Ficha Licitación

Licitación ID: 4157-18-LE26

CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ EL CARMEN

Responsable de esta licitación: I.Municipalidad de El Carmen

Fecha de Cierre: 01-07-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 14 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de locales, plantas comerciales o industriales	1 Global
Cod: 72131601	1 Global
OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LICITACIÓN

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ EL CARMEN

Estado:

Publicada

Descripción:

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pública que efectúa la Municipalidad de El Carmen en su calidad de Unidad Técnica, para la licitación denominada “CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ, EL CARMEN” La contratación de lo indicado en el punto anterior se efectuará mediante propuesta pública, regida por lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Planos de Arquitectura, Emplazamiento, aclaraciones y cualquier otro antecedente que integre el proceso de licitación en su conjunto, además de las normas de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento y, en general, todas las normas legales vigentes que se relacionen con la materia de la Licitación. Los antecedentes y documentos antes mencionados pasarán a formar parte del Contrato, mediante la modalidad de contrato a Suma Alzada sin reajustes, ni intereses.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I.Municipalidad de El Carmen

Unidad de compra:

Educación

R.U.T.:

69.141.700-K

Dirección:

BAQUEDANO 385

Comuna:

El Carmen

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-07-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 17-06-2026 10:59:38

Fecha inicio de preguntas: 17-06-2026 13:00:00

Fecha final de preguntas: 23-06-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-06-2026 13:13:00

Fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2026 15:25:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-07-2026 15:25:00

Fecha de Adjudicación: 29-07-2026 17:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno Viernes 19 de Junio a las 10:00hrs en Dependencias del DAEM 19-06-2026 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Buzón “ANEXOS ADMINISTRATIVOS” del portal, los siguientes documentos:  Identificación completa del oferente según formulario N° 1.  Declaración jurada simple, según formulario N°2. (Asegurando contratación de mano de obra local en caso de ser adjudicado).  Declaración jurada simple de no contravención del artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas en Chile (Ley 19.886) establece inhabilidades para evitar conflictos de interés.  Experiencia del oferente según formulario N°5.  Fotocopia de la Cédula de Identidad o E-RUT, según se trate de persona natural o Empresa.  Fotocopia de la Patente Municipal (vigente a la fecha de apertura de la licitación).

Documentos Técnicos

1.- Buzón “ANEXOS TECNICOS”  Plazo de ejecución, según formulario N° 3.  Programa de Trabajo o Carta Gantt con avances físicos porcentuales parciales y acumulados  Antecedentes que acrediten experiencia en obras iguales o similares a la requerida según punto N° 3 de las presentes bases, se requiere que las acreditaciones de experiencia correspondan exclusivamente a las obras que detalle el oferente en el formulario N°5.  Nómina de profesionales.

