Ficha Licitación

Licitación ID: 4291-107-LQ23

HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 256

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las presentes Bases Administrativas se refieren y regulan la Propuesta Pública para la ejecución de la obra denominada “HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA” de la Universidad de Antofagasta. La habilitación que se realizara en zócalo del edificio permitirá realizar reuniones y servicios para emprendedores y compañías que trabajen con la Universidad de Antofagasta. Los trabajos serán supervisados por la Oficina Técnica de Infraestructura de la Universidad de Antofagasta, en calidad de Inspección Técnica de Obras ITO. Se deja expresa constancia que esta labor no constituye en ningún caso dirección ni aprobación parcial o total de las obras por parte de la Universidad de Antofagasta.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Unidad de compra:

Universidad de Antofagasta

R.U.T.:

70.791.800-4

Dirección:

AVDA. ANGAMOS 601

Comuna:

Antofagasta

Región en que se genera la licitación:

Región de Antofagasta

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-11-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 02-11-2023 15:53:00

Fecha inicio de preguntas: 02-11-2023 17:10:00

Fecha final de preguntas: 13-11-2023 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-11-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-11-2023 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-11-2023 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 16-01-2024 15:29:23

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno Es necesario que todo licitante visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores para obtener por su cuenta y riesgo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la propuesta. 07-11-2023 15:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- DOCUMENTOS SOLICITADOS. N° DESCRIPCION REQUISITOS DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO 1 Carta oferta declaración: De acuerdo al formulario N° 1 incluido en estas Bases y que es la oferta firmada por el Oferente o su representante legal, mediante la cual se indique el precio de su oferta y el plazo máximo de ejecución de la obra. Este modelo no podrá ser modificado u alterado por los oferentes Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°1 2 Presupuesto detallado: de cada una de las partes la Obra. Para la confección del Presupuesto Detallado de cada una de ellas, la Universidad entregará un formulario especial, el que deberá ser llenado en conformidad a lo que en él se indica, sin intercalar partidas ni modificar el listado, consignándose en forma separada las cantidades, precios unitarios y totales de cada partida; indicándose a continuación del costo directo total, los gastos generales y utilidades, como dos cantidades separadas y no como una única suma. Al sub-total anterior se le debe agregar los impuestos vigentes, obteniéndose como valor de presupuesto la suma total Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°2, 3 Identificación completa del contratista, de su representante legal, del profesional a cargo de la obra. En todo caso el contratista debe registrar un domicilio en la ciudad de Antofagasta, para todos los efectos legales. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°3 4 Declaración jurada simple del proponente, respecto de los siguientes puntos: -Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de los planos, Especificaciones Técnicas. -Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras; - Estar conforme con las condiciones generales del proyecto. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N° 4 5 Declaración Jurada firmada ante Notario “Sobre prácticas antisindicales o infracción a los derechos Fundamentales del Trabajador” El oferente no debe registrar condenas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador dentro de los 2 años anteriores a la presentación de la oferta. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente. Formulario N°5 6 Fotocopia del Título o Certificado de Título del Profesional de la Construcción que se hará cargo de la Obra en calidad de residente; dicho certificado deberá indicar el título profesional, no se aceptaran certificados que solo indiquen el grado académico. Además, deberá adjuntar el Curriculum del Profesional. Archivo digital Formato PDF. Fotocopia simple Si, Sin Formato 7 Carta Compromiso del profesional aceptando dicha condición, durante el período que dure la obra Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°6 8 Estudio de Precios Unitarios de todas las partidas correspondientes, conforme al Formato de Presupuesto Detallado, incluyendo el de las partidas globales, y en modelo mínimo de acuerdo a los requerimientos de estas Bases respecto del contenido del precio Unitario. Además en caso de utilizar el programa Excel se deberá utilizar la función redondear, para evitar diferencias en el valor total del precio unitario de la partida. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N° 7 4 9 Planificación general de la obra, incluyendo: 9.1 Descripción completa de los principales métodos y secuencias constructivas. (Entre estos puede ser: Movimiento de Tierras, Excavaciones, fundaciones, muros losas, techumbres, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, etc). 9.2 Cronograma de producción. Este cronograma será una distribución en el tiempo, con indicación de plazos de producción de los materiales de las partidas críticas del proyecto, referido a Movimiento de Tierras, Excavaciones, fundaciones muros losas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, etc. Estos plazos deberán ser coherentes con la capacidad o rendimiento de los equipos, o de fabricación en el caso de los prefabricados Archivo digital Formato PDF. Formato dado por el oferente y Firmado por el oferente Si, Sin Formato Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N° 8 10 Listado de maquinarias y equipos que se emplearan en el desarrollo de las obras indicando arriendo o propiedad Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N° 9 11 Listado de los recursos humanos que se ocupará en la ejecución de las obras, cuantificado en horas-hombres Archivo digital (PDF) Firmado por el oferente Formulario N° 10 12 Subcontratos: Lista de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre de las empresas subcontratistas. Al respecto se debe declarar sólo aquellos subcontratos que no competan a la especialidad del contratista. No se considerará subcontratos los trabajos concernientes a otras empresas del rubro. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°11 13 Cronograma General y Programación Financiera 13.1.- El Cronograma de plazos contractuales, corresponde a una calendarización de todas las etapas o actividades del proyecto, es decir, implican un plazo de entrega o cumplimiento. Entre ellos, entrega de, garantías, programa de trabajo, colocación del letrero, estados de pagos, etc. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°12 13.2.- Programa de Trabajo: consignado en una carta Gantt, como mínimo debe considerar: 1.-Línea base del proyecto, el cual debe mostrar ruta crítica. Hitos contractuales del proyecto. Duración de Actividades. Relaciones de precedencias entre actividades. 13.3.- Programación Financiera: esta debe considerar una adecuada relación entre el programa de trabajo, el monto disponible para el presente año y el plazo contractual. Deberá consignarse en número de Estados de Pagos durante el proyecto, porcentaje de Estado de Pago, tanto parcial como acumulado y fecha estimada de la presentación de estos. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente + archivo formato. MSProject 2010-2013 para revisión y análisis. Formulario N°13 + respaldo en MSProject Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N° 14 14 Acreditación de la experiencia en obras similares: A través de un listado de las obras ejecutadas en los últimos 5 años, con el detalle de la superficie construida, valor del contrato y mandante, debiendo acreditar su condición mediante certificados vigentes emitidos por el o los mandantes. Para efectos de acreditar m2, se aceptarán aquellos contratos, órdenes de compra y/o certificados que señalen los m2. Se entiende por obras similares, a construcciones de edificaciones de materialidad y alcance similares al del proyecto en licitación. Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°16, respaldado por certificados, órdenes de Compra y/o contratos. 5 15 Certificado comercial: Emitido por la Cámara de Comercio u otra institución que entregue información comercial, donde debe constar sus antecedentes comerciales, sin registrar morosidades e incumplimientos comerciales, con emisión de 30 días como máximo, anteriores a la apertura. Archivo digital Formato PDF. Si, Sin Formato 16 Certificado de capital comprobado: Emitido por un Banco, con antigüedad máxima de 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de las ofertas, presentado en original o fotocopia legalizada. Déjese establecido que el presente antecedente debe cumplir con los siguientes requisitos: Dicho documento deberá ser “acreditado” por la Entidad bancaria mediante timbres y firmas correspondientes. No se aceptará bajo ninguna condición, los siguientes documentos: Cartolas, Saldos Consolidados, Cualquier antecedente que refleje el capital comprobado. Archivo digital Formato PDF. Si, Sin Formato 17 Certificado de Antecedentes Laborales emitido por la Dirección del Trabajo, con emisión de 30 días como máximo, anteriores a la apertura. Archivo digital Formato PDF. Otorgado por la dirección del trabajo. Formulario F-30 18 Cuadro de Resumen CD+GG+UTIL Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Si, Sin formato 19 Declaración jurada sobre Vínculos de parentesco y de afinidad Archivo digital Formato PDF. Firmado por el oferente Formulario N°15 18 Formulario ingreso de Garantía seriedad de la oferta Archivo Digital formato pdf Formulario N° 17

