|
Resolución de Empates |
|
En caso de empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio plazo de entrega, de continuar el empate se continuará utilizando el criterio Propuesta de Trabajo; de continuar empatados se utilizara el criterio Precio y posterior a ello cumplimiento de requisitos formales.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Consultas sólo a través del Foro de la licitación.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informará de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal de Mercado Público.
La Municipalidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, el plazo para la presentación de dichos antecedentes será de 48 hrs. contados desde el requerimiento efectuado a través del portal de Mercado Publico.
|
|
|
|
|
de la adjudicación |
|
La Municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo.
La Municipalidad se reserva el derecho de re adjudicar la presente Licitación en caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con las condiciones estipuladas.
En caso de que las ofertas percibidas no sean convenientes para los intereses municipales desde el punto de vista técnico y económico, la Municipalidad de Cunco podrá declarar desierta la licitación, en conformidad a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
del contrato |
|
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la total tramitación de la resolución adjudicataria, el proponente Adjudicado deberá suscribir el contrato, el que deberá ser autorizado ante Ministro de fé y constituir la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, previo requerimiento de la Unidad licitante.
Todos los gastos que se deban incurrir por concepto de firmar ante Ministro de Fé y constitución de las boletas de garantía, deben ser costeados por el oferente adjudicado.
Si por causa imputable única y exclusivamente al contratista adjudicado, no pueda llevarse a cabo la suscripción del contrato en tiempo y forma, la Municipalidad podrá hacer efectiva la boleta de garantía por seriedad de la oferta, dejar sin efecto la aprobación de la oferta y la adjudicación, y adjudicar la licitación a la segunda propuesta más conveniente según acta de evaluación y así sucesivamente, siempre y cuando fuere conveniente a los intereses municipales.
El Contrato comenzará a regir a partir de la fecha de adjudicación hasta 60 días corridos, pudiéndose prorrogar hasta un mes más, solamente si la Municipalidad de Cunco, considera que, de acuerdo a los resultados de los informes de evaluación, así lo ameriten.
|
|
|
|
|
Causas de término del Contrato |
|
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de la ley 19.886 y las Bases Administrativas, podrá poner término anticipado al contrato en los siguientes casos:
- Incumplimiento en cuanto a la calidad de los productos entregados.
- Por acuerdo mutuo entre las partes con un plazo de 30 días sin derecho a indemnización o reclamo alguno.
- La Municipalidad podrá poner término al contrato con un aviso previo de 30 días, sin especificaciones de causa ni indemnización alguna, en los siguientes casos:
a. Si se disolviese la empresa Adjudicataria.
b. Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.
c. Por tres atrasos injustificados en la entrega del producto o por la suspensión de la entrega sin previo aviso.
|
|
|
|
|
de las Garantías |
|
Los oferentes deberán entregar en soporte papel:
12.1. Garantía de Seriedad de la Oferta
Los oferentes deberán entregar una Garantía de Seriedad de la Oferta, que tendrá el carácter de irrevocable, tomando por el mismo oferente en un banco comercial, con las siguientes características:
Tipo de documento Garantía bancaria, vale vista, póliza seguro, póliza de fianza
Beneficio I. Municipalidad de Cunco. RUT: 69.191.000-8
Pagadera A la Vista
Vigencia Mínima 60 (sesenta) días corridos contados desde la fecha de cierre de la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.
Expresada en Pesos chilenos ($).
Monto $ 200.000 (doscientos mil pesos)
Glosa Garantizar Seriedad de la Oferta de la Licitación “CONTRATO DE EMPRESA PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA HABITABILIDAD, MUNICIPALIDAD DE CUNCO”
Forma y Oportunidad de su Restitución Con respecto a los oferentes no adjudicados, les será devuelta a contar del día subsiguiente a la fecha de total tramitación de la resolución que apruebe el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, le será devuelto contra la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Entrega Entrega física en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Cunco. Ubicada en Pedro Aguirre Cerda N° 600, Comuna de Cunco.
Fecha de Entrega Antes de la hora y fecha de cierre de la propuesta en el Portal www.mercadopublico.cl
La Municipalidad podrá hacer efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma.
b) Si se comprobase falsedad en la propuesta del oferente.
c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo.
d) Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La Garantía de Seriedad de la Oferta sólo deberá presentarse en original, en la oportunidad y lugar indicados en el Cronograma de Actividades.
Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta será rechazada por la Municipalidad por no ajustarse a los términos de las presentes Bases, por ende dicha propuesta será considerada inadmisible (fuera de bases) para el presente proceso licitatorio.
Consideraciones en sanción por errores u omisiones con respecto a la Garantía u otras.