Documentos Económicos

1.-  Oferta Económica, deberá indicar el precio total de oferta incluyendo todos los impuestos, según formulario N° 4.  Programa Financiero entregado por el oferente, en concordancia a lo indicado en la Carta Gantt o Programa de Trabajo. Los oferentes serán responsables de revisar íntegramente los antecedentes de la licitación y considerar todos los costos necesarios para la correcta ejecución de las obras. Los errores u omisiones que pudiese contener la oferta que efectúe el oferente en el estudio de la licitación, sean ellos de cualquier naturaleza, no alterarán la Suma Alzada indicada en ella. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar mayores aclaraciones a los antecedentes solicitados en las presentes bases, con el propósito de resguardar sus intereses; respecto de errores u omisiones formales, siempre que ello no altere la esencia de la oferta ni vulnere el principio de igualdad entre oferentes.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Comportamiento contractual anterior	Comportamiento anterior intachable Se asignarán 100 puntos al oferente que no registre término anticipado de contratos ni cobro de garantías en contratos de obras públicas o municipales durante los últimos 3 años, acreditables mediante información disponible en Mercado Público o antecedentes fundados.” 100 puntos por alguna causa o motivo se le puso término a algún contrato o se le hizo efectiva alguna garantía por seriedad de oferta, fiel cumplimiento de contrato o correcta ejecución en alguna obra que supere los 30millones de pesos, En caso de registrar incumplimientos de esta naturaleza, obtendrá 0 puntos. 0 puntos	10%
2 Cumplimiento de los requisitos	Cumple en primera instancia con la totalidad de la documentación exigida. 100 puntos Omite algún documento en su oferta que no sea de característica esencial y se le solicita con posterioridad a través del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando dicho documento no altere la evaluación de los demás oferentes participantes que si cumplieron efectivamente con la totalidad de la documentación exigida. 0 puntos	10%
3 Experiencia de los Oferentes	10 o más certificados: 100 Pts 7 a 9 certificados: 75 Pts 4 a 6 certificados: 50 Pts 1 a 3 certificados: 25 Pts Sin experiencia acreditada: 0 Pts Se evaluará según cantidad de certificados válidamente acreditados de obras similares	30%
4 Plazo de Entrega	Se comparará el menor plazo ofertado final de las ofertas, comparando el plazo de cada oferta por el menor plazo, mediante la siguiente metodología: Nota = (menor plazo ofertado /plazo ofertado) *100	20%
5 Precio	Se comparará el precio final de las ofertas, comparando el precio de cada oferta por el precio menor ofrecido, mediante la siguiente metodología: Nota = (precio mínimo ofrecido /precio de la oferta)*100	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PROYECTO DE CONSERVACIÓN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Luis Vásquez Soto
e-mail de responsable de pago:	elcarmenfinanzasdaem@gmail.com

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de El Carmen
Fecha de vencimiento:	31-01-2027
Monto:	10 %

Descripción:	La empresa que resulte adjudicataria deberá entregar en forma previa a la celebración del contrato, una Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Póliza de garantía y otros instrumentos de caución ya mencionados, extendido a favor de la Municipalidad de El Carmen, Rut.:69.141.700-k , por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato, cuyo objetivo es garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la glosa deberá indicar “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Licitación Pública: “CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ, EL CARMEN”. La garantía deberá: • Ser pagadera a la vista. • Tener carácter irrevocable. • Estar extendida a nombre de la Municipalidad de El Carmen. • Tener vigencia igual al plazo contractual aumentado en 90 días corridos. La fecha de vencimiento no deberá ser inferior al plazo de vigencia del contrato aumentado en 90 días corridos, debiendo estar vigente hasta la recepción provisoria de la obra, sin observaciones. La garantía será devuelta al proveedor a su solicitud, previa recepción provisoria de la obra sin observaciones, sancionada por decreto Alcaldicio y previa presentación de la garantía de correcta ejecución de la obra. Esta Garantía podrá hacerse efectiva, si se detecta incumplimiento por parte del adjudicatario en alguna de las obligaciones estipuladas en las bases, E.T., Contrato, o de cualquier otro antecedente que forme parte del proceso de licitación, contratación y ejecución de la obra. La Municipalidad podrá solicitar a la entidad bancaria la autentificación del documento tomado en garantía por el oferente.

Glosa:	CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ, EL CARMEN

Forma y oportunidad de restitución:	Contra Recepción provisoria sin observaciones sancionada por decreto Alcaldicio y presentación de garantía por correcta ejecución de la obra

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de El Carmen
Fecha de vencimiento:	30-09-2027
Monto:	5 %

Descripción:	El Contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, póliza de garantía o Ingreso Municipal, a nombre de la Municipalidad de El Carmen Rut: 69.141.700-k, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, cuya fecha de vencimiento será de 12 meses corridos, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria sin observaciones de las obras. Esta garantía deberá ser presentada por el Contratista en oficina de partes del Municipio, al momento de la Recepción Provisoria sin observaciones

Glosa:	“CONSERVACIÓN ESCUELA BERNARDINO MUÑOZ, EL CARMEN”

Forma y oportunidad de restitución:	Contra Recepción definitiva y Liquidación de Contrato, ambos aprobados por Decreto Alcaldicio.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia. ”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Oferta Económica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "Plazo de Ejecución” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, será el Sr. Alcalde quien dirima tal situación.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir