|
Resolución de Empates |
|
10.1. Resolución de empates.
En el evento de que al término de la evaluación se produzca empate entre dos o más ofertas, dicho empate se dirimirá adjudicando al oferente que tenga mejor evaluación en el criterio económico “Capital financiero”, si persistiere el empate, se deberá preferir a la que tenga puntaje más alto en el criterio de “Experiencia de la empresa”, y si aun así persiste el empate, primará la que tenga mejor evaluación en el criterio de “Mano de obra local”.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
6.1. Consultas
Los oferentes que tengan interés en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones a las bases administrativas y técnicas dentro de los plazos señalados en la ficha de licitación del portal electrónico de Mercado público.
La Municipalidad no contestará preguntas o aclaraciones formuladas fuera de la referida plataforma.
La Municipalidad contestará solamente aquellas preguntas que digan relación estricta con el proceso de Licitación Pública.
La Municipalidad pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, dentro del plazo señalado en la referida ficha de licitación.
6.2 Aclaración ofertas:
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los Principios de Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. En este punto, se procederá conforme al artículo 40 del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de cotizaciones previsionales pagadas y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
6.2 Aclaración ofertas:
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los Principios de Estricta Sujeción a las Bases y de Igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. En este punto, se procederá conforme al artículo 40 del Reglamento de Compras Públicas.
Además, La Municipalidad podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas. Los oferentes, tendrán un plazo máximo de cuarenta y ochos (48) horas, para responder lo solicitado por La Municipalidad.
La Municipalidad no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo que se entreguen fuera del portal Mercado público, salvo excepciones señaladas en la Ley de compras Públicas.
La Municipalidad permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
|
|
|
|
|
Visita a terreno. |
|
6.3 Visita a terreno.
Todo proponente u oferente interesado en presentar una oferta en esta Licitación Pública, deberá asistir a una visita en terreno al lugar en el cual se ejecutará el proyecto en mención (salvo la excepción sujeta a criterio de evaluación)
La unidad técnica del D.A.E.M. programará la visita en terreno, la cual atendiendo a la contingencia pandémica por brote de SARS-COVID19, será realizada en horarios distintos, en grupos de no más de cinco personas representantes de los oferentes, permitiendo ingreso solo a una persona por empresa, a quienes se les comunicará vía correo electrónico el horario concreto, y lugar que será atendido.
Los asistentes deben presentarse con los respectivos elementos de seguridad, esto es, con guantes, mascarilla y lentes, como mínimo. Por esta misma razón, se permitirá la asistencia de un máximo de asistentes a la visita a terreno de una persona por empresa.
Los interesados deberán manifestar su voluntad de asistir de acuerdo a como se señala en respetiva ficha de bases de licitación de mercado público
La fecha de la visita quedará establecida en el calendario de la respectiva licitación (www.mercadopublico.cl).
Las actas de visita serán firmadas en formatos tipos estandarizados que preparará la unidad técnica.
Todas las dudas que se generen en la visita a terreno tendrán que ser formuladas a través del foro consulta de la licitación, durante la etapa de consultas, cuya respuesta, pasa a ser parte integral de las bases de licitación.
Los oferentes que no se presenten a la visita a terreno o no firmen acta quedarán inmediatamente afectos al respectivo criterio de evaluación, bajo su cuenta y riesgo.
|
|
|
|
|
7. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
|
7.1. Presentación.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar una oferta en esta licitación pública, deberá estudiar de manera cuidadosa estas Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo y ejecución del proyecto, tales como permisos y licencias que deben obtenerse, Leyes y Reglamentos en materia laboral, de impuestos y previsión que afecten la(s) actividad(es) relacionada(s) con la prestación de los servicios y cualquier otra clase de normas, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables.
Cualquier omisión por parte del oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en el portal de mercado público, utilizando para estos efectos, el formato PDF.
Todos los anexos deberán estar redactados en idioma español, debidamente firmados por el oferente o su representante legal.
Los proponentes podrán adjuntar los detalles que estimen pertinentes acerca de su oferta.
Para los efectos de estas bases de licitación y con la finalidad de evitar otras interpretaciones, se comprenderá como “error sustancial”;
• Aquel que modifique el presupuesto desglosado.
• Que en la sumatoria de las partidas tenga diferente al presupuesto ofertado con valores sustanciales e importantes.
• Errores aritméticos con valores sustanciales que hagan inviable su evaluación y no permita su admisibilidad. Aquellos errores de forma podrán ser requeridos vía aclaraciones.
• No adjuntar documentos fundamentales para evaluar su oferta.
• Otros que resulta necesaria y que se señale expresamente como tal, en las presentes bases.
7.2. Errores en Propuesta
La Municipalidad se reserva la posibilidad de subsanar o no considerar errores de forma en la oferta, mientras estos sean no sustanciales o necesarios para el contrato, siempre respetando el principio de igualdad de los oferentes.
7.3. Precio de la oferta.
El Precio será conforme a las especificaciones técnicas, expresado en moneda nacional (pesos), debiendo contemplar todos los gastos y riesgos necesarios, para que se cumpla el objetivo del llamado a propuesta pública.
La oferta económica deberá ser entregada mediante el respectivo formulario (Anexo N° 7)
La oferta económica para la ficha electrónica de oferta es en valores Neto. La incongruencia entre el Formulario electrónico y Anexo N° 7, será resuelto por la comisión mediante aclaración de ofertas, solo en la eventualidad que no perjudique a terceros (oferta única principalmente)
7.4. Contenido de la Oferta.
Los oferentes deberán completar e ingresar al sistema de Compras Públicas, al momento de realizar su oferta, todos los anexos que correspondan señalados en estas Bases Administrativas y Técnicas.
Los proponentes podrán anexar todos los archivos que se estimen pertinentes acerca de su oferta al momento de subirla al portal www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de ello deberán subir -como mínimo- junto a su oferta los siguientes documentos administrativos en formato PDF:
7.4.1. Antecedentes Administrativos. Se deberán completar los siguientes anexos:
a) Completar y subir el Anexo N° 1 sobre identificación del oferente.
b) Completar y subir el Anexo N° 2 sobre declaración jurada.
Nota: Debe subir, para los efectos de la celebración del contrato, un certificado de vigencia emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo- si procediera - donde conste el poder conferido al representante legal. Si no lo tiene al momento de ofertar, puede prescindir de él, pero si es adjudicado, debe presentarlo al Municipio previo a las firmas del contrato.
En el caso de los UTP, deberá presentar los documentos, públicos o privados, en que conste la unión temporal y todos sus integrantes deberán, al momento de celebrar contrato, encontrarse inscritos y habilitados en el portal Chile proveedores.
c) Certificado de Capital Financiero o Certificado de Cuenta Corriente.
La empresa deberá contar con un capital mínimo del 10% del valor total disponible para la ejecución de la obra. Por lo tanto, las ofertas que no cumplan con el porcentaje de capital mínimo solicitado serán declaradas inadmisibles. El oferente que NO adjunte este documento al momento de ofertar quedará inmediatamente declarado inadmisible. En la eventualidad de oferta única, podrá ser requerido en la etapa de aclaración de ofertas, para continuar la respectiva evaluación de esta.
7.4.2. Oferta Técnica. Se deberán completar los siguientes anexos:
a) Completar y subir el Anexo N°3 sobre Experiencia. La experiencia solicitada deberá corresponder a obras similares a la del proyecto que regulan las presentes bases, durante los últimos tres años
Esta experiencia debe constar a nombre de la empresa y no a uno de sus socios o empresas constituidas anteriormente. Llámese obras similares, a aquellas que lo sean desde un punto de vista técnico y de ejecución, cuestión que será de exclusiva calificación de la Municipalidad.
En el caso de los UTP, al menos, dos de sus integrantes deberán tener experiencia en construcción de obras de escala menor y proyectos similares a los que regulan las presentes bases en los últimos tres años
b) Completar y subir Carta Gantt. (documento esencial)
Elaborar Carta Gantt que grafique el cronograma de las actividades a realizar por el oferente para llevar adelante el proyecto. Debe expresar el plazo total en letras y números. Esto lo deberán hacer por cada una de las obras a ejecutar, las que deberán ser concordantes entre sí.
c) El plazo total para la ejecución del proyecto será en el rango de entre 70 y 90 días corridos.
Por lo tanto, las ofertas no deberán establecer un plazo inferior al plazo mínimo establecido, ni superior al plazo máximo establecido, de lo contrario quedarán inmediatamente declaradas inadmisibles.
d) Completar y subir Anexo N° 4 de Identificación de equipo de trabajo.
Indicando la nómina tentativa de trabajadores a contratar para la construcción de las diferentes obras.
Se debe tener presente que, en caso de adjudicar más de una obra, y estas se ejecuten en tiempos paralelos, el personal contratado no podrá desempeñarse en más de una obra.
e) Indicar el profesional a cargo de la obra, quien deberá contar con una profesión del área de la construcción. (esencial)
Una vez adjudicada la licitación, dicha nomina podrá ser actualizada y debe ser suscrita (firmada) por todos los trabajadores o debe adjuntar compromiso de trabajo entre las partes. En el caso de cambio de personas distintas a lo informado inicialmente, deberá ser fundamentado, informado y autorizado, y deberá mantener la proporción de personas con residencia en Caldera ofertadas.
f) Certificado simple de delegación de facultades del profesional de obra al encargado o jefe de la obra residente.
g) Completar y subir Anexo N°5 sobre mano de obra local (documento esencial)
h) Completar y subir Anexo N° 6 sobre plazo de ejecución, lo que debe ser concordante con las cartas Gantt presentadas. (documento esencial)
El oferente que no adjunte los documentos esenciales antes nombrados quedará inmediatamente declarado inadmisible; otros documentos no señalados como tal, podrán ser requeridos mediante aclaración de ofertas, o condicionados al inicio de las obras.
7.4.3. Oferta Económica: Deberán completarse los siguientes anexos:
a) Completar y subir Anexo N° 7 sobre Precio
El precio ofertado en el anexo y en la ficha electrónica de Mercado Público debe expresarse en los recuadros dispuestos en el anexo, en valor NETO, (sin IVA).
El monto total de la oferta con IVA incluido, no podrá superar el monto total disponible de $ 96.006.091.- (Noventa y seis millones, seis mil noventa y un peso, IVA incluido.
b) Completar y subir los presupuestos.
El oferente deberá completar presupuesto, en mismo formato Excel que se pone a disposición, con los respectivos análisis de precios unitarios de las partidas, presupuesto que deberá ser identificado a obra a ejecutar indicadas en el Anexo N° 8.
El oferente, que presente un presupuesto difuso o con errores no sustanciales, a petición de la comisión de evaluación, podrá solicitar una aclaración a dichos errores, siempre y cuando no afecte a terceros con dicha información.
El oferente que NO adjunte los documentos sustanciales de Anexo 7 y 8 quedará inmediatamente declarado inadmisible.
7.5. Validez de la Oferta.
Las ofertas que se presenten oferta a Licitación Pública tendrán validez de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta.
La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, será inadmisible.
Vencido este plazo sin realizar la adjudicación, La Municipalidad, solicitará a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías.
7.6. Garantía de Seriedad de la Oferta.
Los oferentes deberán ofrecer y presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo al total del proyecto a ofertar, conforme el siguiente detalle:
La garantía puede ser resguardada mediante Certificados de fianza ó Boletas de Garantías
|
|
|
|
|
8.DE LA APERTURA. |
|
8.1. Evaluación de antecedentes y aceptación de la propuesta.
La apertura de las ofertas se efectuará conforme a los plazos indicados en el punto “etapas y plazos” de la correspondiente ficha de licitación.
En ese acto se procederá a descargar del Sistema de Compras Públicas y del portal de Chile Proveedores, toda la información que los oferentes anexen a sus propuestas.
Entre los parámetros que deberá considerar al momento de evaluar las propuestas se comprende:
a) Oferta Económica
b) Oferta Técnica
c) Oferta administrativa.
La Municipalidad elegirá la oferta que sea más conveniente a los intereses y objetivos perseguidos considerando las Especificaciones Técnicas establecidas en esta Licitación, conforme a los criterios antes señalados.
La Municipalidad podrá admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.
8.2. Derecho a pedir aclaraciones.
Para la debida comprensión del contenido de las ofertas, durante el proceso de evaluación, La Municipalidad podrá solicitar, a través del portal de Mercado Público, aclaraciones, antecedentes complementarios, como también la información necesaria para salvar errores u omisiones evidentes, observando siempre los términos de las presentes Bases y el Principio de Igualdad entre los Oferentes.
|
|
|
|
|
9. DE LA ADJUDICACIÓN. |
|
9.1 Comisión Evaluadora.
En un acta de adjudicación, la comisión evaluadora deberá ponderar las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de evaluación, y entregará el acta al Departamento de Educación para con propuesta de la oferta más conveniente a los intereses municipales con su correspondiente puntuación de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas.
Definido el análisis y ponderación por parte de la comisión; esta, elevará en primera instancia dicho informe a la jefatura de SECPLAN Y D.O.M para la visación de dicha jefatura, previo al envío de la propuesta a la señora alcaldesa
La Comisión Evaluadora estará constituida por a lo menos tres funcionarios de la Municipalidad:
• Un profesional de la SECPLAN Municipal
• Un profesional de la D.O.M.
• Un profesional del D.A.E.M.
Se determinará por medio de Decreto Alcaldicio qué personas dentro de cada estamento señalado conformará la comisión, previamente al cierre de la licitación.
9.2. Derecho de adjudicación.
La Municipalidad por intermedio de las facultades otorgadas por la alcaldesa a la jefa del Departamento Educación, adjudicará la licitación pública al oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente a las Bases de licitación, y a la estimación presupuestaria que la institución tiene para este ítem, esto es, el adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa.
La adjudicación será a través de acto administrativo fundado que será publicado en Mercado Público.
La Municipalidad declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de Compras Públicas y en estas bases, en especial cuando exista una sola oferta.
La Municipalidad podrá, además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales.
Dichas declaraciones se deberán emitir por acto administrativo fundado.
