|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
MONTO Y CONSIDERACION DE LA PROPUESTA |
|
El Monto Máximo Disponible de la Propuesta, asciende a la suma de $250.000.000.- (Doscientos cincuenta millones de pesos), IVA incluido, para la totalidad de las obras a ejecutar. En caso de superar el monto presupuestario vigente, quedaran fuera de competencia.
De acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas Especiales, los precios propuestos por los oferentes serán a Suma Alzada, y se considerarán incluidos en los precios ofertados todos los costos, gastos e impuestos que demande la ejecución de los trabajos y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, el monto de la oferta ingresado al Portal www.mercadopublico.cl deberá ser en valor neto.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas sobre los contenidos de las bases deberán ser efectuadas sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el periodo previsto estipulado en el cronograma del portal.
Los proveedores no podrán contactarse de ninguna otra forma con la Unidad Técnica o con sus funcionarios o miembros de la comisión, respecto de la presente licitación durante el curso del proceso.
Las consultas serán respondidas solo a través del portal www.mercadopublico.cl en el plazo estipulado en el cronograma del portal y las respuestas formarán parte integrante de estas bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes. En el caso que, a raíz de este proceso de consultas se establezca la necesidad de modificar las bases administrativas o técnicas, dichos cambios se efectuarán a través de la dictación del correspondiente acto administrativo el cual surtirá efecto tras su total tramitación. En el intertanto, el proceso de licitación será suspendido, ampliándose los plazos de las etapas siguientes a fin de que los oferentes puedan presentar propuestas idóneas, todos serán aprobados por el Acto Administrativo correspondiente.
|
|
|
|
|
ETAPAS Y PLAZOS DE LICITACIÓN |
|
Todos los plazos establecidos en las presentes Bases, como asimismo en los instrumentos que las complementen, se entenderán de días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario. Cuando en las Bases o en el contrato se utilice el término “días hábiles” se considerará de lunes a viernes, con exclusión de los sábados, domingos y festivos.
En caso que el cómputo de algún plazo de los señalados en las Bases diera como resultado que su término recayera en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil inmediatamente siguiente, y su horario de cierre será a las 15:00 horas.
|
ETAPA
|
PLAZOS
|
|
Publicación del llamado a licitación
|
A contar del día siguiente del Decreto Alcaldicio correspondiente. Se publicará en el portal www.mercadopublico.cl, correspondiendo al día 1.
|
|
Inicio del periodo de consultas
|
Desde la fecha de publicación de la licitación en el portal www.mercadopublico.cl.
|
|
Visita a terreno
|
No se contempla
|
|
Término del periodo de consultas
|
Toda consulta respecto a la licitación deberá realizarse a través del portal www.mercadopublico.cl, hasta las 17:00 horas del día quince (15) contado desde el día de publicación de la licitación.
|
|
Publicación respuestas
|
Las correspondientes respuestas a las preguntas recibidas serán publicadas en el portal a las 17:00 horas del día cuatro (4) contado a partir del término del periodo de consultas.
|
|
Cierre recepción de ofertas
|
Las ofertas serán recibidas en el portal www.mercadopublico.cl hasta las 15:00 hrs., del día treinta (30) contado desde el día de la publicación de la licitación.
|
|
Apertura de ofertas
|
A partir de las 15:01 horas del día de cierre de recepción de ofertas.
|
|
Adjudicación
|
7 días hábiles contados desde la notificación del pronunciamiento emanado de la Contraloría Regional del Biobío, en virtud el Convenio de Control Previo de Juridicidad firmado, quien dispone de hasta 30 días hábiles para pronunciarse, sobre la adjudicación.
|
Con todo si la adjudicación no se efectúa dentro del plazo señalado, la Ilustre Municipalidad de Curanilahue informará en el portal www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará el (los) nuevo(s) plazo(s) para la adjudicación
|
|
|
|
|
VISITA A TERRENO |
No se contempla
Todo oferente deberá haber estudiado por su cuenta y cargo, en los sitios o terrenos, la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutará el trabajo, sean éstas de orden geológico, regional, climático, legal, de tránsito, sanitario, entre otros, asumiendo que conoce la calidad, cantidad suficiente y ubicación de los materiales necesarios para las obras, la naturaleza previsible de las excavaciones, roces y despejes por realizar, y que, por lo tanto, la Ilustre Municipalidad de Curanilahue-Departamento de Salud, no asume responsabilidad si el estudio de la propuesta hecho por el oferente no concuerda con las condiciones reales de ejecución de las obras o con la cantidad exigida a los materiales o a las obras mismas.
|
|
|
|
|
DE LOS OFERENTES |
|
Podrán presentarse a esta licitación, las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma independiente o en unión temporal de proveedores, que no se encuentren afectas a las siguientes inhabilidades:
a) Las establecidas en el artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Para estos efectos, el/los representante/s legal/es del oferente deberá/n suscribir la declaración jurada simple que se acompaña como Anexo Nº 1A o 1B de estas bases.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva la facultad de confirmar la información declarada con el registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales de la Dirección del Trabajo, u otros registros públicos análogos.
b) Sólo tratándose de personas jurídicas, haber sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la Ley 19.913, en el artículo 8° de la Ley 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Para estos efectos, el/los representantes/s legal/es del oferente deberá/n suscribir la declaración jurada simple que se acompaña como Anexo Nº 3B de estas bases.
La Municipalidad verificará esta información a través del registro que para tal efecto lleva la Dirección de Compras y Contratación Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.
Una empresa no puede participar en forma independiente y siendo parte de una unión de proveedores, a la vez.
|
|
|
|
|
PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
4.1 Antecedentes administrativos
Los antecedentes administrativos a presentar son los siguientes:
|
NOMBRE SUGERIDO
|
CONTENIDO
|
|
01_identificacion.pdf
|
Formulario de identificación completa del oferente:
- Persona Natural (Anexo N°1A)
- Persona Jurídica (Anexo N°1B)
|
|
02_aceptacion.pdf
|
Declaración jurada simple de conocimiento y aceptación de Bases de Licitación: Carta de declaración de aceptación de las disposiciones de las presentes Bases. (Anexo N°2)
|
|
03_declaracion.pdf
|
Declaración jurada simple firmada por el representante legal, que acredite no tener entre sus socios o él mismo, ni tiene entre sus trabajadores, a uno o más funcionarios pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, así como también no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años.
Declaración jurada simple prácticas antisindicales.
Declaración jurada simple de no estar afectos a las prohibiciones contempladas en los Artículos N°8 y N°10 de la Ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Artículo primero de la Ley 20.393.
- Persona Natural (Anexo N°3A)
- Persona Jurídica (Anexo N°3B)
|
|
04_cond_locales.pdf
|
Declaración jurada simple conocimiento de las condiciones locales. (Anexo N°4)
|
|
06_cedula.pdf
|
Un único archivo con fotocopia simple de la cédula de identidad vigente, por ambos lados, de él o los representantes legales de la empresa.
|
ANTECEDENTES ADICIONALES PERSONA JURÍDICA:
|
NOMBRE SUGERIDO
|
CONTENIDO
|
|
07_replegal.pdf
|
Copia simple de documento donde conste la personería de él o los representantes legales de la empresa, con una antigüedad no superior a noventa (90) días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
|
|
08_rut_empresa.pdf
|
Copia simple del Rol Único Tributario de la empresa.
|
|
09_vigencia.pdf
|
Copia simple del certificado de vigencia de constitución de la empresa oferente, con una antigüedad no superior a noventa (90) días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
|
ANTECEDENTES ADICIONALES UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES – UTP:
|
NOMBRE SUGERIDO
|
CONTENIDO
|
|
10_utp.pdf
|
Copia simple del Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, en idioma español, suscrito por los integrantes de ella o sus representantes legales, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 661 año 2024, Artículos N°180, N°181, N°182 y N°183 del Ministerio de Hacienda, en el cual se especifique:
a) Las condiciones de dicha Unión Temporal de Proveedores para efectos de la presentación de la oferta y del contrato.
b) Pacto expreso de la obligación solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se señalan en las Bases, de los contenidos de su oferta, contrato y de las normas legales pertinentes.
c) La designación de un representante común, que será el encargado de mantener las comunicaciones con la Municipalidad durante la realización de la licitación. En caso de una Unión Temporal de Proveedores entre personas chilenas y extranjeras, el representante común deberá tener domicilio en Chile.
|
Se deja expresa constancia que, en el caso de las UTP, se deben ingresar los siguientes antecedentes administrativos por cada uno de sus integrantes, según su naturaleza jurídica:
● Identificación de cada integrante de la UTP según Anexo N°1A o Anexo N°1B.
● Declaración jurada según Anexo N°3A o Anexo N°3B.
● Cédula de identidad de los representantes legales.
● Documento donde conste la personería del representante legal.
● Rol único tributario de la empresa.
● Certificado de vigencia de constitución de la empresa oferente.
Los Anexo N°2, Anexo N°4 y Anexo N°5 deberán ser firmados por el representante común designado en el acuerdo de UTP, o en su defecto por los representantes legales válidos de cada uno de los integrantes.
4.2 Antecedentes técnicos
Los antecedentes técnicos a presentar son los siguientes:
|
NOMBRE SUGERIDO
|
CONTENIDO
|
|
A_profesionales.pdf
|
Un único archivo, con la identificación del personal de obra según Anexo N°5, y que incluya al menos los siguientes antecedentes:
● Certificado de título del Profesional Residente, y documentos que acrediten su validez en caso de que el título se haya obtenido en el extranjero.
|
|
C_Carta Compromiso_Calidad.pdf
|
Descripción de acuerdo a lo detallado en Carta Compromiso “Calidad” Anexo N°6
|
|
G_Carta_Gantt.pdf
|
El oferente deberá elaborar una programación mensual detallada de los trabajos, teniendo en consideración los periodos de construcción. Y deberá prever condiciones climáticas, condiciones sanitarias u otro factor interviniente en el proyecto.
|
Se deja constancia que los oferentes que formen un consorcio o Unión temporal de proveedores deberán presentar una oferta técnica común.
4.3 Antecedentes económicos
Los antecedentes económicos a presentar son los siguientes:
|
NOMBRE SUGERIDO DE ARCHIVO
|
CONTENIDO
|
|
Oferta_economica.pdf
|
Presentación de oferta económica de acuerdo con Anexo N°7-A.
|
|
Presupuesto.pdf
|
Presentación del presupuesto itemizado referencial a Anexo N°7-B.
|
|
Capacidad.pdf
|
El oferente deberá entregar el balance general de la empresa al 31 de diciembre del 2025, extendido y firmado por el propio contador del oferente, que acredite la información declarada.
La empresa deberá presentar un certificado de “capital comprobado”, emitido por la entidad bancaria en que el oferente esté suscrito, que deberá ratificar la información entregada en el balance general. Se comparará y verificará la información entregada. La vigencia de este certificado deberá ser de una antigüedad no superior a treinta (30) días antes del día fijado para la apertura de la propuesta.
Además, el oferente deberá presentar Declaración Jurada Simple “Obras en Ejecución o por Ejecutar” donde deberá declarar los compromisos pendientes con instituciones públicas o privadas, señalando el nombre de la institución, nombre de la obra, monto de la obra y la proporción de avance de las respectivas obras, considerándose también las que están en vías de iniciación. Si el oferente omitiera información, y se comprobara que existen obras pendientes con instituciones públicas o con particulares, este será declarado fuera de bases.
Lo anterior contenido en el Anexo N°7-C.
|
Se recuerda a los oferentes que el monto de la oferta económica a ingresar en el portal corresponde al valor neto. Sin desmedro de lo anterior, ante incongruencias entre lo indicado en el portal y el contenido del Anexo N°7A, primará lo indicado en dicho anexo.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LA OFERTA |
|
Las ofertas tendrán validez por noventa (90) días corridos a contar de la fecha de cierre de apertura de éstas. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, será rechazada por la Municipalidad
|
|
|
|
|
GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA |
|
Estas podrán ser presentadas por el oferente o por un tercero en su nombre, lo mismo rige para la unión temporal de proveedores. Todas las cauciones, garantías u otras indicadas en la ley de compras y que se presenten en esta licitación deben estar expresadas en pesos chilenos.
La Garantía, Boleta de Garantía o Vale Vista, Póliza de seguro u otro considerado en la Ley nro. 19.886, correspondiente a la “Seriedad de la Oferta”, deberá ser a la orden de la Municipalidad de Curanilahue-Departamento de Salud, RUT: 69.160.202-8, por un monto total de $500.000.- (Quinientos mil de pesos) y que deberá llevar la siguiente glosa:
“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación para el “PROYECTO DE HABILITACION CENTRO DE RESOLUTIVIDAD, MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD”.
En caso de que por restricciones en la emisión del documento deba abreviarse el texto de la glosa anteriormente descrito, el oferente debe garantizar que se incluya correctamente, al menos, el ID de la licitación
|
|
|
|
|
APERTURA |
|
La apertura de las ofertas se efectuará únicamente por vía electrónica a través del portal www.mercadopublico.cl.
La apertura se realizará en dos etapas, para ello, en primer lugar, se efectuará la apertura de la/s oferta/s administrativa- técnica y posteriormente la apertura económica.
|
|
|
|
|
COMISION DE EVALUACON |
|
Se constituirá una Comisión de Evaluación, que estará integrada por mínimo 3 profesionales del Departamento de Salud, designados por Decreto Alcaldicio.
|
|
|
|
|
EVALUACION |
|
Los antecedentes técnicos y económicos de aquellas propuestas que hayan sido declaradas admisibles en el Examen de Admisibilidad, serán evaluadas. La evaluación será realizada en dos etapas, en cumplimiento a lo señalado por el tribunal de libre competencia, en las instrucciones de carácter general N°6 de 2024.
Primera Etapa de Evaluación Administrativa- Técnica
Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:
|
Criterios de evaluación
|
Ponderador
Global
|
Puntaje
|
|
1. Experiencia de la Empresa en obras equivalentes (EX)
|
50%
|
0-100
|
|
2. Presentación formal de la propuesta (PF)
|
20%
|
0-100
|
|
3. Capacidad Económica (CE)
|
30%
|
0-100
|
|
Total
|
100%
|
|
9.1 Experiencia de la Empresa en obras equivalentes (EX) (50%)
Se evaluará la experiencia de los oferentes en la construcción o reposición de obras equivalentes al que se consulta en la presente licitación, realizados en el marco de proyectos, donde el Mandante haya sido una institución pública (Municipios, Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios u otros), una institución privada o personas naturales, con recepción provisoria o finalizados según corresponda en los últimos 5 años contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación.
Por obra equivalente se entenderá toda obra relacionada con espacios públicos tales como:
Obras modulares, obras en salud, habilitación de modulares containeres. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá completar el Anexo N°8 que resume las características de las obras presentadas y adjuntar los siguientes documentos:
● En caso de corresponder a experiencia en proyectos del sector público, se solicita ficha de acuerdo con el formato del Anexo N°9, indicando los datos de contacto del funcionario público con responsabilidad administrativa (planta, contrata o agente público a honorarios) y copia simple del Acta de Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones. En caso de no disponer de dicha acta, podrá presentar en su reemplazo un certificado emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva o del mandate de la obra, que contenga al menos el nombre de la institución mandante y de la empresa contratista, e indique que se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, bases de licitación y especificaciones técnicas del proyecto, con fecha en que se ha constatado dicho cumplimiento.
● Para proyectos del sector privado, se solicita ficha de acuerdo con el formato del Anexo N°7, además de certificado emitido por el mandante que den cuenta de la completa ejecución de la obra, características técnicas de ésta y fecha de finalización y factura u otro instrumento tributario que de cuenta del pago de la obra.
No se contabilizarán aquellas obras ejecutadas por alguno de los trabajadores dependientes del oferente, aun cuando éstas hayan sido ejecutadas como persona natural.
Para el caso de UTP, se sumarán las experiencias de todos los integrantes de ésta.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de verificar la información proporcionada sobre la base de los datos consignados en los Anexos N°8 y Anexo N°9. Por otra parte, la Comisión de Evaluación estará facultada para requerir información adicional necesaria para acreditar la existencia de la experiencia. En caso de verificarse información falsa, el oferente podría ser descartado del proceso de evaluación.
El puntaje máximo de este criterio corresponderá a 100 puntos, el cual se le asignará al oferente que acredite mayor experiencia la cual se medirá en número de obras equivalentes y así sucesivamente de acuerdo con los índices de la siguiente tabla:
|
Requerimiento
|
Característica de evaluación
|
Puntaje
|
|
Experiencia
|
10 o más obras equivalentes acreditadas
|
100
|
|
8 a 9 obras equivalentes acreditadas
|
80
|
|
6 a 7 obras equivalentes acreditadas
|
60
|
|
4 a 5 obras equivalentes acreditadas
|
40
|
|
1, 2 o 3 obras equivalentes acreditadas
|
20
|
|
No tiene obras equivalentes o no puede acreditarlas
|
0
|
|
|
|
9.2 Presentación formal de la propuesta (PF) (20% de ponderación global)
La evaluación de este criterio se realizará a partir de la revisión de los antecedentes presentados por los oferentes de acuerdo al punto N° 4 de las presentes bases.
|
FACTOR DE EVALUACIÓN
|
PUNTAJE
|
|
Cumplimiento requisitos formales(si no presenta errores en los documentos u omisión de algún documentos solicitados en el punto N° 4 de las Bases Administrativas Especiales)
|
100
|
|
No cumplimiento requisitos formales( si presenta errores en los documentos u
omisiones de algún documento solicitado en el punto N° 4 de las Bases
Administrativas Especiales)
|
50
|
9.3 Capacidad económica (CE) (30% de ponderación en criterio Oferta Económica)
Se asignará puntaje a la capacidad económicas de los proponentes, de acuerdo con el Balance General y Certificado de Capital Comprobado solicitado en el punto 4.3 de las presentes bases administrativas especiales.
Para efectos de la licitación se entenderá como capacidad económica el resultado de la operación del conjunto de antecedentes que se detallan a continuación:
|
1.-
|
Total Capital Comprobado según Certificado
|
$
|
|
2.-
|
Menos 10% del saldo de Obras en ejecución o por ejecutar (según Anexo N°7C)
|
$
|
|
3.-
|
CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA
|
$
|
La evaluación de este criterio se realizará con respecto al presupuesto disponible para el presente proceso de licitación, de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente:
|
Requerimiento
|
Característica de evaluación
|
Puntaje
|
|
Capacidad económica
|
Igual o superior al 50% del presupuesto
|
100
|
|
Entre el 26 % y el 49 % del presupuesto
|
70
|
|
Entre el 10% y el 25 % del presupuesto
|
40
|
|
Menor al 10% del presupuesto o no presenta
|
0
|
Solo los oferentes que hayan obtenido 60 puntos o más en esta etapa pasaran a la siguiente etapa de evaluación.
SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA:
Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:
|
Criterios de evaluación
|
Ponderador
Global
|
Puntaje
|
|
1.- Oferta económica (OE) Anexo N° 7A
|
90%
|
0-100
|
|
2. Plazo de ejecución de la obra (PE)
|
5%
|
0-100
|
|
3. Programa de Integridad (PI)
|
5%
|
0-100
|
|
Total
|
100%
|
|
9.4 Oferta Económica (OE) (90%)
La oferta económica corresponderá al valor bruto ofertado de acuerdo con el Anexo N°7A, donde el puntaje obtenido depende del porcentaje del valor del presupuesto (PPT) de acuerdo con la siguiente tabla.
|
Criterio
|
Característica de evaluación
|
Puntaje
|
|
Propuesta Económica
|
Menor oferta económica ofrecida
|
100
|
|
Segunda menor oferta económica
|
80
|
|
Tercera menor oferta económica
|
70
|
|
Cuarta menor oferta económica
|
60
|
|
Quinta menor oferta económica
|
50
|
|
Sexta menor oferta económica
|
30
|
|
Séptima menor oferta económica
|
0
|
9.5 Plazo de ejecución de la obra (PE) (5% de ponderación global)
|
Criterio
|
Característica de evaluación
|
Puntaje
|
|
Plazo de ejecución
|
≤60 hasta 70 días corridos
|
100
|
|
De 71 hasta 80 días corridos
|
90
|
|
De 81 hasta 90 días corridos
|
80
|
|
De 91 hasta 100 días corridos
|
70
|
|
De 101 hasta 120 días corridos
|
60
|
Los oferentes no podrán ofertar un plazo mayor a 120 días, esto será causal de quedar fuera de competencia.
9.6 Existencia del Programa de Integridad (PI) (5% de ponderación global)
|
Criterio
|
Característica de evaluación
|
Puntaje
|
|
Programa de Integridad
|
Adjunta programa de integridad y documento o listado que acredite el conocimiento de este programa por el personal de la empresa
|
100
|
|
No adjunta programa de integridad que sea conocido por su personal.
|
0
|
Se confeccionará un listado, en orden de mayor a menor según puntaje final aplicando las ponderaciones de acuerdo con la siguiente formula:
|
|
|
|
|
RESOLUCION DE EMPATES |
|
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, se priorizará al oferente que tenga el mayor puntaje en el criterio Oferta Económica (OE). En caso de persistir el empate, se priorizará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Experiencia de la Empresa (EX). Si el empate persiste se priorizará la oferta que obtenga el mejor puntaje en el criterio Presentación formal de la propuesta (PF). y por último en caso de persistir el empate se priorizará la oferta que obtenga el mejor puntaje en el criterio Capacidad económica Integridad (CE).
|
|
|
|
|
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|
El oferente adjudicado tendrá quince (15) días corridos desde que se notifica la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl para entregar toda la documentación solicitada en el numeral 12 de las presentes Bases.
La Unidad Técnica revisará los antecedentes entregados y verificará en el registro de Chile Proveedores que el oferente adjudicado se encuentra hábil para contratar y no ha incurrido en una de las causales de inhabilidad que establece la Ley 19.886, su reglamento y modificaciones.
Posteriormente, la Unidad Técnica preparará el contrato y citará al oferente adjudicado a firmar, teniendo el oferente adjudicado un plazo máximo de diez (10) días corridos desde esta citación para la firma del contrato.
Si el Contratista favorecido no suscribiere el contrato dentro del plazo que éste señala, se le podrá poner término administrativamente, mediante la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio que deje sin efecto la adjudicación. Como consecuencia el Contratista perderá, a favor de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, la Garantía por Seriedad de la Oferta.
El Contratista favorecido deberá autorizar ante Notario Público su firma estampada en el contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°425 del Código Orgánico de Tribunales.
El contrato contendrá una referencia a la Licitación y a la adjudicación, y deberá tener, al menos, las siguientes menciones:
- Individualización de los contratantes.
- Poderes de representación de quién actúa (si correspondiere).
- Individualización del (de los) funcionario(s) municipal(es) que actuará(n) como ITO.
- Objeto.
- Valor del contrato, sin reajustes ni intereses de ningún tipo.
- Plazo del contrato e inicio del cómputo de éste.
- Periodicidad del pago elegida por el Contratista (mensual o bimestral).
- Garantía.
- Sanciones.
- Imputación presupuestaria.
|
|
|
|
|
MONTO Y PLAZO DE CONTRATO |
14.1Vigencia del contrato
El contrato comenzará a regir a contar de la firma del mismo.
14.2Plazo de ejecución de las obras
El inicio de la labor del Contratista en terreno se formalizará a través de un Acta de Entrega de Terreno, momento en el cual comenzará a computarse el plazo de ejecución de las obras ofrecido por el oferente adjudicado
No se cursará pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitada el Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.
Los oferentes no podrán ofertar un plazo mayor a 120 días corridos sino será causal de quedar fuera de competencia.
14.3Plazo de garantía posterior a la ejecución de las obras
El plazo de garantía corresponde a trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados desde la fecha de Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones, de la totalidad de las obras contempladas en la presente licitación.
|
|
|
|
|
DE LAS GARANTIAS |
|
La Unidad Técnica se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los instrumentos de garantía que se detallan en el presente numeral, ante la institución emisora.
15.1Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
El oferente adjudicado deberá tomar, a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD, Avda. Arturo Prat N° 653, 2do. Piso Curanilahue, RUT Nº 69.160.202-8, Giro: Hospitales y Clínicas Privadas, una garantía la cual puede ser boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo, irrevocable, pagadero a la vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de los servicios convenidos.
El monto de la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del precio neto de la obra contratada, expresada en moneda nacional y con una vigencia no inferior al plazo contractual más 120 días corridos.
La caución o garantía también podrá otorgarse de manera electrónica. En este caso, esta deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 121 del Decreto 661 del año 2024 que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
La garantía deberá ser tomada en una institución bancaria chilena o en otra institución que tenga representación o agencia en Concepción, ante la cual la Municipalidad de Curanilahue pueda ejercer su cobro.
Este documento asegurará que el oferente adjudicado cumpla a cabalidad con las obligaciones del contrato, y deberá llevar la siguiente glosa:
“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación: “PROYECTO DE HABILITACION CENTRO DE RESOLUTIVIDAD, MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD”
En el caso de los vales vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa en él, esta deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá indicar además que fue tomado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD, indicando el nombre del tomador.
Si el oferente no presentare la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato previo a la suscripción de este, se procederá tal como se señala en el numeral 10 de las presentes Bases.
La Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato será devuelta al Contratista a su solicitud una vez cursado el último Estado de Pago y previa entrega de la Garantía de Correcta Ejecución, según se señala en el numeral 15.4 de las presentes Bases.
Si la obra experimenta aumento de plazo y/o monto del contrato, el Contratista deberá aumentar consecuentemente el plazo y/o el monto de la garantía en proporción del contrato autorizado. En caso de ampliación de plazo para el término de la obra, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo con el nuevo plazo más sesenta (120) días corridos. Sólo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptará el documento de garantía complementaria a la original.
Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica podrá solicitar al Contratista la renovación de la garantía, en caso de que el plazo del contrato se extienda por cualquier causa o motivo, a fin de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante la vigencia del contrato, por el período que determine la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, siendo de cargo del Contratista los gastos que ello le irrogue.
El Contratista deberá renovar el instrumento de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro de un plazo no superior a diez (10) días corridos a contar de la fecha de autorización del aumento de plazo por parte de la Unidad Técnica.
15.3 Garantía por anticipo
No se considera
15.4 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
El oferente adjudicado deberá tomar, a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD, Avda. Arturo Prat N° 653-2do. Piso, Curanilahue, RUT Nº 69.160.202-8, Giro: Hospitales y Clínicas Privadas, una garantía la cual puede ser boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo, irrevocable, pagadero a la vista y endosable, para garantizar la correcta ejecución de los servicios convenidos.
La caución o garantía también podrá otorgarse de manera electrónica. En este caso, esta deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
La garantía deberá ser tomada en una institución bancaria chilena, ante la cual el Municipio pueda ejercer su cobro.
El monto de la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la obra contratada, expresada en moneda nacional y con una vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a contar de la Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones más sesenta (60) días corridos.
Este documento asegurará la obra haya sido correctamente ejecutada y cumpla a cabalidad con las obligaciones del contrato, y su glosa deberá ser la siguiente:
“Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la licitación: ““PROYECTO DE HABILITACION CENTRO DE RESOLUTIVIDAD, MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD”
En el caso de los vales vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa en él, esta deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá indicar además que fue tomado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD , indicando el nombre del tomador.
Si durante el plazo de garantía se presentan fallas o desperfectos en la obra, la Unidad Técnica se lo comunicará al Contratista para que éste dé solución a las observaciones encontradas.
La Municipalidad de Curanilahue-Departamento de Salud, previo informe del ITO estará facultado para hacer efectiva la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de que:
a) El Contratista no subsane las observaciones realizadas por la Comisión de Recepción Definitiva en el plazo dado para ello en el Acta misma, el ITO quedará facultado para solicitar la ejecución de la presente garantía.
b) El Contratista no solicita la Recepción Definitiva de las Obras en un plazo máximo de treinta (30) días corridos previos al vencimiento de ésta.
Esta garantía deberá ser entregada por el Contratista conjuntamente con los antecedentes correspondientes al último Estado de Pago indicado en el numeral 16 de estas Bases Administrativas Especiales. La falta de entrega de esta garantía, en forma, plazo y condiciones facultará a la Municipalidad de Curanilahue para no cancelar pago correspondiente y ejecutar la boleta por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
La devolución de la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras se efectuará una vez realizada la Recepción Definitiva de las Obras sin observaciones y realizada la liquidación del contrato.
15.3 Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
El Contratista deberá responder por daños a terceros durante la ejecución de las actividades de la presente obra. Para estos efectos el Contratista deberá tomar, a favor de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue-Departamento de Salud, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 100 UF y deberá tener vigencia de sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha prevista de término de ejecución de las obras. Adicionalmente, deberá ser entregada una carta de compromiso del representante legal del Contratista, indicando que éste asumirá el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es que lo hubiere. Esta póliza deberá ser tomada en una institución chilena u otra que tenga representación o agencia en Concepción, ante la cual se pueda ejercer su cobro.
La póliza también podrá otorgarse de manera electrónica. En este caso, esta deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
El seguro se deberá entregar a la Unidad Técnica a más tardar el día de suscripción del Acta de Entrega de Terreno, y será devuelto al Contratista cuando se entreguen los documentos para el último Estado de Pago. Sin perjuicio de lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Curanilahue podrá hacer devolución de dicho documento antes del plazo señalado.
|
|
|
|
|
MODALIDAD DE PAGOS |
|
El pago de la obra ejecutada se hará mediante Estados de Pago, de la siguiente forma:
|
ESTADO DE
PAGO
|
PORCENTAJE
DEPAGO
|
DETALLE
|
|
Mensual o Bimestral
|
95% del monto del contrato
|
Contra porcentaje de avance real de las obras físicas, validados por la ITO (conformidad de ítems de los antecedentes Técnicos y presupuesto). En caso de partidas globales, el pago de estás se efectuarán solo cuando se encuentren ejecutadas en un 100%.
|
|
Final
|
5% del monto del contrato
|
Contra Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones (de la totalidad de las obras)
|
|
|
|
|
|
DE LOS PAGOS |
17.1. Requisitos generales para aprobar los Estados de Pago
Para proceder a cursar un Estado de Pago, los avances en la ejecución de las obras deberán estar certificados por la ITO, circunstancia que se comunicará al Contratista a través de correo electrónico dirigido al representante legal o al representante que asigne para estos efectos.
También será requisito para cursar el Estado de Pago, que el Contratista entregue previamente a la ITO, los antecedentes que se señalan en el numeral 17.3 de las presentes bases.
17.2. Forma de pago
En su oferta el contratista incluirá la programación financiera que indicara el porcentaje y monto referido a cada estado de pago, para solicitar la cancelación de sus servicios, referidos a las curvas de avance físico, las cuales se pagarán de acuerdo con el porcentaje construido satisfactoriamente de las obras, recibidas por el ITO.
Este proceso comienza con la presentación al ITO de parte del contratista de las partidas en el formato de presupuesto (Anexo N°7.B) que se pretende cobrar.
El ITO a través de la visita a terreno verificará lo ejecutado respecto de lo que se está cobrando, dejando constancia de ellos en el Libro de Obra.
Si el ITO verifica que el porcentaje de avance de las obras no está de acuerdo con lo cobrado, se indicará de esta situación en el Libro de Obra respectivo, y se devolverán al Contratista los antecedentes presentados al ITO.
Si el ITO verifica que el avance en terreno corresponde a lo cobrado, entonces se le indicará al Contratista que ingrese de manera formal a la OIRS de la municipalidad, todos los antecedentes que solicitan las Bases Administrativas Especiales y Generales, además de otros antecedentes que requiera el ITO en triplicado, este hecho deberá de igual forma quedar registrado en el Libro de Obra respectivo.
Cuando el ITO reciba el Estado de Pago, verificará que incluya todos los antecedentes administrativos requeridos, de no cumplir con lo anterior se devolverá al Contratista la carpeta con dichos antecedentes dejando constancia en el Libro de Obra.
Si el ITO constata que la carpeta con antecedentes está completa, procederá a realizar el correspondiente Estado de Pago en triplicado, visando antecedentes como caratula Tipo, detalle de avance de las partidas.
Dicho Estado de Pago pasará por el V°B° del Jefe del Departamento de Salud, cumplido este procedimiento, se le solicitara la emisión al contratista mediante correo electrónico u otro medio establecido entre ambos.
Al momento de solicitarla la Factura debe emitirse a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE-DEPARTAMENTO DE SALUD, Avda. Prat N° 653-2do. Piso Curanilahue, RUT 69.160.202-8.
17.3. Antecedentes que se deben adjuntar en los Estados de Pago
● Formulario de Detalle de Partidas con nombre (Ficha de inversión realizada) y firma del inspector Técnico de Obras responsable de la supervisión de la obra cuyo formato será proporcionado por el mismo.
● Certificados de calidad emitidos por oficinas de control técnico que sean pertinentes para respaldar la calidad de los ítems que integran el estado de pago, cuando corresponda.
● Certificado(s) de ensayo(s) de materiales y/o de pruebas, si fueran necesarios.
● Actualización de la nómina de trabajadores dependientes involucrados en la obra, tanto de los subcontratistas como del mismo.
● Certificado de la inspección del trabajo en original que acredite que el Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra y copia de Planilla de cotizaciones provisionales al día debidamente pagadas., (En el primer estado de pago, se acepta un certificado general de la inspección del trabajo, esto es el F-30).
● Certificado del ITO que acredite que lo solicitado en el punto anterior corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existente en la obra.
● Seis fotografías en digital y video de tiempo mínimo de 5 minutos que demuestre el avance de la obra, incluida la foto del letrero.
El ITO además en el primer estado de pago adjuntará Acta Entrega de Terreno y Garantía (s) de Fiel Cumplimiento de Contrato, Certificado de autenticidad de las Garantías, contrato, decreto que aprueba el contrato, orden de compra (Unidad Técnica).
En el último estado de pago el municipio adjuntará además Acta de Recepción Provisoria y el Decreto que la aprueba y la Garantía(s) de Correcta Ejecución de la obra.
La Ilustre Municipalidad de Curanilahue tiene la facultad de descontar de los Estados de Pago las eventuales multas en caso de que existiesen.
17.4. Operación con factoring
Una vez firmado el contrato o durante la ejecución de las obras, y en la eventualidad que el Contratista quisiera ceder el crédito a un factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el Artículo 75 del Reglamento de la Ley 19.886, dicha cesión para obligar el pago de la Municipalidad requerirá que no existan obligaciones o multas pendientes.
|
|
|
|
|
DE LAS MULTAS |
17.1. Multas por retraso en la ejecución de los trabajos
En caso de atraso en el cumplimiento en la ejecución total de las obras o que exceda el plazo para resolver observaciones que la Comisión de Recepción Provisoria hubiere otorgado al Contratista, se aplicará una multa equivalente a 1,5/1.000 (1,5 por mil del monto total neto del contrato) por día de atraso.
Si el atraso persiste por razones imputables al Contratista en un periodo superior al 30% del plazo total sin considerar paralizaciones, aumentos y obras extraordinarias, se podrá aplicar el término anticipado del contrato.
17.2. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por la Inspección Técnica de Obras
Si el Contratista no diere cumplimiento o retardare, injustificadamente, el cumplimiento de las indicaciones de carácter técnico y/o administrativo que dentro del marco de la ejecución de los trabajos le hiciere formalmente la ITO, registrado en el Libro de Obra, se le aplicará una multa equivalente a 1 UTM (una unidad tributaria mensual), por cada evento ocurrido. Si el incumplimiento ocurre reiterativamente al cuarto evento se podrá aplicar el término anticipado del contrato.
18.3 Multas por no instalación oportuna del Letrero de Obras.
Por no instalación oportuna del o los letreros de la obra: 2 UTM por día de atraso, con un máximo de 10 días de atraso sin justificación alguna.
18.4 Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente
Multa 1 UTM por evento, (por cada vez que se incumpla).
18.5 Por no entrega oportuna del Libro de Obra su custodia y accesibilidad: 0,5 UTM por evento, (por cada vez que se incumpla).
18.6 La no permanencia del Profesional residente en la obra sin justificación alguna y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N°53 de las Bases Administrativas Generales generara una multa de 1 UTM por cada evento ocurrido.
Las multas establecidas en los numerales 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 y 18.6 serán acumulables entre sí, sin embargo, en caso de que la acumulación de multas sea superior al 10% del precio total de las obras en ejecución, dará derecho a la Municipalidad a poner término unilateral y anticipado a la contratación..
|
|
|
|
|
INSPECCION TECNICA DE OBRAS |
|
Se entiende por Inspección Técnica de Obras (ITO) a la o las personas que, nombradas en forma competente, asumen el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción. La ITO se preocupará especialmente que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, y deberá proponer y ordenar al Contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras. Además, la ITO deberá cumplir con las obligaciones específicas señaladas en las Bases Técnicas.
El Contratista deberá someterse a las órdenes o resoluciones sobre las obras u otros aspectos del contrato que imparta por escrito la ITO conforme los términos y condiciones del contrato. Dichas órdenes deberán ser cumplidas en el plazo que la ITO establezca, el que no podrá ser inferior a cinco (5) días corridos. El Contratista contará, a su vez, con un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde la notificación de la orden, en el Libro de Obra, para apelar a la instrucción adjuntando los antecedentes que estime necesarios. La ITO, contará con cinco (5) días hábiles para resolver lo apelado por el Contratista y notificarlo en el Libro de Obra.
Si el Contratista no estuviere de acuerdo con la resolución de la situación a la cual apelare, podrá reclamar de ello por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de su notificación a la autoridad superior de la Municipalidad, cuyo dictamen será definitivo. Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el Contratista se resistiere a acatar las órdenes impartidas, la autoridad que haya adjudicado el contrato podrá, previa notificación, poner término administrativamente al contrato y ejecutar la garantía correspondiente.
El incumplimiento de una orden no apelada dará lugar a aplicar las sanciones del numeral 18.2 de las presentes Bases.
Toda consulta, observación o sugerencia de los contratistas que se relacionen con los trabajos, deberán presentarse por escrito a la ITO.
Si la ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.
La ITO podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.
La ITO, podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio de la inspección quedando siempre responsable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada, siendo de su cargo todo costo que implique el motivo de la aplicación de la orden que se le imparta.
El contratista tiene obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por la ITO.
En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro durante la ejecución, la ITO, con la aprobación de la autoridad que corresponda, podrá tomar las medidas inmediatas que estime del caso, y no autorizará las partidas mal ejecutadas en los Estados de Pago.
Incluso, podrá suspender el trabajo en la sección objetada, anotará esta circunstancia en el Libro de Obra y dará cuenta inmediata a la autoridad correspondiente, ordenando al contratista la demolición y/o reconstrucción de la parte defectuosa.
La ITO informará a la autoridad que corresponda las modificaciones de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecución hasta contar con la aceptación de ellas, por parte de dicha autoridad. El informe respectivo deberá hacerse con la debida antelación. Sin perjuicio de lo anterior, la ITO está facultada para autorizar pequeñas modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de buena construcción, pudiera producirse a pesar de todo lo previsto y cuya resolución evite detener la marcha de la obra, dando cuenta de esto a la autoridad correspondiente.
El control que ejerza la Municipalidad por medio de la ITO, no libera al Contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe.
Complementario a lo anterior se debe tener presente lo que indica las Bases Administrativas Generales y el Manual de Procedimiento.
El Contratista podrá reemplazar a la(s) contraparte(s) designada(s), comunicándolo con la debida antelación a la Unidad Técnica por escrito a través de carta remitida a la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, con copia a la ITO y el o los reemplazantes tendrán que cumplir con los mismos requisitos estipulados en las presentes bases y ser previamente aprobados por el ITO.
|
|
|
|
|
RECEPCION DE OBRAS |
17.1. Recepción Provisoria de las Obras
Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de las obras a la ITO, solicitud que deberá ingresar en la OIRS Municipal. Será requisito para solicitar la Recepción Provisoria de las Obras, que se encuentre operativa la totalidad de los sistemas y se haya realizado la limpieza de los sitios de construcción individuales.
La Inspección Técnica deberá verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, por escrito al Alcalde, indicando en él la fecha en que el contratista puso término a la obra.
Si el ITO verifica que las obras no están totalmente terminadas, o presenta defectos constructivos y/o el Contratista no presenta la documentación exigida en bases de licitación, se le notificará por escrito mediante Oficio conductor o correo electrónico en un plazo de dos (2) días corridos que no procede la Recepción de las obras, incurriendo el Contratista en las multas establecidas en las Bases de licitación, debiendo dejar constancia en el Libro de Obra.
Si el Contratista da cumplimiento a lo indicado en el punto anterior, el ITO previa designación mediante Decreto Alcaldicio de la Comisión de Recepción, informará formalmente al Contratista de la fecha y hora de Recepción de las obras.
La recepción de las obras se efectuará por una comisión compuesta por tres funcionarios Municipales como mínimo.
La comisión deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de terminación de la obra.
Una vez verificado por la comisión el cabal cumplimiento del contrato, esta dará curso a la recepción y levantará un acta dentro del plazo de diez (10) días corridos contados del día de la recepción en terreno, y que será firmada por los miembros asistentes, por el ITO y por el contratista, si lo desea. Si éste no estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el término de cinco (5) días hábiles.
La comisión consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado la ITO en el oficio enviado por el Contratista y registrado en el Libro de Obra.
Si de la recepción de las obras, la Comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables, recepcionará las obras con reserva, levantando un “Acta de Recepción Provisoria con observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podrá exceder del 30% del plazo contractual y este no estará afecto a multas.
El Inspector Técnico deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la Comisión, dentro del plazo fijado para ello.
Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la Comisión procederá a su recepción y a levantar el acta dejando constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenada, y de la fecha de término real de las obras.
Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la Comisión, esos días adicionales estarán afectos a multas de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción Provisoria.
En el Acta de Recepción Provisoria de las Obras se consignará, entre otros aspectos:
- Fecha de inicio de las obras.
- Aumentos de plazo si los hubiere.
- Aumento de obras si las hubiere.
- Monto total del contrato.
- Observaciones.
- Plazos entregados para subsanar observaciones.
- Días de atraso.
- Multas desagregadas por causales.
La Unidad Técnica usará o explotará la obra, después de la Recepción Provisoria de ella. Sin embargo, el contratista será siempre responsable durante el plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra, de todos los defectos que presenta la ejecución de esta, a menos que estos se deban al uso o explotación inadecuada de la obra, y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que señale la ITO.
17.2. Recepción Definitiva de las Obras
Se procederá con la Recepción Definitiva de las Obras una vez que se cumplan trescientos sesenta y cinco (365) días corridos desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones. Previo al vencimiento de la vigencia de la garantía por correcta ejecución de las obras y a lo menos con treinta (30) días corridos de anticipación, el ITO informará al Director de Obras y Alcalde sobre la necesidad de realizar la Recepción Definitiva de las obras.
El Alcalde procederá a nombrar la Comisión respectiva compuesta por 3 funcionarios como mínimo de la Municipalidad de Curanilahue.
Posteriormente y a través de correo electrónico, el ITO comunicará al Contratista y a la Comisión, la fecha y hora definida para la recepción.
En caso de no encontrar reparos se levantará un acta suscrita por la Comisión dejando constancia que las obras se reciben definitivamente.
Si la Comisión tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberá dejar constancia de ellos en el acta, dando un plazo al Contratista para subsanar dichas observaciones. Si el Contratista no subsana las observaciones en el plazo dado, la Unidad Técnica quedará facultada para solicitar la ejecución de la garantía correspondiente.
Resueltas las observaciones, la Comisión se constituirá nuevamente en terreno para verificar el cumplimiento y levantar el Acta de Recepción Definitiva de las Obras sin Observaciones.
Realizada la Recepción Definitiva de las Obras sin Observaciones, se procederá a la liquidación del contrato.
17.3. Liquidación del contrato
Una vez efectuada la recepción definitiva y no existan saldos pendientes de pago a favor o en contra del contratista se procederá con la liquidación del contrato, ambos aprobados mediante Decreto Alcaldicio independientes.
La liquidación del contrato deberá establecer claramente los datos del proyecto, a saber:
● Identificación de la obra.
● Nombre de contratista.
● Nº y fecha del Decreto de Adjudicación.
● Nº y fecha del Decreto que aprueba el contrato.
● Valor del contrato de la obra.
● Fecha de inicio y de término teórico de la obra.
● Fecha de término real de la obra.
● Fecha del Acta de Recepción Provisoria.
● Nº y fecha del Decreto que aprueba el acta de recepción provisoria.
● Detalle de los estados de pago (monto, número de factura, decreto de pago, fecha decreto de pago).
● Modificaciones del contrato si hubiere.
● Días de multa y valor de estas, si fuese el caso.
● Fecha del Acta de Recepción Definitiva.
● Nº y fecha del Decreto que aprueba el Acta de Recepción Definitiva.
● Identificación de las Garantía y/o seguros constituidos.
● Retenciones si proceden.
● Los anticipos en dinero y sus devoluciones, en caso de haberse otorgado.
● Identificación de eventuales acciones legales adoptadas a fin de resarcir los perjuicios ocasionados.
Cumplida esta formalidad se devolverá al contratista la garantía por la correcta ejecución de la obra.
La no concurrencia del contratista a la firma de la liquidación del contrato en un plazo de diez (10) días hábiles implica que renuncia a todo reclamo posterior.
|
|
|
|
|
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
|
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista queda obligado a cumplir y a hacer cumplir a sus trabajadores, como a los subcontratistas, la normativa vigente relativa al Reglamento para la aplicación del Artículo N°66 bis de la Ley 16.744 sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Además, estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, en todo trabajo o faena que ejecute, debiendo establecer para ello los procedimientos adecuados, aún en aquellos casos en que no existan reglamentos, normas o controles específicos para la faena que está realizando para que aseguren la ejecución de los trabajos sin accidentes.
En cada caso, el procedimiento debe ser establecido con suficiente antelación y coordinado de manera que el personal asignado a esos trabajos sea debidamente instruido y equipado con todos los elementos de protección personal que el caso requiera, y su ejecución debe hacerse bajo la completa supervisión del Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.
El incumplimiento de lo anterior, y para el caso de contravenir las normas señaladas precedentemente por parte de sus trabajadores, el Contratista deberá aplicar las medidas disciplinarias que establece el Código del Trabajo, la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y las demás normas legales pertinentes en la materia según corresponda.
Además, el Contratista, los subcontratistas y el personal que ocupen en su caso, deben tener al día la documentación, los registros y las licencias exigidos por las autoridades correspondientes en materia de seguridad.
Esta cláusula se eleva al carácter de esencial, y su incumplimiento o cumplimiento imperfecto por parte del Contratista será constitutivo de infracción grave a las obligaciones que impone el contrato, y facultarán a la Unidad Técnica para poner término anticipado a este.
|
|
|
|
|
ACCIDENTES |
|
Los accidentes fortuitos que deterioren, derriben o destruyan equipos relacionados con la obra, equipos pertenecientes a los establecimientos beneficiados o la misma infraestructura de estos establecimientos, o que ocasionen pérdida de materiales, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quién deberá responder de inmediato por el daño causado, sin perjuicio de las acciones judiciales u otras que corresponda seguir posteriormente de acuerdo a las normas vigentes.
El Contratista está obligado a efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la ITO de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de acontecidos los hechos a través de correo electrónico.
|
|
|
|
|
DIFUSION DEL PROYECTO |
|
El oferente adjudicado deberá dar a conocer la ejecución del proyecto, a través de los siguientes medios:
26.1 Letrero de obras:
Un letrero ubicado en un punto visible y cuyas características están descrita en las Especificaciones Técnicas, el que deberá indicar, al menos, el nombre del proyecto, monto, financiamiento, nombre de la empresa ejecutora, etc. Anexo a las presentes bases, se adjunta modelo referencial y especificaciones técnicas de letrero.
El letrero de obra y su instalación serán de cargo del contratista.
El letrero deberá ser mantenido en perfectas condiciones hasta la recepción provisoria sin observaciones.
Una vez obtenida la recepción provisoria de obras, el contratista deberá retirar a su costo, el letrero de obras y entregarlo a la municipalidad.
El contratista adjudicado tendrá un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha del acta de entrega de terreno para la instalación del letrero de obras. En caso de no cumplir este plazo, se aplicará una multa de acuerdo a lo estipulado en el punto N°18 de las presentes bases.
26.2 Fotografías
El contratista adjudicado, deberá entregar mensualmente a la ITO, un set fotográfico de al menos 10 fotografías a color, que den cuenta del avance físico del proyecto. Una de ellas debe corresponder al letrero de obras correctamente instalado y con los requerimientos exigidos.
26.3 Video
El contratista adjudicado, deberá entregar mensualmente a la ITO, un video de mínimo 5 minutos de duración, que dé cuenta del avance físico del proyecto.
26.4 Placa recordatoria
Provisión e instalación de una placa recordatoria a instalar en lugar público, con indicación de las características de las obras ejecutadas, conforme a modelo que será entregado por el ITO municipal, en el transcurso de la obra.
|
|
|
|