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio (Oferta Económica)	POE = (MO / OE) * 100) POE : Puntaje obtenido por oferente MO : Oferta económica más conveniente (menor) OE : Oferta económica del Oferente	30%
2 Características de la empresa, Experiencia	M2 construidos Puntos de experiencia empresa 0 – 1000 20 1001 - 2000 40 2001 - 3500 60 3501 - 4500 80 Sobre 4500 100	15%
3 Plazo de ejecución de la obra	PPE = ((MP / PE) * 100)) Donde: PPE : Puntaje obtenido por oferente MP : Menor Plazo de ejecución Ofertado PE : Plazo ejecución Oferente	15%
4 Propuesta Técnica	A- Metodología de trabajo 50% B- Análisis de precios Unitarios 20% C- Carta Gantt 30%	30%
5 CAPACIDAD ECONÓMICA	Capacidad Económica Puntaje Cumple con criterios 100 No cumple 0	8%
6 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (PRF)	Este criterio será aplicado en todas las categorías donde cada oferente deberá cumplir lo solicitado en el punto N°7 “Documentos Solicitados”. Se excluye Garantía de la Seriedad de la Oferta	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	3346



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Los interesados en participar en la licitación sólo podrán consultar y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas o cualquier otro antecedente relacionado con la licitación, a través del foro electrónico que se canalizará vía www.mercadopublico.c

Tiempo del Contrato	120 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MIrian Gonzalez
e-mail de responsable de pago:	mirian.gonzalez@uantof.cl

Nombre de responsable de contrato:	PATRICIA ENCINA ESQUIVEL
e-mail de responsable de contrato:	patricia.encina@uantof.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-55-2513704-3704

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Universidad de Antofagasta, Rut 70.791.800-4
Fecha de vencimiento:	20-02-2024
Monto:	5000000 Peso Chileno

Descripción:	Los oferentes deberán entregar físicamente como garantía de seriedad por cada oferta: Boleta Bancaria de Garantía; Certificado de Fianza; Depósito a la Vista o Vale Vista por Seriedad de la Oferta, póliza de seguro electrónica o póliza de liquidez inmediata o cualquier otro instrumento que sirva como garantía y asegure de manera rápida y efectiva su cobro, siempre que cumpla las disposiciones legales y reglamentarias del caso y lo dispuesto en las presentes bases. La garantía de seriedad de la oferta tendrá el carácter de irrevocable, deberá ser pagadera a la vista, sin requerimiento de aviso previo y deberá expresarse en pesos chilenos y será tomada por el proponente o a su nombre y extendida a nombre de la Universidad de Antofagasta, emitida por un monto de $ 5.000.000.- (cinco millones de pesos) antes de la fecha de cierre de la propuesta, esto es, que la recepción de la boleta de seriedad de la oferta será hasta el cierre 6 de recepción de ofertas, con una vigencia mínima de 90 días hábiles adicionales a la fecha señalada para la apertura de las ofertas. Para el caso de Póliza de ejecución inmediata o Póliza de seguro electrónico deberá expresarse en valor UF, equivalente al monto en pesos chilenos. El plazo para la recepción de este documento, se realizará en el Departamento de Abastecimiento, ubicado en Avenida Angamos N°601, Primer Piso, Antofagasta, o bien, por correo, y se extenderá Y entregará físicamente, hasta antes de la fecha y hora de cierre de presentación de las ofertas (el horario de atención a los oferentes, para estos efectos, será en la jornada de la mañana de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas; en la jornada de la tarde lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas). Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todos las obligaciones que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la Universidad de Antofagasta licitante, en caso de no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado, no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripción del referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia de 60 días corridos establecidos en las presentes bases, así como en caso de presentación de una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error. De igual forma, la no inscripción en ChileProveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, facultará a la Universidad de Antofagasta licitante a materializar el cobro de dicha garantía.