Asimismo, en caso de que el oferente adjudicatario no acepte o rechace la orden de compra, no suscriba el contrato conforme a lo dispuesto en estas bases y en general tome cualquier actitud que ponga en peligro la continuidad del proceso, la Municipalidad podrá re adjudicar la licitación pública al oferente evaluado con el segundo mejor puntaje en el acta de evaluación. La re-adjudicación deberá realizarse por acto administrativo fundado.
Todo lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de hacer efectiva la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.
|
|
|
|
|
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS |
|
La comisión de evaluación designada en el punto anterior para evaluar las ofertas presentadas en este proceso de licitación pública las analizará conforme a criterios objetivos de evaluación y sus factores, los que tienen por objeto analizar cuantitativa y cualitativamente las ofertas para seleccionar a la mejor de ellas, de acuerdo a los aspectos técnicos y económicos establecidos en estas bases.
La presente licitación pública contempla la utilización de dos parámetros o criterios de evaluación, a saber, un criterio Técnico, un criterio Económico y un criterio Administrativo.
Los puntajes obtenidos en cada criterio y factor se someterán al ponderador respectivo, lo que arrojará el puntaje obtenido para ese criterio o factor. Esos puntajes serán sumados para determinar el puntaje final asignado a cada oferta.
Se adjudicará la licitación pública al oferente que obtenga el mayor puntaje final, siempre y cuando este puntaje sea superior al 65 % en el sumatorio total de los criterios de evaluación.
Los ponderadores serán los siguientes:
- Criterios oferta técnica: setenta y cinco por ciento (75%)
- Criterios oferta económica: veinte por ciento (20%)
- Criterio oferta administrativa: cinco por ciento (5%)
|
|
|
|
|
Sub Criterio: a) Experiencia de la empresa oferente 20%: |
|
Se evaluará la cantidad de obras de conformidad al Anexo N° 3. Esto se evaluará conforme a la siguiente tabla:
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.20)
Cantidad de Obras Civiles Puntuación
8 o más obras Civiles en los últimos tres años 100 puntos
6 a 7 obras Civiles en los últimos tres años 60 puntos
3 a 5 obras Civiles en los últimos tres años 40 puntos
Menos de 3 obras civiles en los últimos tres años 20 puntos
|
|
|
|
|
Sub Criterio: b) Plazo de ejecución del proyecto 20%: . |
|
Se evaluará con mayor puntaje el menor plazo de ejecución de las obras solicitadas. El plazo de ejecución es de días corridos.
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.20)
Plazo de ejecución del proyecto Puntuación
Entre 70 y 75 días corridos 100 puntos
Entre 76 y 80 días de corridos 70 puntos
Entre 81 y 90 días corridos 50 puntos
Más de 90 días inadmisible
|
|
|
|
|
Sub Criterio: c) Análisis de la oferta técnica económica y Cumplimiento Requisitos Formales 15%. |
|
Se evaluarán:
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.15)
Detalle Observ.
Si No
• Presupuesto desglosado completo, valores netos, - coincide Anexo 7 con ficha electrónica
• Precios unitarios y totales correctos, concordante con lo ofertado en ficha electrónica de ofertas (en lo que respecta a valores netos)
• Mantener inalterado el formato de presupuesto.
• Que los precios unitarios tengan correcta la formulación de las operaciones aritméticas
• Análisis de precios unitarios que tienen definido los costos asociados a AFP, salud, seguros del trabajador, desgaste de ropa y EPP (Elementos de Protección Personal), entre otros, los materiales y maquinarias que permitan advertir claramente el origen del precio determinado según sea el caso de la partida.
• Carta Gantt en relación a lo presupuestado identificado etapas de ejecución y porcentajes de avances valorizados.
• Entrega toda la información técnica requerida
• Entrega con claridad los anexos técnicos N° 3-4-5-6-8
Total observaciones
Se dejará constancia y se indicará la observación en el acta de análisis. A menor cantidad de observaciones, mayor puntaje en la evaluación, como también el cumplimiento de requisitos formales del punto 6.4.1 hasta 6.4.3, descontando a criterio de la comisión las aclaraciones solicitadas.
Cantidad de observaciones Puntuación
Sin observación 100 puntos
1 a 2 observaciones 60 puntos
3 a 4 observaciones 40 puntos
5 a 7 observaciones 10 puntos
8 a más observaciones 0 punto
|
|
|
|
|
Mano de obra local 20%: |
|
El contratista deberá indicar a través de formulario N° 5 el porcentaje de contratación de personal local. Se entiende para estos efectos, que personal local se refiere a personas con residencia o domicilio en la comuna de Caldera.
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.20)
El oferente que no adjunte documento será considerado sin mano de obra local, sin embargo, de continuar en el proceso, y ser adjudicado, debe contratar a lo menos el mínimo del segundo tramo de puntuación (80%)
Mano de obra local Puntuación
100% de mano de obra local 100 puntos
Entre 80% y 99% de mano de obra local 60 puntos
70% y 79% de mano de obra local 40 puntos
Menos de 70% de mano de obra local 10 puntos
Sin mano de obra local 0 punto
|
|
|
|
|
Sub criterio economico: a) Rango de valores ofertados: 10% |
|
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.10)
Oferta económica Puntuación
Entre $ 87.000.000.- y $ 90.000.000,- 100 puntos
Entre $ 90.000.001.- y $ 92.000.000,- 90 puntos
Entre $ 92.000.001.- y $ 94.000.000.- 70 puntos
Entre $ 94.000.001.- y $ 96.006.091,- 60 puntos
Más de $ 96.006.091,- la oferta será declarada inadmisible.
Ofertas menores de $ 87.000.000,- ser considerada poco real o segura, por lo tanto, se declarará inadmisible
|
|
|
|
|
Sub Criterio economico: b) Mayor capital financiero: 10 %.. |
|
Comprende los recursos certificados disponibles para la ejecución de las obras, medido entre lo declarado respecto al costo de la obra propuesta.
Ponderación: Aplica % = (Puntos obtenidos x 0.10)
Antecedentes certificados Puntuación
Mayor % capital financiero 100 puntos
2do. Mayor % de capital financiero 60 puntos
3er. Mayor % de capital financiero. 20 puntos
Demás. 5 puntos
|
|
|
|
|
Derecho y fecha adjudicaci´´on |
|
10.2 Derecho de re-adjudicación.
La Municipalidad adjudicará la licitación pública al oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente a las Bases de licitación, y a la estimación presupuestaria que la institución tiene para este ítem, esto es, el adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa.
La Municipalidad adjudicará a través de acto administrativo fundado que será publicado en Mercado público. La Municipalidad declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de la facultad de La Municipalidad de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en estas Bases.
La Municipalidad podrá, además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones se deberán emitir por acto administrativo fundado.
Asimismo, en caso de que el oferente adjudicatario no acepte o rechace la orden de compra, no suscriba el contrato conforme a lo dispuesto en estas bases y en general tome cualquier actitud que ponga en peligro la continuidad del proceso, La Municipalidad podrá re adjudicar la licitación pública al oferente evaluado con el segundo mejor puntaje en el acta de evaluación. La re-adjudicación deberá realizarse por acto administrativo fundado.
10.3. De la fecha de adjudicación
La fecha oficial para este acto corresponderá a la fecha de notificación de la adjudicación en el portal Mercado Publico.
|
|
|
|
|
11. DEL CONTRATO. |
|
11. DEL CONTRATO.
El oferente adjudicado deberá suscribir un contrato con La Municipalidad, en el que se expresarán los derechos y obligaciones de las partes.
En todo caso, forman parte integrante del contrato, la oferta presentada por el proponente adjudicatario y aceptada por La Municipalidad, las bases administrativas, las bases técnicas, las respuestas y eventuales consultas formuladas por los proponentes, así como todas las normas vigentes al momento de su celebración, en particular, la Ley N°19.886 de Compras Públicas y su respectivo Reglamento.
El proponente adjudicado estará obligado a firmar el contrato correspondiente, en el plazo de 05 días hábiles contados desde la comunicación de adjudicación en el portal Mercado Publico. Por defecto del sistema de compras públicas se generará una orden de compra que debe ser aceptada dentro de un plazo de 48 horas hábiles, contadas desde la fecha de firma del contrato.
Una vez vencido el plazo para la firma del contrato, sin que el adjudicatario haya suscrito el mencionado instrumento, por causas atribuibles a éste, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
Puesta La Municipalidad en el supuesto anterior, para asegurar el éxito del proyecto y su continuidad, podrá adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada o siguiente si la segunda igual desiste de continuar el proceso conforme al punto anterior, efectuar un nuevo llamado a licitación pública o privada o bien proceder al trato directo, según lo permita la ley de compras o su reglamento.
Los gastos que se originen por la constitución de las garantías u otros trámites relacionados con el contrato, serán de cargo exclusivo del proponente adjudicado.
Para suscripción del contrato el oferente adjudicado deberá encontrarse inscrito y hábil en Chile proveedores, de lo contrario, la Municipalidad podrá hacer efectiva la boleta de garantía de seriedad de la oferta.
Para todos los efectos legales derivados del contrato, las partes contratantes prorrogarán, en el respectivo contrato, la competencia a los Tribunales de Justicia de la ciudad de Caldera.
11.1. Obligaciones del Contratista.
El contratista se obliga a ejecutar las labores encomendadas bajo el sistema de a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y sobre la base del presupuesto ofertado.
El contratista se obliga a ejecutar las labores encomendadas con estricto apego a las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, permisos, y a todos los antecedentes del proyecto, sus condiciones específicas y los precios establecidos en el presupuesto de la oferta, anexos y compromisos voluntarios. Además de cumplir con las Ordenanzas municipales respectivas.
El contratista deberá ejecutar las tareas encomendadas con el máximo de diligencia y en el plazo ofertado.
El contratista se obliga a desarrollar los trabajos colocando en cada labor el personal de trabajadores suficientes e idóneos para dar cumplimiento a plazos y calidades estipuladas, respecto de los cuales tendrá la calidad de empleador, y en consecuencia, deberá cumplir respecto de ellos con todas las leyes y normas laborales y previsionales.
El contratista se obliga a realizar todas las obras y diligencias necesarias orientadas a obtener la recepción provisoria y definitiva de las obras que se le encargan.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a acatar fielmente las instrucciones que le imparta la Inspección Técnica de Obras y que consten en el respectivo libro de obras.
Asimismo, será obligación del contratista efectuar un control de temperatura a sus trabajadores al inicio de cada jornada laboral, y en caso de detectar que alguno de ellos presente temperatura sobre 37,6° C, o bien, tenga síntomas de haber contraído la enfermedad SARS-COV2, deberá informar de inmediato a la ITO a la Directora del Jardín Infantil, y en ausencia estos, a la prevencionista de riesgo del D.A.E.M., dejando a su vez constancia en el libro de obras. Deberá el contratista, tomar todas las medidas preventivas necesarias en cuanto a enviar al trabajador inmediatamente a realizarse el examen de detección respectivo a un centro de salud, así como mantener aislados a aquellos trabajadores que hayan tenido contacto con él, particularmente, respecto de los funcionarios del recinto.
El contratista será especialmente responsable de que los trabajadores de las obras cumplan con todos los protocolos dictados por la autoridad sanitaria en relación con el brote de COVID-19, debiendo proveerlos de todos los EPP necesarios, principalmente mascarillas, en stock suficiente para que puedan cambiar regularmente las mismas. Deberá proveer de alcohol gel en terreno, y evitar que los trabajadores ejecuten sus labores vulnerando el distanciamiento social que recomiende la autoridad competente, por lo que deberá prestar especial atención a la evolución del brote e instrucciones y recomendaciones respectivas.
Independiente de la función de la ITO, la prevencionista de riesgo del D.A.E.M., podrá realizar visitas inefectiva para verificar cumplimiento de la normas de seguridad de la pandemia de COVID 19, que deberá ser comunicada a la ITO para efectos de cumplimiento de contrato.
La ITO deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas. Ante el incumplimiento de estas, se podrá aplicar la multa respectiva, conforme el procedimiento general de aplicación de multas que se señalará en punto 20 y siguientes de las presentes Bases Administrativas.
El Contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de cotizaciones previsionales pagadas y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.
El contratista será responsable de NO contratar personas que se encuentren inhabilitadas para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad, según sentencia judicial ejecutoriada. Para dar cumplimiento a esta obligación, el contratista deberá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación certificado si la persona se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal, que deberá acompañar junto a los antecedentes que se deben adjuntar para cursar cada estado de pago.
11.2. Responsabilidad del Contratista.
El contratista será el único responsable, hasta la total tramitación del decreto de recepción provisoria, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad, protección, construcción, demolición, retiro de escombros, transporte, mantención y la totalidad de los elementos que componen la obra, y adoptar las medidas para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos, reconstruirlos o re ejecutarlos a su costa, en casos que se pierdan o resulten dañados o inadecuados.
Una vez emanado el decreto de recepción provisoria en un plazo no superior a 5 días se deberá entregar la obra civil ejecutada a la entidad correspondiente.
11.3. Complementos al contrato.
La Municipalidad, durante la vigencia del contrato, podrá convenir con el Adjudicatario la incorporación de anexos o complementos al contrato que permitan el cumplimiento de este en mejores condiciones.
Asimismo, el Departamento de Educación Municipal podrá establecer ampliaciones de plazos debido a mejoras en las obras, cambio de diseños u otros, previo informe fundado del equipo técnico del D.A.E.M.
Este plazo no podrá ser superior al 30% del total del plazo contratado y deberá ser formalizado por resolución fundada.
Ante la necesidad de complemento a contrato, con la misma empresa o distinta será responsabilidad del profesional a cargo informar las partidas de obras necesarias a complementar, a la obra original y solicitar el financiamiento al D.A.E.M. quien resolverá de acuerdo con disponibilidad presupuestaria.
11.4. Renovación.
No se contempla la posibilidad de renovación del contrato.
12. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El oferente deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato (Certificados de fianza ó Boletas de Garantías) conforme al siguiente detalle:
|
|
|
|
|
13. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO |
|
En los siguientes casos, la Municipalidad, a través del ITO o de quien lo subrogue, podrá informar a D.A.EM. para declarar el término unilateral del contrato y hacer efectivas las garantías sin forma de juicio y sin indemnización alguna para el contratante, procediendo a la liquidación del mismo, trámite administrativo que deberá formalizar el Departamento de Educación Municipal, de acuerdo a las facultades de administración otorgadas por la señora alcaldesa:
a) Incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. Se considerará como incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario el no prestar el servicio, prestarlo en una forma distinta a la contratada o con un retraso superior a 15 días corridos, previo informe de ITO, o quien subrogue, y visado por la directora de obras, o quien subrogue.
b) Si el Prestador hiciese traspaso o cesión de su Contrato de manera parcial o total otra persona natural o jurídica; salvo el caso de subcontratación autorizada conforme la letra n) de este mismo listado.
c) Si el Prestador cayera en cesación de pagos u otra situación similar de incumplimiento económico.
d) Quiebra o cesación de pagos del adjudicatario.
e) Por situación sobreviniente, consistente en una disposición legal u orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual la Municipalidad deba acatar sus instrucciones, como, por ejemplo, la Contraloría General de la República.
f) Reiteración de reclamos e incumplimientos en la ejecución de los servicios que consten por comunicación escrita o correos electrónicos.
g) Si no hace entrega de la garantía en el plazo establecido.
h) No acatar las instrucciones que le imparta el ITO, o quien subrogue.
i) Incumplimiento de las condiciones mínimas de trabajo y seguridad de los trabajadores.
j) Porcentaje de mano de obra local inferior a la comprometida, en las presentes bases.
k) Comportamiento indebido con funcionarios municipales de cualquiera de las áreas municipales.
l) En los casos previstos en la Ley N°19.886 de Compras y su respectivo Reglamento.
m) Entregar la obra terminada posterior a 15 días corridos de la fecha de término establecida.
n) Hacer subcontrataciones sin cumplir con los siguientes requisitos: Si durante la vigencia del contrato, fuere necesario efectuar subcontrataciones, el contratista deberá informar previamente a la Ilustre Municipalidad de Caldera mediante carta certificada, remitida a la dirección ubicada en calle Cousiño N° 395, Caldera, en donde deberá indicar que parte del trabajo será realizada por la empresa subcontratada.
Asimismo, la Ilustre Municipalidad de Caldera se reserva el derecho de objetar fundadamente a un subcontratista.
El monto total de los servicios subcontratados en su conjunto no debe exceder del 30% del monto total del contrato que se celebre con el contratista.
Sin perjuicio de lo antes señalado, el contratista será el único responsable ante la I.M. de Caldera del cumplimiento de los servicios de la presente licitación.
Sin perjuicio de lo señalado, también sin forma de juicio y sin indemnización alguna para el proveedor, el contrato siempre podrá terminarse por mutuo acuerdo de las partes. En cuyo caso, la Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y cobrar las multas que fueren procedentes, en caso de incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones que emanan de las presentes bases y los antecedentes que forman parte de ésta.
En todos los casos señalados anteriormente, el término del contrato se realizará mediante decreto fundado, el que será notificado al contratista mediante el sistema Mercado público o bien en la forma prevista por la ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, el cual deberá ser desarrollado y tramitado por la Dirección de Obras Municipales.
El proceso para el término anticipado de contrato se ejecutará de acuerdo al procedimiento definido por la Municipalidad, el cual se encuentra disponible en la Dirección de Obras Municipales.
|
|
|
|
|
. 14. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES E INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITO) |
|
La Dirección de Obras Municipales, es la responsable de velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS contenidas en las presentes bases administrativas, bases técnicas y de todas las obligaciones que emanan de la presente licitación, como también responsable de verificar el efectivo cumplimiento del contrato y de las normas legales conforme a las cuales se debe ejecutar el mismo.
El D.A.E.M, designará a un profesional para actuar como Administrador del Contrato, que tiene la obligación de supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en estas bases de licitación para su oportuno cumplimiento. Adicionalmente, se debe tener presente, que el D.A.E.M. es el encargado de velar por los aspectos administrativos de la presente licitación.
El Director de Obras Municipales, o quien subrogue, designará a un funcionario de esta como Inspector Técnico de Obras, que fiscalizará el desarrollo de la obra y adoptará las medidas necesarias durante su ejecución. Entre sus labores figuran:
a) Supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en estas Bases de Licitación para el oportuno cumplimiento del Contrato.
b) Fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña estrictamente al expediente técnico del proyecto (planos, especificaciones técnicas y demás documentos que lo conforman).
c) Velar por la correcta aplicación de las normas de construcción, registrando los aspectos más significativos del proceso de ejecución, en el Libro de Obra.
d) Dar visto bueno y recepción conforme de los procedimientos a través del Libro de Obra, como asimismo dar tramitación a los estados de pagos y a las multas.
e) Las demás que le encomienden las presentes Bases.
f) Comunicar cualquier modificación o alteración a realizar a la obra a ejecutar, tales modificaciones deberán solicitarse y aprobarse a través del libro de obras correspondiente e informadas por el proyectista mediante informe técnico del ítem a modificar.
g) Entregar todos los antecedentes técnicos al “administrador de contrato” para que se resuelvan las etapas administrativas que corresponda. Esto incluye la entrega de las actas y/o informes que elabore el área técnica y que sirvan de base para la dictación de los actos administrativos que recaigan sobre el presente proceso.
h) Todas las aprobaciones de la ITO reflejadas en libro de obras, no podrán ser desestimadas posteriormente
El Contratista deberá dar todas las facilidades para la visita e inspección de las obras, como asimismo cuando se requiera realizar una medición de estas. En cualquier caso, la medición hecha por el ITO, o quien subrogue, será considerada como la medición correcta de la obra.
Se entiende que todo lo aprobado por el ITO, o quien subrogue, deberá ser visado con anterioridad por la Directora de Obras Municipales, o quien subrogue, y el proyectista.
|
|
|
|
|
15. ENTREGA DE TERRENO. |
|
La fecha de la entrega de terreno será determinada por la ITO, o quien subrogue. No obstante, ello debe realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.
La fecha del acta de entrega de terreno determinará el inicio de las obras y el inicio del plazo para la ejecución de las obras de acuerdo con lo ofertado por el contratista. Sin embargo, la municipalidad podrá prorrogar la entrega de terrenos por motivos fundados.
Del permiso de edificación. Al existir nuevas instalaciones contempladas en el proyecto, el permiso de edificación deberá ser obtenido antes del inicio de la ejecución de la obra, siendo responsabilidad de la entidad su obtención.
|
|
|
|
|
16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. |
|
En todo caso el contratista deberá considerar un plazo máximo para la ejecución del proyecto de 90 días corridos, contados desde la fecha de la entrega de terreno, teniendo en cuenta que no se puede ofertar un plazo menor a 70 días corridos.
16.1 Suspensión y paralización de la obra.
La Municipalidad podrá ordenar por motivos fundados en cualquier tiempo la paralización o suspensión de la obra, para lo cual podrá excluir al contratista del pago de multas por incumplimiento de plazos derivados de este hecho.
Si durante la ejecución de la obra, se produjesen atrasos de responsabilidad del Mandante, el plazo restante será suspendido administrativamente, hasta que se supere la causal de suspensión, no dando lugar al cobro de multas en ese ínter tanto.
Para ello se requerirá de un informe fundado de la I.T.O., o quien subrogue, visado por la Directora de Obras Municipales, o quien subrogue, y el arquitecto proyectista, o quien subrogue, y la dictación de un decreto que defina el plazo de suspensión o fecha de reinicio de faenas.
En la eventualidad de presentarse un hallazgo arqueológico, paleontológico o cualquier otro indicio de interés patrimonial, el contratista deberá informar inmediatamente al I.T.O., o quien subrogue, a fin de que el municipio tome las medidas pertinentes. Esta acción define la aplicación de una suspensión de plazo según artículo anterior.
Una vez que se haya suspendido o paralizado la obra, esta deberá quedar al resguardo del contratista, lo que deberá quedar estipulado en el respectivo decreto.
Se deberá tener presente que por la contingencia sanitaria por brote de COVID-19, es posible que exista algún retraso en el inicio de las obras, o eventualmente pueda existir alguna circunstancia calificada que amerite suspender las obras una vez iniciadas, como por ejemplo (y sin ser un listado taxativo en ningún caso), algún peak o rebrote del virus, alguna medida tomada por el Jefe de Zona u otra autoridad debidamente facultada, que implique restringir la libre circulación de personas o limite la cantidad de trabajadores, etc. Este tipo de situaciones que puedan importunar el inicio oportuno y la ejecución continua de las obras, serán debidamente calificadas por la entidad contratante, la que deberá dictar el acto administrativo fundado que ordene la suspensión o paralización de las obras en tal caso.
16.2. Ampliación de plazo solicitado por el contratista.
Si durante la ejecución de la obra, se produjesen atrasos parciales debidamente justificados, el contratista deberá presentar a la Inspección Técnica una solicitud de ampliación de plazo fundada y por escrito, durante el transcurso de la obra y hasta cinco (5) días antes del término del contrato. Vencido dicho plazo no se aceptará solicitud alguna.
La I. Municipalidad de Caldera procederá a analizar la solicitud de ampliación de plazo y la resolverá aceptando o rechazando mediante Decreto fundado, previo informe y sugerencias presentadas por la Inspección Técnica. La ampliación de plazo en todo caso no podrá exceder de 30% del plazo original pactado.
|
|
|
|
|
17. MODIFICACIONES DE OBRA. |
|
Si las circunstancias así lo estiman pertinente, la Municipalidad podrá ordenar modificaciones de las obras contratadas, en cualquiera de sus partes (Especificaciones Técnicas y/o planos) siempre y cuando se mantenga el objetivo inicial que justifica su construcción, las cuales no significaran mayores costos para el municipio.
Se podrán realizar modificaciones propuestas por el proyectista, en mejora del proyecto a ejecutar.
Toda modificación o alteración para realizar durante la ejecución de la obra deberá ser consultada y aprobada a través del libro de obra, dirigido al arquitecto proyectista. La ejecución y desarrollo de esta deberá ser labor de la ITO, o quien subrogue.
Si las modificaciones exigieren mayores recursos, debido a un aumento de las obras, será responsabilidad del arquitecto del D.A.E.M, DOM y SECPLAN definir la pertinencia de su ejecución, buscar las fuentes de financiamiento ante el D.A.E.M., y definir las acciones administrativas a seguir según sea el caso y de acuerdo con normativa vigente
|
|
|
|
|
19. PAGO |
|
Se podrá efectuar un estado de pago mensual por avance, que debe ser ingresado a la municipalidad a más tardar el día 20 de cada mes, en el cual se reflejará el porcentaje de avance de cada una de las obras de acuerdo con el itemizado aprobado por contrato. De no ser así se deberá informar por escrito a la Municipalidad indicando por qué no se ha cursado el respectivo estado de pago. El avance total por cada obra no deberá ser superior al 90%, considerando el remanente de cada una de ellas para un estado de pago final del proyecto, el que se solicitará posterior a la recepción provisoria.
El porcentaje de los avances será determinado, previo informe del contratista, y visados por la I.T.O o quien subrogue.
Dichos estados de avance deberán ser visados por la Directora de Obras, o quien subrogue.
El ingreso del estado de pago se deberá realizar a través de Ventanilla Única y deberá incluir lo siguiente:
- Carta del contratista dirigido a la alcaldesa.
- Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Caldera, RUT: 69.030.300-0
- Caratula de resumen del estado de pago
- Presupuesto
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales al día
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales al día (dependiendo de la fecha de inicio de la obra)
- Listado de trabajadores
- Certificado de ensayo de materiales, cuando corresponda, según las especificaciones técnicas del proyecto
- Documento que acredite la entrega o renovación y recepción conforme, a los trabajadores de los elementos de protección personal (EPP).
Si el contratista no presenta la totalidad de los antecedentes para el estado de pago, este será devuelto mediante oficio de la Dirección de Obras Municipales (DOM)
Se aclara que la inspección técnica tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de ingreso a la DOM para pronunciarse conforme con la entrega del estado de pago, para lo cual emitirá un informe comunicando al contratista informando que dicho estado de pago esta recibido conforme y puede acogerlo a factorización. En caso contrario el estado de pago junto con todos los antecedentes será devuelto con un informe de observaciones, el cual deberá ser reingresado completo, subsanando las observaciones para proceder a revisión.
Dicho informe de recepción conforme será el único documento legal que habilite al contratista a acoger dicho estado de pago a factorización. La I. Municipalidad de Caldera no se hará responsable por factorizaciones que no sigan este procedimiento, informando a entidad financiera de la irregularidad de la factorización realizada por contratista.
En caso de factura electrónica, el contratista deberá informar en el mismo acto a la I.T.O., o quien subrogue, de la acción de factorización realizada, para efectos de revisión, lo que deberá ser realizado dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la celebración del contrato con el factoring. Lo anterior, siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes por parte del proveedor con la Municipalidad.
Cabe señalar que los estados de pago están ligados al nivel de avance de la obra y se deben hacer entrega de estos antes de la recepción provisoria, a excepción del remanente indicado en el primero inciso de este punto.
Se debe tener presente que en el caso de existir Pagos Globales, éstos deben incorporarse en el Estado de Pago sólo cuando se hayan realizado en un 100%, ya que no se pueden parcializar los pagos por este tipo de concepto.
19.1 Factura
La factura debe elaborarse conforme al siguiente detalle:
• Ilustre Municipalidad de Caldera
• R.U.T : 69.030.300-0
• Dirección: Cousiño N° 39 – Caldera.
En facturas electrónicas, deben ser enviadas a:
ngalvez@caldera.cl ó ecarvajal@caldera.cl ó entregada físicamente en oficinas de Departamento de Educación ubica da en calle Carvallo 601, Caldera, Región de Atacama.
|
|
|
|
|
20. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO. |
|
Por cada día de atraso en la entrega de la obra por responsabilidad del contratista, la Municipalidad podrá aplicar a éste una multa de 2 UTM diaria, la cual será valorizada a la fecha de firma de la recepción provisoria de la obra, presentando el documento bancario correspondiente
El atraso en la entrega de la obra terminada no podrá superar los 15 días corridos, de lo contrario se iniciará el proceso de revisión del contrato para ponderar las posibles causas de liquidación anticipada de contrato.
a.- Faltas leves.
