. DE EDUCACIÓN FACULTADO EN TAL CASO A ADJUDICAR LA LICITACIÓN AL OFERENTE QUE LE SIGA EN EL ORDEN DE PRECEDENCIA, O BIEN REALIZAR OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA; LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA POR SERIEDAD DE LA OFERTA.
EL CONTRATO QUE SE DEBE SUSCRIBIR INCORPORARÁ COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE ÉL, LAS POSIBLES ACLARACIONES, LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y DEMÁS PIEZAS DE LA LICITACIÓN. TODOS LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, SERÁN EXCLUSIVAMENTE DE CARGO DEL OFERENTE ADJUDICADO. ÉL ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL DEPTO. DE EDUCACIÓN EN VIRTUD DEL CONTRATO Y LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS CON TODA SU DOCUMENTACIÓN RESTANTE.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 9: FORMA DE PAGO |
|
SERÁ EN ESTADOS DE PAGO MENSUALES DE LA SIGUIENTE FORMA: PRIMER ESTADO DE PAGO DE UN 30% DEL PRESUPUESTO CONTRATADO CORROBORANDO EL 40% DE AVANCE DE LAS OBRAS. SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE UN 20% DEL PRESUPUESTO CONTRATADO CORROBORANDO EL 60% DE AVANCE DE LAS OBRAS. TERCER ESTADO DE PAGO DE UN 30% DEL PRESUPUESTO CONTRATADO CORROBORANDO EL 85% DE AVANCE DE LAS OBRAS. Y UN CUARTO ESTADO DE PAGO POR UN 20% DEL MONTO CONTRATADO CONTRA LA RECEPCIÓN PROVISORIAS DE LAS OBRAS.
OBS. 50% DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN DEM. EL 50% DE LOS RECURSSO RESTANTES DEBERA SOLICTARSE A DEP SEGÚN SE INDICA EN CONVENIO POR ESTADOS DE AVANCE.
PARA DAR CURSO A CADA ESTADO DE PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR (2 COPIAS):
• NÓMINA DEL PERSONAL, INDICANDO: NOMBRE, RUT, FECHA DE INGRESO, FINIQUITO (EN CASO DE EXISTIR), DÍAS TRABAJADOS Y CARGO.
• FACTURA.
• CERTIFICADO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DEL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, QUE ACREDITE QUE EL CONTRATISTA NO TIENE RECLAMOS PENDIENTES POR PAGO DE REMUNERACIONES, COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD.
• PLANILLA DE COTIZACIONES, LIQUIDACIONES, CONTRATO Y/O FINIQUITOS.
• PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUSCRITA POR CADA TRABAJADOR.
• LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA EFECTUADOS DURANTE LAS FAENAS (SI CORRESPONDIERA)
• CERTIFICADOS DE CALIDAD EMITIDOS POR OFICINAS DE CONTROL TÉCNICO QUE SEAN PERTINENTES PARA RESPALDAR LA CALIDAD DE LOS ÍTEMS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE PAGO, SI CORRESPONDIERE.
• CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO QUE EMITE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD (EN ORIGINAL) SI CORRESPONDIERE.
• OTROS ANTECEDENTES QUE EL ITO CONSIDERE NECESARIOS PARA RESPALDAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, ESPECIALMENTE EN TEMAS RELATIVOS CON LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE.
• SET DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA (ANTES, DURANTES Y DESPUES).
• NO SE PODRÁN PRESENTAR ESTADOS DE PAGO POR MATERIALES DEPOSITADOS AL PIE DE LA OBRA O POR FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
RESPECTO A TODAS LAS PARTIDAS INDICADAS COMO DE CARÁCTER GLOBAL, TALES COMO INSTALACIÓN DE FAENAS U OTRAS SIMILARES, PARA EFECTO DE DETERMINAR LOS MONTOS A PAGAR, ESTOS SERÁN PRORRATEADOS SU COSTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE ESTADOS DE PAGOS EN EL PLAZO TOTAL DE LA OBRA.
LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS O CONDICIONADOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 10: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO IMPERFECTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SE PODRÁ PONER TÉRMINO ANTICIPADAMENTE A ÉSTA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO FUNDADO Y HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA GARANTÍA. EN ESTE CASO EL DEM, NOTIFICARÁ, DICHO DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO AL ADJUDICADO DE LA DECISIÓN DE PONER TÉRMINO ANTICIPADO UNILATERALMENTE AL SERVICIO, SIN INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA NI ARBITRAJES, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. NEGATIVA A SUSCRIBIR EL RESPECTIVO CONTRATO
2. INCUMPLIMIENTO GRAVE DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR ESTAS BASES, CONSULTAS Y ACLARACIONES Y POR LA OFERTA ECONÓMICA, CALIFICADAS POR EL DEPTO. DE EDUCACIÓN.
3. DECLARACIÓN DE QUIEBRA DEL ADJUDICADO.
4. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO.
5. FALLECIMIENTO DEL CONTRATADO, SI ES PERSONA NATURAL, O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, SI SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA.
6. CUANDO LO EXIJA EL INTERÉS PÚBLICO O LA SEGURIDAD NACIONAL.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE PODRÁ PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, LO CUAL SERÁ DECRETADO FUNDADAMENTE Y NOTIFICADO AL PORTAL MERCADO PÚBLICO.
EN RELACIÓN A LA LEY Nº 20.238, QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.886, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA LIBRE COMPETENCIA EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
QUEDARÁN EXCLUIDOS QUIENES, AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, DE LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA O DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN, SEGÚN SE TRATE DE LICITACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS O CONTRATACIÓN DIRECTA, HAYAN SIDO CONDENADOS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR, DENTRO DE LOS ANTERIORES DOS AÑOS.
EN CASO DE QUE LA EMPRESA QUE OBTENGA LA LICITACIÓN O CELEBRE CONVENIO REGISTRE SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, LOS PRIMEROS ESTADOS DE PAGO PRODUCTO DEL CONTRATO LICITADO DEBERÁN SER DESTINADOS AL PAGO DE DICHAS OBLIGACIONES, DEBIENDO LA EMPRESA ACREDITAR QUE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN PAGADAS AL CUMPLIRSE LA MITAD DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON UN MÁXIMO DE SEIS MESES. EN ESTE CASO EL DEPTO. DE EDUCACIÓN EXIGIRÁ QUE LA EMPRESA CONTRATADA PROCEDA A DICHOS PAGOS Y PRESENTE LOS COMPROBANTES Y PLANILLAS QUE DEMUESTREN EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, DARÁ DERECHO A DAR POR TERMINADO EL RESPECTIVO CONTRATO Y HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA GARANTÍA, PUDIENDO LLAMARSE A UNA NUEVA LICITACIÓN EN LA QUE LA EMPRESA REFERIDA NO PODRÁ PARTICIPAR.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 11: OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO |
|
• LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR MATERIALES DE IGUAL O MEJOR CALIDAD A LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
• EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL CONTRATO, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN DE NINGÚN TIPO POR IMPREVISTOS QUE SURJAN EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASIMISMO, SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACER LAS GESTIONES Y PAGOS A NOMBRE DEL DEM, DE LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, DERECHOS (SERVIDUMBRES, APORTE FINANCIERO REMBOLSABLE, ENTRE OTROS), ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIONES, AUTORIZACIONES, RECEPCIONES, INSTALACIONES DE EQUIPOS, ETC. QUE LAS OBRAS CONTRATADAS REQUIEREN, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DE ESTE MODO, EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS PAGOS QUE, POR CUALQUIER CONCEPTO, DICHOS PERMISOS, DERECHOS, APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES, AUTORIZACIONES Y RECEPCIONES NECESARIAS. OCASIONADAS POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN.