Glosa:	PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACIÓN PÚBLICA HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad (en proceso de apertura). La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas (en proceso de evaluación), se efectuará dentro de 3 días contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. En el caso del proveedor adjudicado, la garantía de seriedad de la oferta se le devolverá una vez entregada la de fiel cumplimiento del servicio. Dicha devolución se realizará una vez solicitada por el oferente a la Vicerrectoría Económica.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de Antofagasta, Rut 70.791.800-4
Fecha de vencimiento:	06-08-2024
Monto:	10 %

Descripción:	Una vez aceptada la orden de compra el oferente adjudicado deberá constituir a favor de la Universidad una garantía de fiel cumplimiento del servicio mediante Boleta Bancaria de Garantía; Certificado de Fianza; Depósito a la Vista o Vale Vista por Seriedad de la Oferta, póliza de seguro electrónica o póliza de liquidez inmediata o cualquier otro instrumento que sirva como garantía y asegure de manera rápida y efectiva su cobro, siempre que cumpla las disposiciones legales y reglamentarias del caso y lo dispuesto en las presentes bases, por un monto equivalente al 10% de la oferta, incluyendo impuestos, fletes, y otros recargos a que hubiera lugar. La garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá el carácter de irrevocable, deberá ser pagadera a la vista, sin requerimiento de aviso previo y deberá expresarse en pesos chilenos y será tomada por el proponente o a su nombre y extendida a nombre de la Universidad de Antofagasta. Para el caso de Póliza de ejecución inmediata o Póliza de seguro electrónico deberá expresarse en valor UF, equivalente al monto en pesos chilenos. Dicho documento, deberá ser entregado dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aceptación de la orden de compra, por parte del proveedor, en las dependencias de Vicerrectoría Económica, ubicadas en Avenida Angamos Nº 601 Segundo Piso, de la ciudad de Antofagasta. La garantía deberá tener una vigencia mínima adicional de 120 días hábiles respecto de la fecha de término del contrato, ser pagadera a la vista y tener carácter irrevocable. La Universidad hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del servicio, en los siguientes casos: • Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo contrato. • Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago. • Cuando por causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato.

Glosa:	PARA CAUCIONAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA LICITACION PUBLICA HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del servicio, se devolverá dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores al término del contrato, una vez que se encuentren recepcionados los bienes y/o servicios a que éste se refiera, a entera conformidad, de acuerdo a informe que deberá evacuar la Unidad Técnica o Unidad Solicitante en su caso.

Otras Garantías

Beneficiario:	Universidad de Antofagasta, Rut 70.791.800-4
Fecha de vencimiento:	08-04-2025
Monto:	10 %

Descripción:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS El período de responsabilidad por defectos será de 365 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria de las obras, la que deberá ser garantizada mediante boleta bancaria de garantía, por un monto equivalente al 10 % del valor final contratado, incluidas mayores y/o menores obras. Esta garantía será extendida irrevocablemente a favor de la Universidad de Antofagasta La Universidad, a través de la ITO, notificará al Contratista todos los defectos de que se tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos. Este período se extenderá, si los defectos persisten, hasta el final del último período de corrección de defectos. Cada vez que se notifique un defecto, el contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del ITO. Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del ITO, la Universidad estimará el precio de la corrección del defecto, que deberá ser pagado por el Contratista.

Glosa:	PARA CAUCIONAR LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Forma y oportunidad de restitución:	El período de responsabilidad por defectos será de 365 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria de las obras, la que deberá ser garantizada mediante boleta bancaria de garantía, por un monto equivalente al 10 % del valor final contratado, incluidas mayores y/o menores obras. Esta garantía será extendida irrevocablemente a favor de la Universidad de Antofagasta Su glosa deberá indicar: PARA CAUCIONAR LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA La Universidad, a través de la ITO, notificará al Contratista todos los defectos de que se tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos. Este período se extenderá, si los defectos persisten, hasta el final del último período de corrección de defectos. Cada vez que se notifique un defecto, el contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del ITO. Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del ITO, la Universidad estimará el precio de la corrección del defecto, que deberá ser pagado por el Contratista.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el caso de un empate de puntaje entre postulantes y que éstos correspondan a las mayores puntuaciones obtenidas en la evaluación de licitación y por lo tanto seleccionables, el criterio de elegibilidad será el siguiente:
• En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio “precio”
• En caso de persistir el empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido mayor puntaje promediado entre los criterios de evaluación precio y propuesta técnica.
• De persistir el empate, se adjudicará a la empresa cuya oferta haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el portal www.mercadopublico.cl
Los factores que resuelvan el empate quedarán registrados en el respectivo Decreto de Adjudicación y serán ingresados al portal www.mercadopublico.cl con el fin de transparentar todo el proceso licitatorio.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas deberán ser dirigidas sólo al correo electrónico indicado en el punto 2.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, “Contacto licitación”, de las presentes bases de Licitación o a través del portal de Mercado Público.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante el período de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá permitir y solicitar a los oferentes que presenten antecedentes omitidos.
Para ello, la Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan.
Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Los oferentes tendrán un plazo fatal que se indicará a través del portal de mercado público para entregar las aclaraciones, subsanación de errores y antecedentes omitidos.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

ANTICIPO EN DINERO

El Contratista adjudicado podrá optar a un anticipo en dinero destinado a ser invertido en la ejecución de las obras, cuyo monto podrá ser de hasta un 10% del valor del contrato. Este anticipo deberá ser indicado al momento de la presentación de la oferta. El anticipo deberá ser caucionado mediante boletas bancarias de garantía a la vista e irrevocable, emitidas a favor de la Universidad de Antofagasta, por un monto equivalente al del anticipo otorgado, con vencimiento de 30 días después del plazo estimado para la conclusión de la obra y bajo la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR EL BUEN USO DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HABILITACIÓN DE COWORK EN PLANTA ZÓCALO DE CAMPUS ANGAMOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA. El Contratista podrá solicitar la devolución de las boletas en la medida que se reintegre el anticipo. El anticipo será descontado reteniéndose de cada Estado de Pago ordinario, un porcentaje igual al del anticipo otorgado.

FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Universidad de Antofagasta hará entrega material del terreno de las obras dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución que aprueba el contrato totalmente tramitado. De este acto se dejará constancia en un Acta de Entrega de Terreno, que será suscrita por el representante de la Universidad y por el Contratista; dejándose en ella constancia del profesional responsable que éste mantendrá permanentemente a cargo de la obra. 16 El plazo máximo de ejecución de la obra será de 120 días corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega del Terreno. El Contratista podrá ofertar otro plazo, el que deberá ser menor al anteriormente señalado. El plazo de ejecución de las obras podrá ser prorrogado en los casos que se indican a continuación: a) El aumento de obras ordenada por la Universidad de Antofagasta b) Problemas de fuerza mayor o casos fortuitos, que deberá ser calificado por la autoridad Universitaria, quien resolverá sobre su aprobación o rechazo. De todas formas, salvo el aumento de obras ordenadas por la Corporación, esta ampliación no irrogará un mayor costo para la Universidad. El Contratista deberá solicitar la ampliación del plazo por escrito. El plazo se entenderá ampliado solamente cuando la Universidad emita la autorización oficial respectiva. En ningún caso la prorroga podrá acordarse para una petición formulada después de transcurrido el plazo del Contrato.

COMPENSACIÓN POR DAÑOS

Por cada día corrido de atraso en la entrega de la obra, el Contratista pagará una compensación equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, con tope de un 10% del valor del mismo, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, más las ampliaciones concedidas, si las hubiese y hasta el día efectivo de la entrega, según conste en el Acta de Recepción Provisoria de la obra. La compensación por daños se descontará administrativamente de los Estados de Pago que no hayan sido pagados por la Universidad y de las garantías que obren en poder de ésta, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, en su caso, mediante las acciones que procedan.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir