|
Resolución de Empates |
- 1 er. Lugar : Calidad
- 2 do. Lugar : Oferta Económica
- 3 er. Lugar : Plazo de Ejecución
- 4 to. Lugar : Experiencia
- 5 to. Lugar : Garantía y Mantención Preventiva
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS |
|
14.1. El Proponente deberá presentar su propuesta de acuerdo a lo indicado en las “Especificaciones Técnicas” y una descripción de la modalidad de trabajo para la ejecución del los trabajos.
14.2. El Proponente deberá ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl : con el VALOR NETO.
|
|
|
|
|
FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA EN EL PORTAL MERCADO |
|
las propuestas se subirán al Portal www.mercadopublico.cl , anexando los siguientes documentos escaneados, hasta las 16:00 horas, del día Lunes 09 de Diciembre de 2024.
- ANEXOS ADMINISTRATIVOS y ECONOMICA:
- Declaración Jurada Deudas Previsionales o de Salud de los trabajadores (Anexo Nº 1) – Persona Natural y/o Persona Jurídica
- Declaración Jurada de Socios (Anexo N° 2)
- Oferta Económica (Anexo N° 3)
- Adjuntar PATENTE comercial y/o industrial, DEL RUBRO, AL DIA Y VIGENTE
- Registro en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de profesional o técnico autorizado, por la SEC, con su certificación al día y en caso que el oferente sea persona jurídica adjuntar contrato.
- Preguntas y respuestas, firmadas en señal de aceptación, si las hubiere, independiente si las haya formulado o no.
El no ingreso al Portal “Mercado Publico”, de la documentación solicitada es causal de quedar fuera de Bases.
|
|
|
|
|
COMISIÓN EVALUADORA: |
|
Estará conformada por 03 funcionarios/as
|
|
|
|
|
DE LA ADJUDICACION |
|
El Mandante fija un plazo máximo de 15 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta para la adjudicación y firma del Contrato, este plazo podrá variar previa comunicación a los oferentes.
Autorizada la adjudicación, previa evaluación por parte de la “Comisión de Evaluación” y dictado el correspondiente Decreto Alcaldicio, el contrato deberá ser firmado ante el Secretario Municipal quien actuará como Ministro de Fe.
No podrán adjudicarse ofertas que no emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en conformidad a la Ley, por lo que, quienes tengan la
calidad de personas naturales pueden actuar personalmente o representadas por un tercero, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41º del Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.886 (Dictamen 39.888/2005).
Sólo podrán adjudicarse Contratos cuyas Ofertas hayan sido recibidas a través los medios establecidos en los punto 14 de las presentes Bases Administrativas Especiales.
El Mandante adjudicará la ejecución del Proyecto, al o los Proponente(s) que cumpla(n) con todas las condiciones establecidas en las Bases y documentos de licitación.
|
|
|
|
|
DE LA READJUDICACION |
|
En el caso de rechazo de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado, se procederá a readjudicar a la 2da. mejor oferta evaluada.
|
|
|
|
|
CONTRATACION |
|
La modalidad de contratación corresponderá al sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos.
El Contrato será suscrito por la Srta. Alcaldesa y el o los Proponente(s) adjudicados, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la fecha en que por escrito se comunique la adjudicación.
Si por causa imputable al o los Proponente(s) favorecido(s), el contrato no se firmare en el plazo estipulado, se hará efectiva la garantía por seriedad de la oferta, quedando el Mandante en libertad para adjudicar la propuesta a la segunda mejor oferta o bien declararla desierta.
|
|
|
|
|
MULTAS |
|
24.1. Si el Contratista no cumple oportunamente con la disposición de mantener vigente las garantías se le aplicará una multa equivalente al 3/1000 (tres por mil) del monto del contrato, por cada día de atraso, la que le será descontada en el pago de la Factura.
24.2. Si el Contratista no da cumplimiento a cualquier instrucción de la unidad técnica en el transcurso de los trabajos, se le aplicará una multa equivalente al 5/1000 (cinco por mil) del monto del contrato, por cada día de atraso, la que será descontada en el pago de la Factura..
24.3. Si el Contratista no diere término a los trabajos dentro del plazo contractual, deberá pagar una multa de 1/1000 (uno por mil) diario sobre el valor del contrato, a partir del día siguiente al que venza el plazo contractual y hasta el día en que se haya dado correcto término al(a los) mismo(s).
24.4. Si existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término del proyecto, las razones serán dadas a conocer por el Contratista, en solicitud escrita ingresada en el Departamento de Salud Municipal, dentro de los cinco días siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que será calificado por el Mandante de manera privativa.
24.5. Si los trabajos realizados por el Contratista no quedasen correctamente ejecutados, se hará efectiva la garantía por la correcta ejecución de las obras.
24.6. Las multas serán aplicadas por el Mandante, y se descontarán en el pago de la Factura.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES ADJUDICACIÓN |
|
En caso que luego de lo realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiesen consultas respecto de la adjudicación, deberán ser enviadas en el plazo fatal de 3 días corridos desde la total tramitación de la Resolución Adjudicatoria, al correo electrónico cecilia@munichue.cl La Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, dispondrá de 03 días hábiles, para dar respuestas a dichas consultas.
|
|
|
|
|
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA |
|
Es requisito indispensable realizar visita a terreno OBLIGATORIA, para conocer los centros de salud, las áreas a intervenir, los espacios de trabajo y otros antecedentes necesarios para el óptimo desarrollo de los proyectos. Durante esta visita se deberán consensuar en terreno todos los puntos que serán ofertados. La oferta podrá contemplar la capacidad en distintos estanques a fin de cumplir con la capacidad solicitada. Esta instancia busca garantizar la igualdad de condiciones para todos los oferentes.
Se levantará un Acta, en que se registrarán e individualizarán los Asistentes a dicha Visita a Terreno, entregándosele una copia a cada uno de los Presentes, la que se deberá subir al Portal.
- Se realizará el día Martes 03 de Diciembre de 2024, a las 10:00 hrs.
|
|
|
|
|
APERTURA |
|
La apertura de las propuestas se hará vía electrónica, de acuerdo a la fecha y hora estipulada en el portal www.mercadopublico.cl.
Las ofertas que no cumplan con la presentación de los antecedentes solicitados en el punto Nº 15 letra A) y B) y punto Nº 16 de las presentes Bases, quedarán automáticamente eliminados de la Licitación.
Los Oferentes podrán efectuar observaciones en relación al Acto de Apertura de la Licitación, dentro de las 24 horas siguientes a la Apertura, conforme a lo señalado en el Artículo 33º del Decreto Supremo Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley Nº 19.886.
|
|
|
|
|
RECEPCION Y FORMAS DE PAGO |
23.1 La cancelación de los trabajos se hará en un solo estado de pago, una vez que la
Unidad Técnica del Departamento de Salud Municipal, haya recibido el término de los trabajos y la recepción conforme de los mismos, debiendo cancelar en el plazo máximo de 10 días hábiles, previa recepción de la Factura, por parte del Contratista.
23.2 Realizada la recepción provisoria y sancionada por Decreto Alcaldicio se procederá a
devolver la Garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato”, siempre y cuando haga entrega de la Garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.
Se procederá a la recepción definitiva y liquidación final del contrato a los 365 días de efectuada la recepción provisoria de las obras.
La Comisión de recepción Provisoria y Definitiva será nombrada por Decreto Alcaldicio.
|
|
|
|