• SERA DE RESPONSABILIDAD Y CARGO EXCLUSIVO DEL ADJUDICADO EL PAGO DE CUALQUIER TIPO DE DERECHOS, PERMISOS, CERTIFICACIONES, RESOLUCIONES SEC APORTES, TRIBUTOS E IMPUESTOS DE CUALQUIER INDOLE, POR EDIFICACION, INSTALACIONES SANITARIAS, DE GAS, ALCANTARILLADO, ETC, YA SEA CON SERVICIOS PUBLICOS, SECTOR PRIVADO, EMPRESAS DE SERVICIOS BASICOS (SEGÚN CORRESPONDA), COMO ASI TAMBIEN LAS MULTAS QUE LE PUEDAN CURSAR COMO CAUSA O ANTECEDENTES DE TRANSGRESION POR PARTE DE AQUEL O DE SUS DEPENDIENTES A LAS LEYES, REGLAMENTOS U ORDENANZAS.ASI MISMO DEBERA RESPONSABILIZARSE POR EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DURANTE EL PERIODO QUE DURE LA OBRA.
• EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVA VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, TENIENDO PRESENTE AQUELLA RELATIVA A LA LEY Nº 20.123 Y REGLAMENTO QUE REGULA EL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS Y EL CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS TRANSITORIOS; Y LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 66 BIS DE LA LEY 16.744 SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS.
• EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LAS OBRAS DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
• PERMITIR EL LIBRE ACCESO A ZONA DE LA OBRA A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL Y/O FUNCIONARIOS DEP PARA VISITAR E INSPECCIONAR LAS OBRAS Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO (PLANILLAS DE JORNALES, FACTURAS, CONTROLES, ESTADOS DE PAGO, ETC.)
• EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, COMO ASI TAMBIÉN, DE SU RESGUARDO Y CUIDADO HASTA LA ENTREGA PROVISORIA DE LA OBRA, POR LO TANTO, EN CASO DE DAÑOS EN LOS EQUIPOS O ALGÚN OTRO ELEMENTO DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU REPOSICION SEGÚN LO DETERMINE EL ITO O LA COMISION DE RECEPCION.
• POR OTRO LADO, EL CONTRATISTA ASUME TODOS LOS RIESGOS E IMPONDERABLES QUE SIGNIFIQUEN MAYORES COSTOS, CUALQUIERA SEA SU ORIGEN NATURALEZA O PROCEDENCIA.
• EN GENERAL, SIN QUE ESTA NUMERACIÓN SEA TAXATIVA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ASUMIR TODOS LOS GASTOS QUE IRROGUE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y SU EJECUCIÓN, SEA DIRECTO, INDIRECTO O A CAUSA DE ÉL.
• POR OTRA PARTE, EL ADJUDICADO ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR AL ENCARGADO DE BODEGA DEL DEPTO. DE EDUCACION LOS MATERIALES CAMBIADOS DE LAS DEPENDENCIAS INTERVENIDAS. EN BODEGA DEM (UBICADA EN CALLE LOS CARRERA ENTRE ANIBAL PINTO Y GOYCOLEA), DICHA ENTREGA SE REALIZARÁ MEDIANTE ACTA DE ENTREGA DETALLADA Y FIRMADA POR AMBAS PARTES. EL CONTRATISTA DEBERA HACERCE CARGO TAMBIEN DEL TRASLADO DE LOS ESCOMBROS A BOTADERO.
• SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE QUE LA EMPRESA CUENTE CON UN PROFESIONAL RESIDENTE EN LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCTOR CIVÍL, ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL O INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN) CUYA EXPERIENCIA MÍNIMA DEBE SER DE 2 (DOS) AÑOS O SUPERIOR EN LABORES DE SIMILAR CARACTERÍSTICAS. EL CUAL DEBERÁ SUPERVISAR LA OBRA PERMANENTEMENTE, SUPERVISIÓN QUE DEBERÁ ESTAMPAR EN LIBRO OBRA Y DEBERÁ ESTAR A DISPOSICIÓN DE CONSULTAS DE LA ITO DEM (ARQUITECTO DEM). LA RELACIÓN LABORAL SE CERTIFICARÁ CON CONTRATO DE TRABAJO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTO SI NO FUESE PROFESIONAL EL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. EN AMBOS CASOS SE DEBERÁ ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE TÍTULO. AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR LA COPIA LEGALIZADA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL.
• SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DEL LETRERO EN OBRA SEGÚN FORMATO ENTREGADO POR LA DEP Y ARQUITECTO DEM, EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES, A CONTAR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
• TODOS LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MAQUINARIAS, GASTOS DE LEYES SOCIALES, ELEMENTOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ALTURA CORRERÁN POR CUENTA DEL ADJUDICADO.
• PÓLIZAS DE SEGURO. EN LO QUE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR CONTRA TODO RIESGO LAS OBRAS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO DEL CONTRATO, QUE A LO MENOS PERMITA CUBRIR LA INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE UN EVENTUAL SINIESTRO; Y POR LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUDIERE GENERARSE POR DAÑOS A TERCEROS EN VIRTUD DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR UN VALOR EQUIVALENTE A LO MENOS A UN 10% DEL MONTO DEL CONTRATO. LO ANTERIOR, SALVO QUE LA NORMATIVA APLICABLE A LA SOSTENEDORA PARA LA EJECUCIÓN CONTEMPLE OTRA COSA. ESTAS PÓLIZAS DEBERÁN MANTENERSE VIGENTES DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA OBTENCIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA. POR LO TANTO, CONTROLAR Y ASEGURAR SU PERMANENTE ACTUALIZACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA SOSTENEDORA Y/O UNIDAD TÉCNICA.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 12: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO |
|
SE EFECTUARÁ SOLAMENTE CUANDO EXISTA ACUERDO MUTUO ENTRE EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL Y EL CONTRATISTA, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE TRANSGREDIR LA LEGALIDAD VIGENTE, FUNDAMENTADO EN INFORME ESCRITO (CON RESPALDO) , LA QUE ESTARÁ SUJETA AL MISMO TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN ORIGINAL.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 13: LETRERO DE OBRA |
|
SE DEBERÁ INSTALAR UN LETRERO DE OBRA, EL CUAL SERÁ DE CARGO DEL CONTRATISTA, CUYA UBICACIÓN SERÁ DADA POR EL I.T.O. EL DISEÑO, CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DEL LETRERO DE OBRA SERÁ SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA DEP. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINARSE CON EL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PARA LA ENTREGA DEL FORMATO DEFINITIVO CON LOS DATOS CONTRACTUALES INCLUIDOS., SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE ENTREGA DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES PARA EFECTOS PRESUPUESTARIOS, ESTE LETRERO DEBE SER COLOCADO POR LA EMPRESA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO. SU INCUMPLIMIENTO HARÁ ACREEDOR A LA EMPRESA DE UNA MULTA EQUIVALENTE A $ 50.000 POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA INSTALACIÓN DEL REFERIDO LETRERO CON TOPE DE 60 DÍAS DE ATRASO, DE CONFORMIDAD AL ART. 79 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886; CANTIDAD RERSULTANTE QUE SERÁ DESCONTADA POR VÍA ADMINISTRATIVA EN EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUE SE CURSE. ESTE LETRERO, UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA, DEBERÁ ENTREGARSE EN LUGAR MUNICIPAL DEFINIDO POR EL I.T.O.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 14: DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS |
|
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERÁ SUPERVISADA POR PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN. LA EMPRESA CONTRATISTA QUEDA OBLIGADA A DAR TODAS LAS FACILIDADES QUE LA SUPERVISIÓN REQUIERA PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO.
EN EL CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN ORDENE ENSAYOS DE CUALQUIER ELEMENTO DE LAS OBRAS, EL GASTO QUE ELLO DEMANDE SERÁ DE CARGO DE LA EMPRESA.
LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXIGIRÁ EL USO DE MATERIALES DE RECONOCIDA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y EN CASO QUE SU PROCEDENCIA NO SEA CONOCIDA, PEDIRÁ ANTECEDENTES QUE LA COMPRUEBEN. ESTAS PRUEBAS DE CALIDAD DEBERÁN EFECTUARSE EN ENTIDADES ACEPTADAS PARA TAL EFECTO.
|
|
|
|
|
CLÁUSULA 15: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS |
|
RECEPCION PROVISORIA
SERÁ SOLICITADA UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA A TRAVÉS DE DOCUMENTO ESCRITO, INGRESADO EN LA OFICINA DE PARTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON DICHO DOCUMENTO SE DEBERÁ ADJUNTAR CARPETA QUE CONTENGA COMO MINIMO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
• FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (ANTES, DURANTE Y DESPUES).
• LIBRO DE OBRAS, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL TITULO 1, CAPITULO 2, ARTICULO 1.3.2 N°10, DEL DECRETO N°47, DE 1992, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, EN ADELANTE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, SE DEBERÁ LLEVAR UN LIBRO FOLIADO CON HOJAS EN TRIPLICADO QUE DEBERÁ ESTAR PERMANENTEMENTE EN OBRA DURANTE SU EJECUCIÓN, BAJO LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE DEJARÁ CONSTANCIA DE: 1. LAS ÓRDENES DEL INSPECTOR TÉCNICO EN OBRA (ITO) DE LA UNIDAD TÉCNICA O DE LA SOSTENEDORA, QUE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SE IMPARTAN AL CONTRATISTA; 2. LAS OBSERVACIONES QUE SE HAGAN ACERCA DE LA FORMA EN QUE SE EJECUTE LOS TRABAJOS, 3. LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN ESTAMPAR LOS PROYECTISTAS CON LA APROVACION DEL ITO; 4. CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN DE ORDEN TÉCNICO QUE DEBA REALIZARSE ENTRE EL CONTRATISTA Y LA UNIDAD TECNICA Y/O ITO.
• NÓMINA DEL PERSONAL, INDICANDO: NOMBRE, RUT, FECHA DE INGRESO, FINIQUITO (EN CASO DE EXISTIR), DÍAS TRABAJADOS Y CARGO.
• FACTURA A NOMBRE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL.
• CERTIFICADO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DEL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, QUE ACREDITE QUE EL CONTRATISTA NO TIENE RECLAMOS PENDIENTES POR PAGO DE REMUNERACIONES E IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DE SALUD.
• PLANILLA DE COTIZACIONES, LIQUIDACIONES, CONTRATO Y/O FINIQUITOS.
• PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUSCRITA POR CADA TRABAJADOR.
• LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA EFECTUADOS DURANTE LAS FAENAS.
• CERTIFICADOS DE CALIDAD EMITIDOS POR OFICINAS DE CONTROL TÉCNICO QUE SEAN PERTINENTES PARA RESPALDAR LA CALIDAD DE LOS ÍTEMS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE PAGO, SI CORRESPONDIERE.
• OTROS ANTECEDENTES QUE LA INSPECCIÓN TÉCNICA CONSIDERE NECESARIOS PARA RESPALDAR EL CORRESPONDENTE PAGO, ESPECIALMENTE EN TEMAS RELATIVOS CON LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HÁBILES SIGUIENTES DE INGRESADOS LOS ANTECEDENTES, LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEM VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO, QUIÉN INFORMARÁ POR ESCRITO A SU SUPERIOR DE LO ACONTECIDO; APROBADO EL PASE, DESIGNARÁ POR DECRETO ALCALDICIO LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN QUE LA INTEGRARÁN AL MENOS TRES FUNCIONARIOS.
RECEPCION DEFINITIVA
SE REALIZARÁ 420 DÍAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA.
|
|
|
|