Se aplicará una multa de 10 UF, cada vez que el contratista incurra en las siguientes faltas:
- No colocación de letrero de obra
- No entrega de nómina de subcontratistas
- Paralización de faenas por parte del personal debido a pago de salarios y otros.
- No cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.
- No contar con instalación de faena.
b.- Faltas graves.
Se aplicará una multa de 20 UF cada vez que el contratista incurra en las siguientes faltas:
- No seguir indicaciones del ITO, o quien subrogue, indicadas en el libro de inspección, correo electrónico institucional y/o oficios municipales.
- Que el equipo profesional y técnico no corresponde con el ofertado o fuese cambiado sin aviso y V°B° del ITO. o quien subrogue.
- No mantener el libro de obras en faena por parte del contratista.
- Tener subcontratación y no informar a la ITO.
c.- Faltas muy graves.
Se aplicará una multa de 30 UF, cada vez que el contratista incurra en las siguientes faltas:
- Continuar con partidas que hayan sido detenidas por la inspección técnica de obra.
- No cumplir con la permanencia del profesional o jefe de obra residente y de los trabajadores mínimos para ejecutar la obra.
- Extraviar libro de obras.
- No proporcionar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieren por la emergencia sanitaria.
Las multas serán descontadas administrativamente del valor del contrato y su aplicación se materializará las veces que lo estime la inspección técnica de la obra, quedando señaladas en el respectivo libro de obras.
El procedimiento para la aplicación y cobro de multas será el siguiente:
a) El I.T.O., o quien subrogue, comunicará al contratista formalmente que ha incurrido en algún tipo de falta y el monto total de multa a aplicar por dicho concepto.
b) Una vez notificado de la aplicación de la multa, el contratista tendrá el plazo de 03 días hábiles para deducir reposición en contra de la misma, ingresando el recurso por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigido a la Dirección de Obras Municipal, quien evacuará informe técnico al respecto, y luego elevará los antecedentes al Departamento de Educación Municipal para que la unidad jurídica del D.A.E.M. -o quien subrogue en sus funciones - resuelva administrativamente.
c) En caso de que el contratista deduzca reposición, el mandante (D.A.E.M.) tendrá el plazo de 10 días hábiles para resolver el recurso deducido, materializando su decisión a través de Decreto Alcaldicio, el cual se notificará al contratista, personalmente dejando constancia de recepción escrita, o bien, por carta certificada al domicilio del representante legal de la empresa.
d) La multa será cobrada del estado de pago siguiente al de la fecha de concurrencia de la falta.
e) El contratista en su factura deberá indicar el total de lo que corresponde al estado de pago, adjuntando un documento pagadero a la vista, con las mismas características que las garantías requeridas, que caucione el valor de la multa aplicada, a nombre de la I. Municipalidad de Caldera, debiendo presentarlo en dependencias de D.A.E.M.
|
|
|
|
|
21. CALIDAD DE LAS OBRAS Y SU INSPECCION. |
|
Los materiales para emplear deberán ser de primera calidad, nuevos y sin uso
La I.T.O., o quien subrogue, podrá pedir informes técnicos a los organismos que estime conveniente, no aceptándose ningún cambio de las Especificaciones Técnicas sin previa consulta al arquitecto proyectista. Todos los gastos de laboratorio en que incurra la Ilustre Municipalidad de Caldera por el control de las obras serán de cargo del contratista, debiendo este efectuar directamente las cancelaciones a las instituciones que efectúen los ensayos. También será de cargo del contratista las extracciones de testigos, demoliciones y reconstituciones de partidas rechazadas por la inspección técnica.
Para la supervisión del desarrollo del proyecto, conforme a lo estipulado en estas bases, se establecen las siguientes inspecciones a realizar por la Unidad Técnica correspondiente:
1. Inspección de mano de obra, por medio de planillas de sueldo, planilla de cotizaciones previsionales o cualquier otro documento que sirva a este propósito, complementada con visitas inspectoras a la obra.
2. Controles de avance y de calidad de las obras mediante visitas a terreno.
3. Otras inspecciones ocasionales y en general, lo señalado en las Bases Administrativas Generales y en las Especificaciones Técnicas y normativa laboral vigente. Se pondrá especial atención al cumplimiento de entrega de EPP mediante el apoyo de a prevencionista de riesgo del D.A.E.M.
4. Existirán a su vez visitas de la arquitecta del Subtítulo 33 de JUNJI Atacama, para evaluar en conjunto con el ITO los estados de avance.
|
|
|
|
|
22. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. |
|
Será obligación del Contratista, mantener expeditas las áreas de circulación peatonal y será su responsabilidad cualquier accidente o daño a terceros, ocasionado durante el transcurso de la obra.
Las obras deberán ser entregadas totalmente terminadas según se oferte y con todos los certificados correspondientes, de acuerdo a lo estipulado en estas Bases Administrativas.
Todas las modificaciones a las instalaciones existentes deberán tramitarse con cargo al contratista y ajustarse a las exigencias de los servicios respectivos. Debiendo quedar además aprobado el proyecto de modificación, por los servicios pertinentes obteniendo las certificaciones correspondientes.
Serán de cargo del contratista que se adjudique la propuesta:
1. La limpieza general y final del terreno.
2. Las pruebas y ensayos de laboratorio acreditado y por la calidad de las obras y materiales utilizados en ella y que sean expresamente ordenados por el Mandante.
3. La total tramitación del expediente, pago de derechos y obtención de la Recepción Definitiva de las Obras, en la Dirección de Obras Municipales.
4. Que los escombros provenientes de la ejecución de las obras deberán ser retirados, trasladados y depositados en un área del Relleno Sanitario destinado para el depósito de escombros (material de construcción producto de demoliciones y materiales excedentes de excavaciones), de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de cobros y servicios, lo que será requisito para la recepción de obra provisoria.
5. La instalación de faenas, en donde se procurará un espacio de reuniones de coordinación y en cual se encuentre a disposición de la Unidad Técnica el legajo completo de planos y especificaciones técnicas que constituyen este proyecto.
6. Tener dentro de las instalaciones de faena una oficina de uso exclusivo de la Inspección Técnica.
7. Especificar e indicar a la ITO, o quien subrogue, las medidas de seguridad de los trabajadores (elementos de protección personal).
8. Entregar la documentación que avale el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y de remuneración con sus trabajadores.
|
|
|
|
|
23. DE LA RECEPCION. |
|
23.1. Recepción provisoria.
Para los efectos de recepción provisoria de las obras, el Contratista informará por escrito la fecha de término a la Dirección de Obras de la Municipalidad con una anticipación no inferior a 5 (cinco) días corridos a la fecha de término de las obras
Para ello, el D.A.E.M. elaborará el Decreto Alcaldicio que designa la Comisión de Recepción Provisoria según lo defina la D.O.M, la que verificará en terreno que las obras se hayan ejecutado conforme a las Especificaciones Técnicas del proyecto y sus posteriores modificaciones, si es que las hubiere, todo lo cual quedará reflejado en el Acta de Recepción Provisoria de la obra.
La comisión de recepción será conformada a lo menos, por personal de Dirección de Obras Municipales, de SECPLAN el arquitecto a cargo del proyecto, administrador del contrato o quienes los subroguen.
En dicho acto el Contratista hará entrega de la Boleta Bancaria de Garantía que cauciona la Correcta y Buena Ejecución de las Obras.
Al término de la ejecución de la obra se deberá hacer entrega a SECPLAN de un registro fotográfico de la imagen más representativa del proyecto, la cual debe ser en formato impreso y digital de 25x40. El formato físico deberá ser entregado en un marco de madera color caoba y el formato digital deberá ser entregado en un CD.
Será obligación del ITO, exigir el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.
23.2. Rechazo de la recepción provisoria.
Si de la inspección de la obra resultase que los trabajos están inconclusos, o no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas, demás documentos del contrato, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria de las obras.
Se levantará, por parte de la Comisión Receptora, un Acta detallada que contendrá los defectos observados y se fijará un nuevo plazo, no superior a 30 días corridos para que el contratista ejecute a su costo, los trabajos o reparaciones correspondientes, aplicando una multa diaria de 1 UTM, por cada día otorgado efectivamente.
Transcurrido ese plazo, se constituirá nuevamente la comisión receptora, la que se abocará a revisar las observaciones anotadas anteriormente, y si las observaciones persistieran, se aplicará una multa diaria de 5 UTM, por cada día de atraso.
Luego de quince días corridos de atraso, se iniciará el proceso de revisión del contrato para ponderar las posibles causas de liquidación anticipada de contrato.
Una vez subsanados los defectos observados se procederá a levantar un Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, fijándose ésta como fecha de término de las obras. Si esta fecha es posterior a la fecha comprometida del término de las obras, deberán calcularse las multas correspondientes, que serán cobradas a través de los documentos bancarios que debe entregar el contratista.
Puesto en el caso de rechazo de la recepción provisoria, no se contempla entrega de estados de avances de trabajos bajo ningún respecto.
23.3. Recepción Definitiva.
Transcurridos 11 (once) meses, el Contratista deberá solicitar por escrito la Recepción Definitiva de las Obras, para lo cual mediante Decreto Alcaldicio se nombrará la Comisión de Recepción Definitiva, la que deberá visitar la obra y verificar que esta no tenga defectos atribuibles al Contratista. De estar la obra en buenas condiciones, dicha Comisión procederá a levantar el acta de Recepción Definitiva y la liquidación del contrato.
|
|
|
|
|
VARIOS |
|
25. DERECHOS MUNICIPALES.
El oferente deberá considerar el pago de derechos municipales cuando corresponda. También se deberá considerar todos los permisos sectoriales (Ministerio de Transportes, Dirección de Vialidad, indemnizaciones a privados por atraviesos o interrupciones y otros) requeridos para efectuar cierres de calles, desvíos de tránsito y en general ejecutar estas obras de acuerdo con todas las formalidades que requiere el proyecto.
Además, el contratista deberá cancelar los derechos correspondientes a permiso de edificación, antes de realizar la entrega de terreno.
26. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
Todos los trabajadores de la obra deberán contar con casco, guantes, antiparras y zapatos de seguridad como mínimo, e implementos de protección sanitaria mientras dure la pandemia de COVID-19, el no cumplimiento de la anterior dará a lugar a la aplicación de multas tipo.
En los estados de pagos, se deberán adjuntar los documentos que verifiquen la entrega y/o renovación de los implementos de seguridad y la recepción conforme por parte de los trabajadores de la empresa.
27. COMPROMISOS VOLUNTARIOS.
El contratista podrá señalar en su oferta compromisos voluntarios, adicionales a los ya establecidos en estas bases, los cuales no tendrán costo alguno adicional para la Municipalidad, y que tengan por objeto el cumplimiento del contrato en mejores condiciones. En ningún caso estos compromisos podrán vulnerar los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad entre los oferentes.
28. SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.
Las diferencias que se puedan originar entre los proponentes y la Municipalidad serán dirimidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Caldera, sin perjuicio de las atribuciones que a la Contraloría General de la República competen y del Tribunal de Contrataciones Públicas. Para todos los efectos legales derivados del contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Caldera.
29. ANEXOS.
Los proponentes deberán completar y presentar en el portal de mercado público todos los anexos que formen parte de esta licitación.
Además, podrán presentar todos los documentos que estimen necesarios para justificar su oferta.
30. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.
30.1 Si se tratase de unión temporal de proveedores, estos deben tener un apoderado o representante legal común con los siguientes poderes:
• Presentar los antecedentes y ofertar.
• Subsanar solicitudes de aclaración.
• Concurrir a visitas a terreno.
• Actuar como contraparte del contrato y representar a los integrantes.
• Entregar los bienes.
• Facturar.
• Entregar informes
• Cobras y/o percibir
• Recibir notificaciones
• Firmar el contrato y/o modificaciones
30.2 Si se trata de licitaciones menores a 1000 UTM:
• Deben presentar al representante legal bajo una declaración jurada simple, que tenga los poderes antes nombrados en punto 19.1.
• Documento donde los proveedores conforman la UTP bajo declaración jurada simple.
30.3 Si se trata de licitaciones mayores a 1000 UTM:
• El acuerdo que conste la unión temporal de proveedores debe ser suscrita bajo escritura pública.
• Nombrando al apoderado o representante de la UTP con los poderes antes nombrados en punto 19.1.
30.4 Inhabilidades y término anticipado de contrato:
• Todos los proveedores que constituyen la UTP deben estar Hábiles al momento de Adjudicar.
• Condenados por prácticas antisindicales
• Condenados por infracción derechos fundamentales de los trabajadores
• Condenados por los delitos concursales establecidos en el código penal
• Se desiste de su participación en el respectivo proceso
• La UTP no puede ocultar información relevante para ejecutar el respectivo contrato. (Trato directo)
• No pueden vulnerar la libre competencia
• El retiro de la UTP de un integrante que hubiese reunido una o más puntaje en los criterios de evaluación, en la cual se evaluará de nuevo.
• Disolución de la UTP o tener menos de 2 integrantes
31.- Mediante los Decretos Alcaldicios N° 5013 y 5173 del 08 y 17 de octubre de 2019 respectivamente, la señora alcaldesa delega amplias facultades de administración a la señora Nayadett Velásquez Urrutia, por lo que será de responsabilidad del Departamento de Educación Municipal, resolver los aspectos administrativos y jurídicos que se originen con ocasión de la presente licitación, siempre previo informe técnico proporcionado por la Dirección de Obras Municipales, durante todas las etapas del proceso licitatorio, esto es, durante la evaluación, adjudicación, ejecución y finalización de las obras.
|
|
|
|
|
EE.TT |
|
DISPOSICIONES GENERALES
Las siguientes especificaciones técnicas están referidas al proyecto “Conservación Jardín Infantil Mi pequeña Estrella”, este proyecto apunta a brindar a los alumnos y profesores del jardín infantil y sala cuna un establecimiento con las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo del acto educativo y recreacional, mejorando estética y funcionalmente varios sectores del establecimiento que con el paso del tiempo se han ido desgastando y que a la fecha representan un riesgo tanto a alumnos como para profesores.
Se considera en este proyecto el mejoramiento de un cierre perimetral de bloque en el deslinde con avenida Canal Beagle y la construcción de un muro de contención y cierre perimetral metálico en el deslinde con el Liceo Manuel Blanco Encalada.
También se contempla la construcción de una cámara desgrasadora y cámaras de alcantarillado que cumplan con la normativa sanitaria.
Se considera realizar una mejora de pavimentos de goma y pavimentos vinílicos al interior de la sala de clases, así como el mejoramiento de pavimentos de goma.
A su vez se contempla la mejora los artefactos de baño y la reubicación del calefón.
Se considera el recambio de puertas que presentan daño en su estructura o que no cumplen con la normativa por puertas de ancho mínimo de 90cm que incluyan ventanillas y refuerzo inferior anti golpes.
También se contempla la construcción de recintos mínimos para el funcionamiento, como lo son el baño para personas con capacidades diferentes, sala multiuso, baño de personal, entre otros.
Por último, se contempla la construcción de una rampa en el acceso al establecimiento.
EN GENERAL SE DEBERAN CONSIDERAR SIEMPRE Y EN TODOS LOS CASOS LAS EETT. DEL FABRICANTE.
INTERVENCIÓN
El proyecto contempla la construcción de muros de bloques y de Metalcon, la instalación de artefactos y accesorios, luminarias, alcantarillados, cierre perimetral metálico, pavimentos, entre otros.
-LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS.
1.-Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción y urbanización.
2.-Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, normativas vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
3.-Normas de cálculo y construcción de obras de hormigón armado.
4.-A los reglamentos para instalaciones de SEC (electricidad y combustible).
5.-Reglamentos y normas para contratos de obras públicas.
6.-Normas de seguridad del trabajo.
Los términos o finiquitos de cada etapa de construcción serán aprobados por la Dirección de Obras Municipal (inspección técnica).
Los materiales especificados para esta obra deberán ser nuevos y estar en perfectas condiciones. Cuando corresponda, deberán respetarse las indicaciones de los fabricantes respecto a la colocación, especificaciones, recomendaciones e instructivos de los fabricantes de y para los productos a emplear.
Para todos los efectos, estas especificaciones deben considerarse como parte integrante del proyecto. Cualquier duda o discrepancia entre el proyecto y la obra serán resueltas por el proyectista.
Las especificaciones técnicas que se encuentran a continuación forman un conjunto de disposiciones especiales para la “Conservación Jardín Infantil Mi pequeña Estrella” con las contenidas en la ordenanza de la I. Municipalidad de Caldera.
Para la ejecución del proyecto mencionado que implique mayores cantidades y dimensiones de elementos que compone el diseño, no implicará un aumento de obra.
Será de cuenta del Contratista que se adjudique la propuesta, debiendo considerar sus valores en las partidas correspondientes, los costos directos e indirectos que a continuación se especifican:
-Garantías del Contrato.
-Equipos necesarios; que la envergadura del proyecto requiera.
-Gastos de serenía.
- Elementos de seguridad y protección personal para todos los operarios de la obra, instalaciones y equipos para higiene industrial adecuados para la prevención de accidentes, de primeros auxilios y botiquín para emergencias de disponibilidad expedita y permanente en la faena. El contratista deberá dar cumplimiento a las normas de Prevención de Riesgos, Seguridad e Higiene Industrial, sin perjuicio de otras normativas vigentes en materia de condiciones sanitarias ambientales, de seguridad en faenas, equipos e instalaciones de protección de operarios y prevención de riesgos ocupacionales.
- Bodegas y cobertizo de trabajo.
-Cierros provisorios que aseguren y resguarden la totalidad de la obra, de las áreas de circulación y del entorno inmediato existente.
Será requisito indispensable el reconocimiento del terreno en una vista previa, con todos los antecedentes técnicos de la obra a ejecutar, antes de comenzar la instalación de faenas.
Será de cargo del contratista las instalaciones provisorias que requiera para la buena ejecución de la obra, así como la cancelación de permisos, derechos e impuestos que esta obra implique
Se deberán tramitar los permisos correspondientes con la dirección de obras municipales para la realización del contrato, deben consultarse las siguientes obras, que sólo servirán durante la ejecución de éste, debiendo el contratista, retirarlos una vez recepcionada provisionalmente la obra, los costos que demanden deberán ser considerados en la oferta. Servicios provisorios.
1.- OBRAS PRELIMINARES
1.1.- Instalación de Faena
Se deberán considerar todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de los trabajos proyectados sin afectar el desarrollo de clases. La superficie y cantidad de estos recintos serán concordantes con la envergadura y localización geográfica de la obra. En general, las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar la comodidad del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.
La instalación de faena estará provista de energía eléctrica de acuerdo con NCh 350 “Instalaciones Eléctricas provisionales en la construcción” y NCh 712 “Arquitectura y Urbanismo – símbolos eléctricos para planos” de agua para el consumo humano, servicios higiénicos, dispositivos para la acumulación de residuos domésticos e industriales, además contaran con el equipamiento necesario para prevenir y controlar los riesgos asociados.
El costo de los consumos y derechos que deriven de las instalaciones provisorias, de agua potable, alcantarillado, electricidad y otros serán de cargo del Contratista, hasta la Recepción Provisoria cumplidas las observaciones técnicas.
El área de la obra o bien el sector de la obra, si esta se desarrolla en etapas, deberá aislarse del resto del predio en todo su perímetro, con cierro provisorio de 2,40m. de altura mínima, debiendo dar garantías de seguridad. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético.
Será obligatoria la mantención en perfecto estado del cierre durante toda la ejecución de la obra, para ello la ITO podrá solicitar al contratista la reposición de los elementos dañados. Este ítem consulta las señaléticas necesarias para indicar las zonas de riesgos. Para el cierre de la instalación de la obra se deberá utilizar una placa de madera aglomerada o similar en características estructurada en pino de 2x2, en el caso que dicho cierre interfiera con la libre circulación o contemple el uso de la calzada parcial o totalmente, se deberán tramitar por parte del contratista los permisos correspondientes con la dirección de obras Municipales.
Se considera el acondicionamiento de las construcciones, cierros provisorios, maquinarias, equipos y otros elementos, según corresponda, necesarios para garantizar el buen desarrollo de los trabajos, cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad vigentes.
1.2.- Replanteo, Nivelación y Trazado
Todos los trabajos de trazados y niveles deberán ser realizados por un profesional competente o personal calificado, siendo estos ejecutados de acuerdo con las cotas y niveles en planos generales y planos de detalles del proyecto.
El trazado deberá contar con el visto bueno del I.T.O., quién dejará constancia en el libro de obra. Además, se debe tener en cuenta en esta partida que el trazado planimétrico es referencial, el cual debe ser corroborado por el contratista.
1.3.-Letrero de Obra.
Se consulta la instalación de un Letrero indicativo de Obra, este debe ser estructurado en madera de pino de 3 x 3”, la altura de comienzo del letrero debe ser verificada por el I.T.O. mínimo 2.0mt libre, se debe considerar como base del letrero una o más placa de terciado estructural de 18 mm de espesor para que posteriormente se instale el letrero. La información que debe llevar:
-Nombre proyecto
-Inversión JUNJI
-Fecha de Inicio
-Plazo de ejecución
-Contratista
-Arquitecto anteproyecto
-Arquitecto diseño
Imagen referencial.
1.4.-Aseo General de Obra.
Durante toda la ejecución de los trabajos, se deberá mantener un aseo permanente y un orden que minimice el riesgo de accidentes y que otorgue una buena presentación del entorno. Al finalizar la obra, se deberá efectuar un aseo completo y final, además del retiro de las instalaciones de faenas.
Los escombros provenientes de la ejecución de las obras, deberán ser retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, destinado para dicho propósito (material de construcción producto de demoliciones y materiales excedentes de excavaciones), el recibo de cada uno de los pagos debe ser entregado al I.T.O. como forma de constatar el depósito de los escombros, esto de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo III, Derechos Municipales por Servicio de Aseo y Ornato, punto 8, Derecho por Ingreso al Relleno Sanitario.
Será responsabilidad del contratista velar por la seguridad de las instalaciones en todo el tiempo que dure la construcción.
Una vez finalizadas las obras y previo a la solicitud de recepción de obra se realizará una limpieza general (fino y Grueso) y el retiro de cualquier escombro producto de las obras realizadas en el establecimiento.
2.-OBRAS DE DEMOLICION Y DESARME
2.1.-Demoliciones.
2.1.1.- Demolición Cierre Perimetral.
Se procederá a realizar el retiro de todo el cierre metálico existente en el perímetro del establecimiento. Esta partida también considera el retiro del cierre del patio heterogéneo, el de acceso al patio de servicio y el que se emplaza a un costado del acceso principal y todo cierre indicado en planimetría.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de Obra.
2.1.2.- Demolición Bodega.
Se procederá al realizar la demolición de la bodega de madera emplazada a un costado del patio de servicio.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de Obra.
2.1.3.- Demolición Radier.
Se demolerá el radier del acceso al jardín infantil, también se demolerá el radier de la bodega de madera demolida en el punto anterior.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de Obra.
2.1.4.- Demolición Muro de Bloque.
Este punto considera la demolición de los muros indicados en planimetría (el muro del patio de servicio y el murete de la jardinera en el sector heterogéneo), también considera el rebaje del muro de la jardinera para que esta conserve una misma altura en todo su tramo, esta se rebajara aproximadamente 20cm.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de Obra.
2.2.-Desarme.
2.2.1.- Puertas.
Se procederá al retiro de las puertas señaladas en planimetría, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el vano de la puerta.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.2.- Ventanas.
Se procederá al retiro de la ventana señalada en planimetría, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el vano de la ventana.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.3.- WC.
Se extraerán los WC señalados en planimetría, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el pavimento del baño ni la grifería.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.4.- Lavamanos.
Se extraerán los lavamanos señalados en planimetría, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el pavimento o los muros del baño ni la grifería. Este ítem considera también el retiro del lavadero ubicado en el patio de servicio.
Esta partida considera también el retiro del lavadero en el patio de servicio.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.5.- Mueble Lavatorio.
Se extraerán los muebles destinados al aseo de los niños, se contempla el retiro de todo el mueble para ser reemplazado por uno nuevo.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.6.- Retiro Luminaria.
Se extraerán todas las luminarias ubicadas al interior de la sala cuna, la sala de hábitos higiénicos de la sala cuna, la sala de heterogéneo y la sala de hábitos higiénicos del sector heterogéneo, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el cielo al interior de estos recintos, los cables donde estaba cada luminaria deberán quedar aislados con huincha aislante para evitar accidentes.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.7.- Pavimento Caucho.
Se extraerá el pavimento de caucho indicado en planimetría adjunta, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el radier que se encuentra bajo el caucho. Esta partida contempla realizar una limpieza con hidro lavadora al radier para eliminar cualquier partícula del pavimento extraído, la superficie resultante deberá ser liza, limpia y libre de impurezas que pudiesen afectar en la correcta adherencia e instalación del nuevo pavimento proyectado.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.8.- Pavimento Cerámica.
Se extraerá la cerámica indicada en planimetría adjunta, el proceso de remoción deberá realizarse cuidando no dañar el radier que se encuentra bajo la cerámica. Esta partida contempla realizar una limpieza con hidro lavadora al radier para eliminar cualquier partícula del pavimento extraído, la superficie resultante deberá ser liza, limpia y libre de impurezas que pudiesen afectar en la correcta adherencia e instalación del nuevo pavimento proyectado.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.9.- Calefón Cocina.
Se extraerá los calefones que actualmente están instalados al interior de la cocina, el proceso de remoción se realizará cuidando no dañar los muros, artefactos, o cielo de la cocina.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
2.2.10.- Retiro Policarbonatos.
Se extraerán todos los policarbonatos del sombreadero del patio heterogéneo, así como del patio de sala cuna y del pasillo que conecta el área administrativa con la sala de nivel heterogéneo, el proceso de remoción se realizará cuidando no dañar la estructura de los sombreaderos ni los listones de madera que se ubican sobre estos.
Los escombros serán retirados, trasladados y depositados en el Relleno Sanitario de la comuna de Caldera, tal como se estipula en el punto 1.4.- Aseo General de la Obra.
3.- FUNDACIONES (Fundación Corrida, Poyos y Muro Contención)
3.1.- Excavaciones.
Esta partida considera las excavaciones de las fundaciones para el muro de bloque, así como para el muro de contención, la fundación de corrido del sector patio heterogéneo que colinda con el liceo los poyos de fundación y las áreas a pavimentar, como el radier de acceso y el patio de servicio.
Las excavaciones deberán contemplar en todas sus partes la norma INN n°349 of. 55 “prescripción de seguridad de excavaciones”. El fondo deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberán ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones serán a canto vivo, sus bordes superiores deben estar totalmente despejados del material proveniente de ellas; su interior este absolutamente limpio y sin material suelto en el fondo.
De no cumplirse alguna de estas condicionantes, la partida será rechazada por el I.T.O. La aserción de rechazo o recepción por parte de la I.T.O., deberá quedar expresada en el libro de obra, con la debida firma del contratista o del profesional que el contratista haya designado como responsable de la obra.
3.2.- Emplantillado.
El emplantillado se realizará en hormigón pobre, con un espesor de 5 cm., en todo el fondo de las fundaciones, de tal manera que quede entre material compactado y hormigón de fundación. Se considera aplicar una capa de emplantillado en la fundación de corrido para el muro de bloque, para el cierre que colinda con el liceo y en todo el fondo del muro de contención.
3.3.- Estribo Fe 8.
Se utilizará Fe8 para los estribos de las fundaciones de corrido y para los estribos del muro de contención, estos se instalarán distanciados 20cm entre sí y deberán quedar completamente inmersos en la fundación.
3.4.- Tensor Fe 10.
Se utilizará Fe10 como tensores en las fundaciones de corrido del muro de bloque y para los tensores del muro de contención, estos deberán ir amarrados a los estribos y deberán quedar completamente inmersos en la fundación.
3.5.- Moldaje.
Esta partida considera la utilización de moldajes tanto en la fundación de corrido, como en el muro de contención y en los pilares y vigas del muro de bloque.
Los moldajes deberán ser indeformables, estancos, alineados, aplomados. Se consulta moldaje terciado con adhesivos fenólicos naturales, de espesor mínimo 18mm. Tipo “terciado estructural" HDO MAXXIL o similar, con no más de dos usos.
La construcción de los moldajes contempla:
Placa carpintera 18 mm: Plancha estándar sin imperfecciones apta para moldaje.
Pino Insigne 2” x 3”: Bruto, Seco, Sin imperfecciones Notables.
Clavos 2” y 4”: En las Medidas Necesarias para la Correcta Ejecución del Cierre a definir por capataz, 6 kilos aprox.
Desmoldante: Se contempla desmoldante para madera marca Topex o similar para el descimbre.
Pérdidas: Se Contemplará un 5% de pérdidas en la confección del moldaje.
Deberán ser suficientemente rígidos para evitar su deformación durante el vaciado y vibrado del hormigón. El descimbre se deberá ajustar exactamente a lo indicado en el cálculo.
3.6.- Hormigón H20.
Se considera utilizar hormigón H20 en toda la fundación para el muro de bloque, al igual que para las vigas y pilares del muro.
El contratista avisará por escrito a la ITO con tiempo suficiente, antes de proceder a la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas antes de noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la mezcla, o antes de haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea menor. Todo el concreto se debe aplicar en una capa horizontales mínimas de 0.07 m. de espesor. No se debe permitir depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 m. de caída libre. Todo el concreto será debidamente compactado mientras se lleva a cabo la operación de colocación usando para ello vibradores.
El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas con experiencia en su operación. Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto perpendicularmente a la superficie de la misma. Tan pronto como sea posible después de terminada la conformación del concreto, se debe iniciar el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un período no menor de siete (7) días. Para ello se podrá cubrir con una capa de agua, o por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la superficie del concreto, que haya sido aprobada por la ITO.
Toda el agua que se emplea para curar el concreto, será limpia y completamente libre de cualquier materia nociva que pueda producir un fraguado incorrecto o afecte la calidad del concreto, o pueda producir manchas o decolorantes en el mismo.
Por ningún motivo aplicar aditivos sin la autorización de la ITO y Proyectista.
3.7.- Hormigón H30.
Se considera utilizar hormigón H30 en la totalidad del muro de contención.
El contratista avisará por escrito a la ITO con tiempo suficiente, antes de proceder a la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas antes de noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la mezcla, o antes de haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea menor. Todo el concreto se debe aplicar en una capa horizontales mínimas de 0.07 m. de espesor. No se debe permitir depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 m. de caída libre. Todo el concreto será debidamente compactado mientras se lleva a cabo la operación de colocación usando para ello vibradores.
El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas con experiencia en su operación. Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto perpendicularmente a la superficie de la mis
ma. Tan pronto como sea posible después de terminada la conformación del concreto, se debe iniciar el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un período no menor de siete (7) días. Para ello se podrá cubrir con una capa de agua, o por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la superficie del concreto, que haya sido aprobada por la ITO.
Toda el agua que se emplea para curar el concreto, será limpia y completamente libre de cualquier materia nociva que pueda producir un fraguado incorrecto o afecte la calidad del concreto, o pueda producir manchas o decolorantes en el mismo.
Por ningún motivo aplicar aditivos sin la autorización de la ITO y Proyectista.
4.- CIERRE PERIMETRAL
4.1.- Muro de Bloque.
Se considera la construcción de un muro de bloque de cemento de dimensiones 140X190X390mm. Se considera mortero de pega compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua.
Se utilizará Fe8 para los estribos y Fe 10 para los tensores en pilares y vigas, estos deberán ir amarrados entre si creando una estructura rígida y deberán quedar completamente inmersos en el hormigón del pilar y la viga.
Se considera para las vigas una dimensión de 30cm de alto por 20cm de ancho.
Finalmente se considera la aplicación de una campa de estuco en toda la superficie del muro proyectado, la superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, o partes sueltas. El método de aplicación será según instrucciones del fabricante. La superficie resultante deberá ser lisa y aplomada.
4.2.-Cierre Metálico.
4.2.1.- Perfil Tubular Cuadrado 75x75x3mm.
Se utilizará perfil tubular cuadrado de 75x75x3mm para confeccionar el marco de soporte del cierre perimetral para ello los perfiles verticales deberán estar distanciados entre si 1mt a eje, irán empotrados por lo menos 60cm dentro del muro de contención como se muestra en detalle.
4.2.2.- Plancha Fierro Perforado 2mm.
Es de vital importancia que previo a la instalación de las planchas de cierre la estructura de la reja se encuentre totalmente pintada, seca y aprobada por el ITO.
Se considera para el cierre la instalación de plancha de fierro pre pintado de 2mm de espesor por la cara exterior del cierre, esta plancha tendrá perforaciones en toda la superficie de un diámetro no mayor a 6mm, las perforaciones estarán distanciadas como máximo 9mm una de otra desde su punto medio.
Las planchas irán soldadas a la estructura se la reja por todo su perímetro.
4.2.3.- Perfil 50x50x4mm.
Para el sector del cierre del patio de servicio que colinda con el liceo se considera realizar un cierre con malla acma, se confeccionará el marco de dicho cierre en perfil Angulo L de 50x50x4mm de espesor formando un rectángulo al cual será soldada la malla.
4.2.4.- Perfil 40x40x2mm.
Se utilizará perfil Angulo L de 40x40x2mm cono terminación a la soldadura de la malla con el perfil l 50x50x4mm, ambos perfiles Angulo formará un sándwich entre el cual quedará inserta la malla acma.
4.2.5.- Malla Acma.
Se utilizará malla Acma Cerco 1G9 galvanizada como elemento de cierre, este elemento ira soldado al marco de perfil Angulo de 50x50x4mm, posteriormente se instalará el perfil Angulo 40x40x2mm para sellar la unión.
4.3.- Puertas Cierre Perimetral.
Esta partida considera la instalación de 8 puertas, una en el acceso al jardín infantil de 1.6 de ancho por 1.8 de alto (esta será de dos hojas de 0.75mt de ancho cada una) la segunda en el acceso hacia el patio de servicio de 1mt de ancho, la tercera a un costado del acceso al patio de servicio en el depósito de basura de 1.4mt de ancho por 1.8 de alto (de dos hojas), la cuarta a un costado de la sala cuna en el acceso al patio de la sala cuna (de 1mt de ancho por 1.8 mt de alto), la quinta en el acceso lateral al sector heterogéneo (de 1mt de ancho por 1.8 mt de alto), la sexta y séptima en el acceso a pasillo trasero a un costado de la sala de nivel heterogéneo (ambas de 1mt de ancho por 1.8 mt de alto) y la última en el acceso patio posterior en el acceso a la escalera de una altura de 1mt (sector Heterogéneo).
4.3.1.- Perfil Tubular Cuadrado 75x75x3mm.
Se utilizará perfil tubular cuadrado de 75x75x3mm para confeccionar el marco de soporte del portón de acceso y de las puertas indicadas en el punto anterior, para ello los perfiles verticales deberán estar distanciados entre si 1mt a eje y los horizontales cumplirán la función de amarrar la estructura del marco de la puerta.
4.3.2.- Plancha Fierro Perforado2mm.
Es de vital importancia que previo a la instalación de las planchas de cierre la estructura del marco del portón se encuentre totalmente pintado, seca y aprobada por el ITO.
Se considera para las puertas la instalación de plancha de acero de 2mm de espesor por la cara exterior del cierre, esta plancha tendrá perforaciones en toda la superficie de un diámetro no mayor a 6mm, las perforaciones estarán distanciadas como máximo 9mm una de otra desde su punto medio.
Las planchas irán soldadas a la estructura de la puerta por todo su perímetro.
4.3.3.- Cerradura Eléctrica de Sobreponer.
Para brindar Mayor seguridad en el punto de acceso al establecimiento se considera la instalación de una cerradura eléctrica de sobreponer cuya materialidad será de acero, de color Negro, Marca Scanavini o de mejor calidad, este elemento quedará cubierto por la plancha de fierro perforado y el único elemento que quedará a la vista será la cerradura para introducir la llave.
4.3.4.- Cerrojo Embutido.
En el acceso hacia el patio de servicio se considera la instalación de un cerrojo Embutido cuya materialidad será de acero, de dimensiones: 92mm de largo x 52mm de ancho, de color Negro, Marca Odis o mejor calidad, este elemento quedará cubierto por la plancha de fierro perforado y el único elemento que quedará a la vista será la cerradura para introducir la llave.
4.3.5.- Picaporte 4x8cm Negro.
Para las 6 puertas restantes se deberá considerar la instalación de picaportes de 4 cm de alto por 8cm de largo, de alta durabilidad, de materialidad de fierro forjado, este elemento irá soldado a las planchas de fierro perforado.
4.3.6.- Pomeles.
Se considera 3 pomel por hoja de acero inoxidable con golilla de bronce. Se trata de un objeto zincado, es decir, recubierto de un baño de zinc que lo protege de la oxidación y corrosión. Además, deberá poseer una forma cónica dividida en dos partes, un macho y una hembra, capaces de girar de forma independiente. Esto permitirá, una vez soldado correctamente, hacer que el portón o reja pueda abrirse o cerrarse.
4.4.- Soldaduras.
4.4.1.- Soldadura.
Se considera para toda unión de los perfiles tubulares cuadrados con las planchas de fierro perforado, como para todas las uniones entre elementos metálicos soldadura con electrodos 6011, uniéndolos entre si a tope por todo el contorno con un espesor de cordón de soldadura de 10 mm en la diagonal del cordón. Todos los cordones deberán ser aceptados por el ITO y el arquitecto proyectista. La totalidad del perímetro de la plancha de fierro perforado quedara soldada a la estructura de la reja.
5.- PINTURAS
5.1.- Pintura Elementos Metálicos.
Esta partida considera la aplicación de pintura de pasamanos, estructura metálica de sombreaderos, cierre perimetral metálico y estructuras metálicas en general.
Primero se verificará que cada uno de los perfiles estén completamente limpios y libres de cualquier tipo de residuo, luego se procederá aplicar una mano de pintura Jotamastic 80 de marca JOTUN o mejor calidad, según especificaciones técnicas del proveedor. Se debe esperar el tiempo de secado correspondiente, posterior al secado se procederá a aplicar una capa de terminación de Hardtop AX de marca JOTUN o mejor calidad. Su aplicación será según especificaciones del fabricante. El I.T.O podrá rechazar, y exigir manos adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente con manchas o transparencias, sopladuras, englobamientos, fisuras u otros desperfectos.
5.2.- Pintura Muros y Cielos.
Se deberá considerar tres manos de pintura esmalte al agua, una de desmanche y las otras dos de terminación, el color será definido por el arquitecto proyectista en la obra. El arquitecto proyectista podrá rechazar, y exigir manos adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente con manchas o transparencias, sopladuras, englobamientos, fisuras u otros desperfectos.
Todos los materiales serán de primera calidad e incluirá pastas de muro, sellantes, lija, aguarrás, anticorrosivos, desgrasadores, y todo otro material necesario para lograr superficies terminadas de primera calidad.
Este ítem contempla la aplicación de pintura en muros de bloque (tanto lo proyectados como los existentes, también la pintura al interior (cielo y muros) de todos los recintos existentes y al interior y exterior de los recintos proyectados la pintura será de tipo esmalte al agua marca Sherwin William o de igual calidad, con un mínimo de dos manos. Si las pinturas al ser revisadas por el I.T.O. se encuentran con englobamientos o trizaduras, podrán ser rechazadas por este.
Adicionalmente se considerará la aplicación de pintura de alto tráfico de un tono llamativo que señale los cambios de nivel, ya sea en el inicio y termino de escaleras y rampas o en los bordes de radier.
6.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO
6.1.- Cámara Desgrasadora.
Se considera la construcción de una cámara desgrasadora indicada en planimetría, de dimensiones 1mtx 1mt y de 1.25mt de profundidad, el radier de la cámara será confeccionado en hormigón H20 de 7mm de espesor, los muros serán de bloque de 39cm de ancho por 19cm de alto con un espesor de 14cm unidos con mortero de pega, los muros serán estucados con una terminación a grano perdido haciendo la superficie impermeable, se considera que la cámara tenga dos receptáculos, uno donde filtre la grasa y el otro donde caiga el agua libre de grasas hacia el sistema de alcantarillado. La cámara deberá contar con una cámara que permita su registro periódico.
Por ningún motivo la tapa de la cámara será sellada dificultando su inspección.
6.2.- Cámara 60x60.
Se considera la construcción de 3 cámaras de inspección indicadas en planimetría, de dimensiones 0.6mt x 0.6mt y de 1.25mt de profundidad aproximada, el radier de la cámara será confeccionado en hormigón H20 de 7mm de espesor y deberá contar con banqueta de hormigón que facilite la conducción de las aguas, los muros serán de bloque de 39cm de ancho por 19cm de alto con un espesor de 14cm unidos con mortero de pega, los muros serán estucados con una terminación a grano perdido haciendo la superficie impermeable.
Se deberá instalar una tapa de cámara de alcantarilla cuadrada de hormigón 60x60 cms que cumpla con la norma NCh 2702, que tenga una tolerancia dimensional +/- 4 mm.
Por ningún motivo la tapa de la cámara será sellada dificultando su inspección.
6.3.- Excavaciones.
Las excavaciones deberán contemplar en todas sus partes la norma INN n°349 of. 55 “prescripción de seguridad de excavaciones”. El fondo deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberán ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones serán a canto vivo, sus bordes superiores deben estar totalmente despejados del material proveniente de ellas; su interior este absolutamente limpio y sin material suelto en el fondo.
De no cumplirse alguna de estas condicionantes, la partida será rechazada por el I.T.O. La aserción de rechazo o recepción por parte de la I.T.O., deberá quedar expresada en el libro de obra, con la debida firma del contratista o del profesional que el contratista haya designado como responsable de la obra.
6.4.- Conexiones PVC 110mm.
Para conducir las aguas desde el desagüe de los artefactos a las cámaras proyectadas se instalará un tubo de PVC del ancho de 110mm. Detalle en planimetría.
La pendiente mínima permitida será de 3%. Las excavaciones para esta partida deberán contemplarse en el punto 6.3.- Excavaciones.
7.- PAVIMENTOS
7.1.- Estabilizado y Compactado 20cm.
Será necesario el mejoramiento de la base de la excavación antes del emplantillado, mediante material estabilizado (mezcla compensada de piedra entre 1” y 2” y tierra), debido al desnivel y la irregularidad del terreno y del fondo de la excavación, de modo de conseguir una superficie regular y pareja para la construcción de las fundaciones. Posterior al estabilizado, se procederá a compactar de forma mecánica (rodillo vibratorio o placa compactadora), este se aplicarán capas de no superior a 10 cm, las que luego serán compactadas. La base estabilizada debe tener un CBR mínimo de un 80%. agregando agua a la superficie sin llegar al estado de saturación. Se deberá compactar hasta obtener un 95% de proctor modificado.
7.2.- Cama de Ripio 5cm.
Posterior a la compactación, se instalará una capa de ripio de 5cm. de cantos rodados formado por partículas granulares de tamaño máximo de 30mm dura, libre de contaminantes orgánicos, deshechos y sales, estas capas serán regadas con agua y compactadas con rodillo autopropulsor de 1000 Kgs. como mínimo.
7.3- Relleno.
Se deberá rellenar el área del patio que actualmente es de arena (sector sala cuna), para ello se contempla adquirir material de relleno y posterior a la construcción del muro de contención agregar el relleno en el lugar.
7.4.- Radier H20.
El radier tendrá un espesor de 7cm. El contratista avisará por escrito a la ITO con tiempo suficiente, antes de proceder a la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas antes de noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la mezcla, o antes de haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea menor. Todo el concreto se debe aplicar en una capa horizontales mínimas de 0.07m. de espesor. No se debe permitir depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 m. de caída libre. Todo el concreto será debidamente compactado mientras se lleva a cabo la operación de colocación usando para ello vibradores.
El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas con experiencia en su operación. Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto perpendicularmente a la superficie de la misma. Tan pronto como sea posible después de terminada la conformación del concreto, se debe iniciar el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un período no menor de siete (7) días. Para ello se podrá cubrir con una capa de agua, o por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la superficie del concreto, que haya sido aprobada por la ITO.
Toda el agua que se emplea para curar el concreto, será limpia y completamente libre de cualquier materia nociva que pueda producir un fraguado incorrecto o afecte la calidad del concreto, o pueda producir manchas o decolorantes en el mismo.
Por ningún motivo aplicar aditivos sin la autorización de la ITO y Proyectista.
7.5.- Pavimento de Goma.
Se considera instalar pavimento de caucho en el patio Heterogéneo y en el patio de sala cuna.
Se debe considerar un pastelón de caucho de alta calidad de un espesor de 25mm, el color será definido por el arquitecto proyectista. Este piso genera un área para realizar todo tipo de actividades con mayor confort, estabilidad y reduciendo el impacto que se genera contra un piso corriente.
El piso está hecho con base de caucho EPDM reciclado y cubierta de caucho de color, esto permite una mayor resistencia frente a cualquier clima, dándole mayor duración y vida útil. Ideal para mejorar zonas que requieran de seguridad o una superficie para prevenir accidentes por caídas o golpes. Pensado para hacer ejercicio, rodear juegos, o generar un espacio de desarrollo.
Superficie antideslizante e higiénica.
La superficie donde se aplicará el pavimento de goma deberá ser lisa firme, seca, libre de impurezas, relieves y perforaciones. La superficie resultante deberá ser completamente lisa.
Para garantizar la limpieza de la superficie se deberá realizar un lavado con hidro lavadora.
Como elemento de unión entre la palmeta y el radier existente se considera aplicar un adhesivo Henkel Agorex-60 u otro adhesivo de similares características que garantice la correcta fijación entre los elementos.
El I.T.O. podrá rechazar todo elemento que presente síntomas de su mala colocación tales como englobamientos, irregularidades de alturas, movimiento al tacto, etc.
7.6.- Piso vinílico en Rollo.
En el interior de la sala de actividades y sobre radier perfectamente nivelado y afinado se deberá instalar piso vinílico homogéneo termo soldable en rollo, hasta 3.2 mm de espesor HUNTER DOUGLAS, ETERTSOL o de superior calidad. Se considera como terminación sellado acrílico a aplicar según indicaciones de fabricante.
Los colores y diseños serán indicados en obra por arquitecto proyectista.
La instalación se debe realizar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Sello acrílico para pisos:
Los pisos vinílicos deben ser sellados con sellador acrílico que cuente con las siguientes características.
- Excelente respuesta al abrillantar.
- Bajo aroma y excelentes propiedades antideslizantes
- Excelente comportamiento al alto tráfico.
- Compatible con programas de limpieza y mantenciones frecuentes.
Su instalación será la indicada por el fabricante, sin embargo, antes de su aplicación el piso estará
perfectamente limpio, libre de polvo, grasa y manchas superficiales.
Limpieza para entrega. Al momento de realizar la entrega los pisos deben estar en perfectas condiciones de limpieza por lo tanto de ser necesario se debe limpiar la superficie solo con detergente neutro para pisos vinílicos siguiendo las indicaciones del proveedor.
7.7.- Pavimento Cerámica.
Para los pisos se utilizará cerámica gris 33x33cm, marca Cordillera o de calidad superior. Su instalación será según indicaciones del fabricante y utilizando materiales de primera calidad y personal calificado.
Este punto considera los espaciadores tipo Topex o similar, el Bekron, Fragüe y todos loes elementos necesarios para la correcta instalación de las cerámicas.
8.- PUERTAS
8.1.- Puerta 90x200cm.
Se considera la instalación de puertas de un ancho libre de paso de 90cm en madera con una ventanilla de 20cm de ancho por 40cm de alto, el marco de la mirilla será de perfilería de aluminio y el cristal será de vidrio templado de 4mm de espesor y deberá contar con una lámina de seguridad en el vidrio que evite que se desprendan trozos de vidrio en caso de que este se rompa. Todas las puertas contaran con un gancho de sujeción a 1.3mt de altura. También debe incorporar un refuerzo metálico anti golpes en su parte inferior hasta una altura de 50cm desde la base de la puerta. Adicionalmente las puertas tendrán un gancho de sujeción a 1.30mt de altura. Las puertas de acceso contaran con una cerradura 9380 oficina/dormitorio inoxidable, marca Fixser o de mejor calidad. Las puertas de las salas de hábitos higiénicos tendrán una cerradura de libre paso marca Escanavini o de mejor calidad. Se considerarán dos pomeles por puerta.
8.2.- Puerta 70x200cm.
Se considera la instalación de puertas de un ancho libre de paso de 70cm en madera. Adicionalmente las puertas tendrán un gancho de sujeción a 1.30mt de altura. Las puertas de acceso contaran con una cerradura 9380 oficina/dormitorio inoxidable, marca Fixser o de mejor calidad. Se considerarán dos pomeles por puerta. Para la puerta del baño de manipuladoras de considera incorporar un respiradero inferior.
9.- VENTANAS
9.1.- Ventana 120x120cm.
Se considera la instalación una ventana corredera de aluminio intermedio 120x120 cm marca Fanaloza o de mejor calidad. Esta partida considera todos los sellos, fijaciones y cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y funcionamiento de la ventana.
10.- ARTEFACTOS
10.1.- WC.
Se considera el recambio de los wc indicados en planimetría por WC Infantil de 6 litros blanco en las salas de hábitos higiénicos y artefactos para adultos en los otros recintos, esta partida considera todos los sellos, fijaciones y cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y funcionamiento del artefacto. Adicionalmente se considerará la conexión al alcantarillado existente.
10.2.- Lavamanos.
Se considera el recambio de los lavamanos indicados en planimetría por lavamanos 3.7 litros kínder blanco marca Fanaloza o de mejor calidad en las salas de hábitos higiénicos, y lavamanos empotrado en los recintos de docentes y manipuladoras. Adicionalmente se considera la instalación de una lava fondos en la sala de leche. Esta partida considera todos los sellos, fijaciones y cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y funcionamiento del artefacto. Adicionalmente se considerará la conexión al alcantarillado existente.
10.3.- Calefón.
Se instalarán dos calefones de gas licuado de 11 litros tiro natural, marca Splendid o de mejor calidad, la ubicación de estos elementos está indicada en planimetría. Esta partida considera las cañerías de cobre necesarias para extender las instalaciones de agua caliente existentes hasta la nueva ubicación de los calefones. Esta partida considera también todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de los artefactos.
11.- LUMINARIA
11.1.- Equipo Estanco LED 16 W.
Se considera para las zonas áreas indicadas en planimetría la instalación de luminaria del tipo estanco LED de 16 W de potencia.
12.- AMPLIACION RECINTOS MINIMOS
12.1.- Muro Metalcon.
12.1.1.- Tabique Metalcon.
Se ejecutarán con estructura de acero galvanizado tipo metalcon “tegal” o estructural, según indicaciones de fabricantes. Todas las escuadrías, distanciamientos mínimos y su colocación deberán ser de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Para la estructuración del muro se considera el uso de perfil C 2”X3”X0.85 y para las canales se utilizará perfil U 2”X3”X0.85.
Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas. No se aceptará defecto alguno en las piezas colocadas.
La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm. +-por cada 3 m., cuando se coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido.
La fijación de las canales metalcon previo trazado, se realizará con clavos de impacto tipo Hilti o similar de 25mm con golilla de acero incorporada a las soleras, en el centro entre montante y montante. Para el armado de la estructura, en la unión montante a canal, se debe utilizar autoperforantes del tipo framer de•# 7 x 7/16”.
En muros en los que se considera instalaciones, se debe utilizar montantes perforados. El instalador debe proteger el alambrado eléctrico de los roces físicos entre un metal cortante usando cañería del tipo conduit de PVC. Las cajas eléctricas deben ser metálicas y atornilladas directamente al montante.
En muros exteriores se considera como revestimiento exterior planchas de Permanit o similar de 8 mm de espesor y fieltro de 14 lbs., pintado en color blanco y de revestimiento interior de Volcanita 15 mm. Tal como indica la planimetría.
Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante huincha join gard, procol y base junturas. En general las especificaciones técnicas del fabricante serán primordiales.
Para cubrir los muros divisorios y la creación de los nuevos recintos, se utilizarán planchas de yeso cartón de espesor 10 mm. Serán fijadas las planchas mediante tornillos para Vulcometal con un distanciamiento máximo: cada 25 cm, a los perfiles omegas. Las uniones entre placas deberán ser mediante cinta tipo joint, para luego aplicar las manos de pasta con yeso necesaria y darle terminación con lija, dejando la superficie totalmente lisa y óptima.
El revestimiento deberá mantener los plomos y no deberá presentar deformaciones, manchas, perforaciones, trizaduras, etc.
Todas las uniones que deben ir en los muros de Volcanita Los cuales irán a una distancia máxima de 25 cm. Según especificaciones técnicas del fabricante.
12.2.- Cielo y Elementos de Cubierta.
12.2.1.- Hojalatería.
Las canaletas, bajadas, forros, y otros elementos de hojalatería necesarios para el correcto escurrimiento de aguas lluvias se confeccionará en fierro galvanizado. Las canaletas serán estancas sus uniones serán selladas con Sikaflex 11 o similar y remachadas con la cantidad suficiente de remaches que permitan una unión estanca, las pendientes serán de 1.5% en dirección hacia las bajadas, instaladas con ganchos metálicos en pletina de galvanizadas en caliente, que se fijarán al tapacan mediante dos tornillos como mínimo, los que serán de dimensiones tales que permitan la perfecta fijación de la canal, los ganchos se ubicarán cada 80 cm. uno del otro.
12.2.2.- Perfil AT.
Se considera perfil AT que se instalaran en los extremos de los perfiles omega, quedando estos últimos embutidos en el perfil AT. Estos irán fijados al muro.
12.2.3.- Perfil Omega 40R.
Se utilizará perfil omega 40R 40x18x10x05x6mt para las costaneras a las cuales se fijará la cubierta, se instalarán distanciadas a eje 0.4mt cada una, también se instalarán como estructura soportante del cielo distanciadas a eje 0.4mt entre sí (consultar planimetría).
12.2.4.- Perfil C Metalcon.
Se utilizará perfil C de Metalcon de dimensiones 2X3X0.85mmX6mt para la construcción de las cerchas, su diseño y dimensiones se especifican en planimetría adjunta, las cerchas se instalarán distanciadas a eje 0.8mt y se respetará la disposición de estas según plano planta estructura de cubiertas.
12.2.5.- Cielo Yeso Cartón 10mm.
Se considera planchas de yeso cartón de 10 mm de espesor, las que serán fijadas a la estructura soportante del cielo mediante tornillos auto perforantes cabeza de trompeta de 1 ¼” con un distanciamiento de 25 cm entre tornillo, estos se fijarán a los perfiles omega de Metalcon, las uniones entre placas deberán ser mediante cinta tipo joint, para luego aplicar las manos de pasta con yeso necesaria y darle terminación con lija, dejando la superficie totalmente lisa y óptima.
12.2.6.- Cornisas.
En todo el perímetro superior interno se considera la instalación de moldura modelo Nomastyl J, de medidas 5 cm x 5 cm x 2 mtrs de marca BUSEL o superior, esta ira fijada al muro con silicona montante blanca pintable de marca SIKA o calidad superior.
12.2.7.- Aislante Térmico Lana Mineral.
Se instalará una capa de lana de vidrio R94 libre 40mm 1.2x24m de calidad Aislanglass o superior, esta deberá quedar Instalada según especificaciones técnicas del fabricante, cubriendo el total de la techumbre. El revestimiento no deberá presentar deformaciones, manchas, Perforaciones, trizaduras, etc.
12.2.8.- Plancha OSB 9mm.
Se instalará planchas de OSB de 3mm de espesor sobre las cerchas de metalcon para brindar mayor estabilidad a la cubierta de los recintos proyectados.
12.2.9.- Plancha 0.30x 851 x 2000 mm, Onda Estándar.
Se consulta la provisión e instalación de Planchas de Zinc alum onda estándar. Se deberán incluir todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas. El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. El orden de colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes en la zona. Las planchas se fijarán con gancho virado galvanizado y tornillos, sobre costaneras, debiendo garantizar la perfecta sujeción e impermeabilización, para estos se dispondrá de tapa gotera en cada perforación de tornillo. Se utilizarán sello para tapa goteras SIKA o calidad superior.
12.2.10.- Fijaciones, Sellos, Autoperforantes y Ganchos Cubierta.
Este ítem contempla todas las fijaciones que se utilizarán para montar la techumbre, ya sea los tornillos que irán uniendo las costaneras a las cerchas y todas las uniones que deben ir en los cielos de fibrocemento como tornillos autoperforantes, para la cubierta irán tornillos con golilla y con goma de 2”. Los cuales irán a una distancia máxima de 25 cm. Cada plancha debe tener aproximadamente 60 uniones. Para los tornillos de la techumbre se utilizarán tapa goteras de marca SIKA o superior. Todas las dimensiones se deben confirmar con planimetría.
12.3.- Ampliación Eléctrica.
12.3.1.- Certificación Eléctrica.
Se contempla que la instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente, para ello el contratista deberá tramitar la correspondiente certificación TE1.
12.3.2.- Canalización Eléctrica.
Esta partida contempla toda la canalización eléctrica del cielo (canalización oculta), desde la caja de distribución existente hacia todos los puntos de luminaria proyectado.
12.3.3.- Cableado EVA 1,5mm.
Se utilizará cable libre de halógenos (H07Z1K) 1.5mm2 para la ampliación eléctrica de los recintos proyectados.
12.3.4.- Interruptor.
Se considera la instalación de un interruptor pulsador armado de 10A, su ubicación será según planimetría adjunta.
12.3.5.- Enchufe Triple.
Se instalarán enchufes toma corriente triple 10ª blanco, su ubicación será según planimetría adjunta.
12.3.6.- Panel LED Embutido.
Para la luminaria se consideró la instalación de paneles LED embutidos cuadrados de 24x24cm, de luz fría, marca HB Led o de mejor calidad, de 30cm de ancho. Se instalarán según planimetría adjunta.
12.3.7.- Equipo Estanco LED 16 W.
Se considera para las zonas húmedas la instalación de luminaria del tipo estanco LED de 16 W de potencia.
12.3.8.- Eléctrico.
Se considera que la instalación de la ampliación eléctrica sea realizada por el personal calificado, el cual será considerado en esta partida.
12.4.- Puertas.
12.4.1.- Puertas 90x210cm.
Se considera la instalación de puertas de un ancho libre de paso de 90 cm , la puerta será de acero de paneles de 90x210cm marca Holztek o de mejor calidad. Esta partida contempla todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de la puerta.
12.4.2.- Puertas 70x200cm.
Se considera la instalación de puertas de un ancho libre de paso de 70 cm , la puerta será de HDF marca Igal o de mejor calidad. Esta partida contempla todos los accesorios y elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de la puerta.
12.5.- Ventanas.
12.5.1.- Ventana 46x55cm.
Se considera la instalación una ventana de 46x55 cm en perfilería de aluminio marca Wintec o de mejor calidad. Esta partida considera todos los sellos, fijaciones y cualquier otro elemento necesario para la correcta instalación y funcionamiento de la ventana.
13.- RAMPA ACCESO
13.1.- Excavaciones.
Las excavaciones deberán contemplar en todas sus partes la norma INN n°349 of. 55 “prescripción de seguridad de excavaciones”. El fondo deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberán ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones serán a canto vivo, sus bordes superiores deben estar totalmente despejados del material proveniente de ellas; su interior este absolutamente limpio y sin material suelto en el fondo.
De no cumplirse alguna de estas condicionantes, la partida será rechazada por el I.T.O. La aserción de rechazo o recepción por parte de la I.T.O., deberá quedar expresada en el libro de obra, con la debida firma del contratista o del profesional que el contratista haya designado como responsable de la obra.
13.2.- Estabilizado y Compactado 20cm.
Será necesario el mejoramiento de la base de la excavación antes del emplantillado, mediante material estabilizado (mezcla compensada de piedra entre 1” y 2” y tierra), debido al desnivel y la irregularidad del terreno y del fondo de la excavación, de modo de conseguir una superficie regular y pareja para la construcción de las fundaciones. Posterior al estabilizado, se procederá a compactar de forma mecánica (rodillo vibratorio o placa compactadora), este se aplicarán capas de no superior a 10 cm, las que luego serán compactadas. La base estabilizada debe tener un CBR mínimo de un 80%. agregando agua a la superficie sin llegar al estado de saturación. Se deberá compactar hasta obtener un 95% de proctor modificado.
13.3.- Cama de Ripio 5cm.
Posterior a la compactación, se instalará una capa de ripio de 5cm. de cantos rodados formado por partículas granulares de tamaño máximo de 30mm dura, libre de contaminantes orgánicos, deshechos y sales, estas capas serán regadas con agua y compactadas con rodillo autopropulsor de 1000 Kgs. como mínimo.
13.4.- Hormigón H20.
El contratista avisará por escrito a la ITO con tiempo suficiente, antes de proceder a la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse, compactarse y conformarse en las formaletas antes de noventa (90) minutos de haber agregado el agua de hidratación en la mezcla, o antes de haberse alcanzado el fraguado inicial, según el que sea menor. Todo el concreto se debe aplicar en una capa horizontales mínimas de 0.07 m. de espesor. No se debe permitir depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 m. de caída libre. Todo el concreto será debidamente compactado mientras se lleva a cabo la operación de colocación usando para ello vibradores.
El uso de vibradores deberá efectuarse bajo la estricta vigilancia de personas con experiencia en su operación. Los vibradores deberán ser introducidos en la masa de concreto perpendicularmente a la superficie de la misma. Tan pronto como sea posible después de terminada la conformación del concreto, se debe iniciar el curado para un correcto fraguado, el que deberá efectuarse por un período no menor de siete (7) días. Para ello se podrá cubrir con una capa de agua, o por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la superficie del concreto, que haya sido aprobada por la ITO.
Toda el agua que se emplea para curar el concreto, será limpia y completamente libre de cualquier materia nociva que pueda producir un fraguado incorrecto o afecte la calidad del concreto, o pueda producir manchas o decolorantes en el mismo.
Por ningún motivo aplicar aditivos sin la autorización de la ITO y Proyectista.
13.5.-Moldajes.
Los moldajes deberán ser indeformables, estancos, alineados, aplomados. Se consulta moldaje terciado con adhesivos fenólicos naturales, de espesor mínimo 18mm. Tipo “terciado estructural" HDO MAXXIL o similar, con no más de dos usos.
La construcción de los moldajes contempla:
Placa carpintera 18 mm: Plancha estándar sin imperfecciones apta para moldaje.
Pino Insigne 2” x 3”: Bruto, Seco, Sin imperfecciones Notables.
Clavos 2” y 4”: En las Medidas Necesarias para la Correcta Ejecución del Cierre a definir por capataz, 6 kilos aprox.
Desmoldante: Se contempla desmoldante para madera marca Topex o similar para el descimbre.
Pérdidas: Se Contemplará un 5% de pérdidas en la confección del moldaje.
Deberán ser suficientemente rígidos para evitar su deformación durante el vaciado y vibrado del hormigón. El descimbre se deberá ajustar exactamente a lo indicado en el cálculo.
14.- PASAMANOS
14.1.- Perfil Tubular Redondo ∅2" X 2mm.
Se considera la construcción de una baranda que cumpla con la normativa de accesibilidad universal, por lo que se utilizara perfil tubular circular de 2” de diámetro x 2 mm de espesor para la construcción de los pasamanos y pilares estructurales de la baranda.
La superficie, uniones y soldaduras deberán completamente lisas al tacto para evitar posibles accidentes con elementos puntiagudos o superficies en mal estado.
Se consideran dos pasamanos como se muestran en planimetría, el primero se ubicará a 0.95mt desde el nivel de la rampa y el otro a 0.7mt desde el nivel de la rampa. También se contempla un borde metálico inferior a 0.2mt desde el nivel de la rampa.
Este perfil se utilizará también para los pilares de soporte del pasamanos, tendrán una altura de 90cm desde el nivel de piso terminado y estarán embutidos en el hormigón 30 cm aproximadamente.
14.2.- Fierro Redondo Liso ∅16mm.
Se contempla como elemento de unión entre el pasamanos y los pilares de la baranda un fierro redondo liso de 16mm de diámetro, ente elemento ira soldado entre los pilares y la parte inferior del perfil tubular que cumplirá la función de pasamanos. Este elemento no deberá interferir de manera alguna con el desplazamiento libre y continuo de la mano sobre el pasamanos. También servirán como elemento de sujeción entre los pilares y el borde metálico inferior.
14.3.- Fe 8mm Estriado.
Se utilizará Fe8 como elemento de agarre de los pilares que soportaran la rampa. Tendrán un largo aproximado de 15 cm y irán soldados de manera perpendicular respecto al pilar. Se considera 3 de estos elementos por pilar y deberán quedar completamente embutidos en el hormigón.
14.4.- Soldadura.
Se utilizará soldadura 6011 o la necesaria para soldar todos los elementos de acero.
14.5.- Pintura Pasamanos.
Para pintar la baranda primero se verificará que cada uno de los perfiles estén completamente limpios y libres de cualquier tipo de residuo, luego se procederá aplicar una mano de pintura Jotamastic 80 de marca JOTUN o mejor calidad, según especificaciones técnicas del proveedor. Se debe esperar el tiempo de secado correspondiente, posterior al secado se procederá a aplicar una capa de terminación de Hardtop AX de marca JOTUN o mejor calidad. Su aplicación será según especificaciones del fabricante. El I.T.O podrá rechazar, y exigir manos adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente con manchas o transparencias, sopladuras, englobamientos, fisuras u otros desperfectos.
15.- MEJORAMIENTO SOMBREADERO
15.1.- Perfil 100x100x3mm.
Se considera instalar pilares que soportaran la cubierta del sombreadero, estos pilares se confeccionaran en perfil 100x100x3mm que irán embutidos 30cm en poyos de fundación. Deberán quedar perfectamente aplomados y en la ubicación indicada en planimetría.
15.2.- Perfil 100x50x3mm.
Para las vigas del sombreadero se instalarán perfiles de 100x50x3mm, estos elementos irán soldados a los pilares 100x100x3mm como se muestra en escantillón. Se deberá considerar además para cada unión de la viga con el pilar una pletina de refuerzo de 15cm de ancho x15cm de alto por 4mm de espesor.
15.3.- Listones 2” x 1”.
Se considera instalar listones de 2” x 1” en el sombreadero que se encuentra sobre la rampa y el acceso a la sala de nivel heterogéneo, los listones irán unidos a los perfiles existentes mediante tornillos autoperforantes punta de broca e irán distanciados entre si 5cm, se debe considerar un refuerzo central que brinde un punto de apoyo central a los listones de madera, este refuerzo será un perfil de acero de las mismas dimensiones que el perfil existente en el sombreadero.
15.4.- Tornillo Autoperforantes 2”.
Como elemento de unión entre la estructura de acero del sombreadero y los listones de madera se considera utilizar tornillo autoperforantes punta de broca de 2”.
15.5.- Barniz.
Se considera barnizar todos los elementos de madera de los sombreaderos, para ello se utilizará barniz marino, se aplicarán por lo menos 2 manos y se evitara que se formen “Lagrimas” de barniz en los elementos de madera.
15.6.- Policarbonato.
Se considera que sobre el sombreadero de madera se instale policarbonato alveolar traslucido de 4mm de espesor, estos irán fijados a los perfiles de madera mediante autoperforantes para policarbonatos.
15.7.- Perfil H Policarbonato.
Se utilizarán para las uniones de las planchas de policarbonato, de esta manera se garantizará la correcta unión entre las planchas.
15.8.- Perfil u Policarbonato.
Estos elementos se instalarán en los extremos de las planchas que queden al borde del sombreadero.
15.9.- Autoperforantes para Policarbonato.
Para unir las planchas de policarbonato al sombreadero de madera se utilizarán autoperforantes para policarbonato de 1”.
16.- MALLA MOSQUITERA
16.1.- Marco Aluminio Perfil L Doble.
Para la confección del marco de aluminio se considera utilizar perfil L de aluminio de 20x20x1mm Mate, se colocarán dobles u frente a otro formando un sándwich en donde quedara embutida la malla mosquitera, se unirán con tornillo autoperforantes punta de broca.
16.2.- Malla Mosquitera.
Para la protección contra vectores se considera instalar malla mosquitera galvanizada, esta ira fijada al marco de aluminio (entre el sándwich de perfil L.
17.- MUDADOR
17.1.- Mudador.
Se considera para cada sala de hábitos higiénicos la construcción in situ de un mudador en Melamina blanca de 15mm de características y dimensiones similares a las existentes, este mudador deberá considerar un lavatorio o tina (lavatorio para sala cuna y tina para nivel heterogéneo).
17.2.- Espejo 60x30cm.
En los costados de los mudadores u como se indica en planimetría adjunta se instalaron espejos de 60x30cm en sentido horizontal a fin de proporcionar un mayor campo de visión a las docentes. Se considera un espejo con marco de aluminio con un acabado que no presente bordes filosos que puedan dañar a los párvulos o a las docentes.
17.3.- Barra de Espejo.
En los espejos de las salas de clases se considera la instalación de una barra que permita a los niños mantenerse frente a los espejos brindando un punto de apoyo adiciona. Este elemento será confeccionado en perfil tubular redondo de 1” de diámetro x2mm de espesor deberá quedar 10cm distanciado del muro y quedara fuertemente fijado al muro, no deberá moverse ni presentar signos de su mala instalación, así como no presentara bordes filosos que pongan en riesgo al usuario.
18.- PORTA EXTINTOR
18.1.- Porta Extintor Reforzado Metálico.
Se considera la instalación de porta extintores reforzados de materialidad metálica, con agarre reforzado para mayor estabilidad del equipo, con capacidad para extintores de hasta 10 kilos. La ubicación será la indicada en planimetría adjunta.
|
|
|
|