Tipo de Error u Omisión Sanción
1 Falta o ausencia de dicho instrumento bancario de Seriedad de la oferta Fuera de Bases (eliminada)
2 Errores en la extensión del instrumento bancario de Seriedad de la Oferta. Fuera de Bases (eliminada)
12.2. Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:
El adjudicatario deberá entregar, al momento de la firma del contrato, una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, que tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:
Garantía de fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Tipo de documentos Boleta Bancaria de Garantía a la vista o Vale a la Vista o lo señalado el artículo 31 del Reglamento de Compras Públicas.
Beneficiario I. Municipalidad de Cunco. RUT: 69.191.000-8
Pagadera A la vista
Vigencia mínima Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 30 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos.
Monto Equivalente a un 5% del precio total del contrato.
Glosa Garantizar Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE EMPRESA PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA HABITABILIDAD, MUNICIPALIDAD DE CUNCO”
Forma y Oportunidad de su restitución A la fecha de su vencimiento.
Esta garantia le será recibida al Adjudicatario a cambio de la Boleta de Garantía o Vale Vista entregado por, Seriedad de la Oferta.
Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del proveedor, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
de las Multas |
|
La Municipalidad de Cunco aplicará multas en los siguientes casos: Si el proveedor adjudicado no entregare el producto o servicio contratado en el día fijado para ello, pagará a la Municipalidad una multa del 1/100 (uno por ciento) por día corrido de atraso, sobre el valor total contratado en esa oportunidad según la orden de compra. La multa deberá ser cancelada en efectivo, en la Tesorería Municipal, previo informe del Encargado del Contrato, aprobado por Decreto Alcaldicio, sin el pago señalado no se dará curso al pago de los servicios o productos contratados. El atraso reiterado en la entrega de los productos ofrecidos facultara a la Municipalidad para hacer efectiva la garantía del Contrato. El proveedor podrá apelar a las multas de acuerdo a los recursos existentes en la Ley N°19.880. Los plazos de notificación serán los establecidos en Art. 45, 46 y 47 de la Ley
19.880 que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”.
|
|
|
|
|
de la recepción de la Obra |
|
Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará la recepción de la obra al inspector, quien deberá verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato.
En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.
La recepción de las obras se efectuará por la I.T.O. y el profesional de Fosis. En caso que el Contratista, al momento de solicitar la recepción, éstas no se encuentre en condiciones de ser recibidas, se rechazará la solicitud. Este rechazo faculta la aplicación inmediata de la multa en el evento que sobrepase el plazo de ejecución establecido en el contrato.
Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se comprueba la correcta ejecución y término efectivo de la obra, se procederá a dar curso a la Recepción, consignándose como fecha de término de la obra la que indique el inspector.
Posterior a la Recepción y durante el periodo de garantía, la familia usará o explotará la obra como estime conveniente, siendo El Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro del plazo de 6 meses después de la fecha de término de la obra debiendo repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotación inadecuada.
|
|
|
|
|
del Pago |
|
La empresa podrá solicitar como máximo tres estados de pago, el primer y segundo estado de pago, se realizarán por estado de avances en la ejecución de soluciones constructivas. Para cancelar cada estado de pago el oferente adjudicado deberá presentar lo siguiente:
Primer estado de pago:
• 50% (30 soluciones) totalmente ejecutada, es decir con todas las soluciones descritas de acuerdo a las especificaciones técnicas. Debe ajuntar informe de actividades con fotografías y certificado de conformidad por parte de la familia y la ITO. DVD con fotografías de cada una de las soluciones implementadas por familias.
Segundo estado de pago:
• 40% (29) soluciones) totalmente ejecutada, es decir con todas las soluciones descritas de acuerdo a las especificaciones técnicas. Debe ajuntar informe de actividades con fotografías y certificado de conformidad por parte de la familia y la ITO. DVD con fotografías de cada una de las soluciones implementadas por familias.
En el tercer y último estado de pago,
• 10% del monto total del contrato, el que se realizará, de acuerdo al siguiente detalle:
Recepción conforme por parte de FOSIS del 100% de las soluciones sancionadas. La empresa deberá realizar correcciones de observaciones derivadas de la inspección que realice la Asistencia Técnica de FOSIS, a las familias beneficiadas con el Programa.
Se deberá presentar factura e informe de encargado de proyecto acreditando que lo anteriormente indicado se encuentra cumplido.
Cada estado de pago se cancelará contra factura, la cual deberá emitirse a nombre de la Municipalidad de Cunco, Rut. N° 69.191.000-8, domicilio Pedro Aguirre Cerda N°600 Cunco.
El pago se realizará según lo indicado en la Ley 21.131 en un plazo no superior a 30 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de los bienes y servicios, mediante transferencia electrónica o cheque nominativo, para la transferencia será necesario que el adjudicatario informe un número de cuenta (corriente, a la visa u otra) nombre del banco y correo electrónico para enviar el aviso de la transferencia., una vez recepcionados, conforme los bienes y/o servicios
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|