Licitación ID: 4315-4-LR24
“CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA CUREPTO”.
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 16
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Conservación Escuela Fray Pedro Armengol Valenzuela, Curepto, según bases- anexos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
“CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA CUREPTO”.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
“CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA, CUREPTO”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Unidad de compra:
DEPTO. EDUCACION
R.U.T.:
69.110.300-5
Dirección:
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna:
Curepto
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-02-2024 15:01:00
Fecha de Publicación: 25-01-2024 11:16:00
Fecha inicio de preguntas: 25-01-2024 19:35:00
Fecha final de preguntas: 26-02-2024 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-02-2024 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-02-2024 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-02-2024 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 03-04-2024 18:08:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA/ DA 375/09.02.2023 14-02-2024 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo 1: Carta de presentación del proponente
2.- Anexo 2: Declaración Jurada Simple sin conflicto de intereses
3.- Anexo 3: Declaración jurada simple de practicas antisindicales
4.- Anexo 4: declaración jurada simple de socios
5.- Garantia Seriedad de la Oferta
6.- Anexo 5: declaración jurada de saldos insolutos .-
7.- Anexo 6: declaración jurada simple de conocimiento de licitación
8.- Anexo 8: cuadro para evaluar experiencia
Documentos Técnicos
1.- Anexo 7: programa de trabajo
 
Documentos Económicos
1.- Anexo 9: formulario propuesta económica
2.- presupuesto
3.- Cotizar valores neto
4.- Anexo n°11: programación financiera
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra c 35%
2 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra e 10%
3 PRECIO Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra a 10%
4 Registro de Contratistas Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra d 10%
5 PLAZO DE LA PROPUESTA Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra b 20%
6 Cumplimiento Requisitos Formales Remitirse a BAGE adjuntas, Numeral 25.2 letra f 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Proyecto FEP
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 180 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARICELA ROJAS RAMIREZ
e-mail de responsable de pago: CONTABILIDAD.DAEM@CUREPTO.CL
Nombre de responsable de contrato: Marta Diaz Barrios
e-mail de responsable de contrato: ADQUISICIONES.DAEM@CUREPTO.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-75-2552369-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Fecha de vencimiento: 30-04-2024
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Los Oferentes interesados en participar en la presente licitación, deberán hacer llegar, en forma física, a la oficina de Partes del Departamento de Educación – ubicado en Calle Manuel Rodríguez N°8-, antes de las 16:00 horas del día en que se llevará a cabo el cierre de recepción de ofertas de la licitación. Una vez ingresado el documento, del Departamento de Educación lo enviará debidamente individualizado a custodia por parte de la Municipalidad. El Instrumento Financiero será pagadero a la vista y de carácter irrevocable, garantizando la Seriedad de Oferta, además el referido instrumento financiero deberá ser escaneado y subido por oferente al portal www.mercadopublico.cl.
Glosa: La garantía debe indicar los siguientes datos:  Extendida a nombre de la Municipalidad de Curepto, Departamento de Educación RUT N° 69.110.300-5  Por un monto de $500.000.- (Quinientos mil pesos).  Válida por un plazo mínimo de 60 días corridos, a contar de la fecha de Apertura.  Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación pública del proyecto: "CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA, CUREPTO”
Forma y oportunidad de restitución: MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Fecha de vencimiento: 30-04-2024
Monto: 10 %
Descripción: La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá mediante Instrumento Financiero de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable a nombre de la Ilustre Municipalidad de Curepto, Rut N° 69.110.300-5, indicando lo siguiente:
Glosa: Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la Licitación Pública “CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA, CUREPTO” - Monto: equivalente al 10% del valor total del contrato (impuesto incluido), en pesos chilenos.
Forma y oportunidad de restitución: Mediante decreto alcaldicio
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
Fecha de vencimiento: 30-05-2025
Monto: 5 %
Descripción: Verificada la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá presentar Instrumento Financiero de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable de “Correcta Ejecución”, extendida en favor de la I. Municipalidad de Curepto, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo que se indica en el párrafo siguiente, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria. Debe incluir el nombre de la Licitación. Procederá la devolución del Instrumento Financiero de Garantía de Correcta Ejecución sólo cuando se haya efectuado la recepción definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba
Glosa: Verificada la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá presentar Instrumento Financiero de Garantía pagadero a la vista y de carácter irrevocable de “Correcta Ejecución”, extendida en favor de la I. Municipalidad de Curepto, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo que se indica en el párrafo siguiente, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria. Debe incluir el nombre de la Licitación. Procederá la devolución del Instrumento Financiero de Garantía de Correcta Ejecución sólo cuando se haya efectuado la recepción definitiva de las obras y emitido el decreto que la aprueba
Forma y oportunidad de restitución: Mediante decreto alcaldicio
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje. En caso de haber empate en el puntaje máximo final al aplicar la pauta de evaluación publicada, la Comisión de Evaluación deberá, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden:

1.- En el criterio “Precio”, se seleccionará al oferente que presente el menor precio en su oferta.

 2.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta menor puntaje en "Plazo".
3.- Si persiste en empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta mayor cantidad de “Experiencia” acreditada.
4.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio “Proveedor de la Región”
5.- Si persiste el empate, se deberá privilegiar finalmente a aquel proveedor que presenta mayor  puntaje en el “Cumplimiento de Requisito”

Si persiste el empate se deberá privilegiar a aquel proveedor quien haya presentado primero su oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Las respuestas a las consultas, observaciones y solicitudes de aclaración a las Bases, sin perjuicio de otras aclaraciones a las Bases Administrativas y sus antecedentes que la Unidad Técnica estime necesario hacer en la misma oportunidad. Se contestarán a través del portal www.mercadopublico.cl y será responsabilidad de los interesados revisar y/o consultar si se emitieron aclaraciones.
DE LA APERTURA
Se rechazaran las ofertas del oferente que no oferte la totalidad de lo solicitado.--
CHILEPROVEEDORES
Deberán los proveedores interesados en esta licitación, encontrarse al momento de la adjudicación, inscritos, vigentes y debidamente certificados como Hábiles en el Sistema Chileproveedores, de no ser así, el proveedor tendrá 5 días corridos posteriores a la adjudicación de la licitación para que pueda inscribirse en el sistema de proveedores del Estado y según lo dispuesto en el Art. 66 del Reglamento de Ley N° 19.886
póliza de seguro
PÓLIZA DE SEGUROS: 17.8.1 El Contratista deberá contratar un seguro contra todo riesgo de construcción por la cobertura total de las obras contratadas y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Si la empresa no está afiliada a una mutual de seguridad deberá contratar un seguro para accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas pólizas deberán estar vigentes durante la ejecución de las obras hasta la obtención de la Recepción provisoria. Por lo tanto, su permanente actualización es responsabilidad del Contratista, aplicándose a éste multa equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada día en que no esté vigente, con plazo máximo de 20 días, posteriormente a este plazo se hará efectivo el Instrumento de Garantía y se procederá a dar término al contrato. 17.8.2 Estas pólizas deberán ser presentadas por el oferente al momento de la entrega de terreno para el inicio de los trabajos y, deben señalar el nombre de la obra.
Multa
MULTAS: 46.1 Atraso Finalización Trabajos: Si el Contratista no hubiere terminado la obra dentro del plazo establecido, incurrirá en multa por atraso equivalente al 0,5% (cero comas cinco por ciento) del valor total del contrato por cada día en que exceda dicho plazo, por un período de 30 días. Posteriormente a este plazo se hará efectivo el Instrumento Financiero de Garantía y se procederá a dar término al contrato. 46.2 En lo demás se regirá según lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 46.3 Definición Atraso de Obra: Será la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del plazo establecido en el Contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que, verificada la conclusión de las obras materia del contrato, se dé curso a la solicitud de la Recepción Provisoria de las mismas. 46.4 Otras multas a aplicar: las cuales deberá dejarse constancia escrita en el Libro de Obras, o por medio de algún otro medio escrito o electrónico que se haya dispuesto para el efecto, de acuerdo a lo siguiente: a) Incumplimiento por parte del contratista a instrucciones entregadas por la Inspección Técnica: 0,5 % (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato por cada PROYECTO: “CONSERVACIÓN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA, CUREPTO instrucción no cumplida. b) No mantener siempre el libro de obras en la obra: 0,5 % (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato por cada vez que no haya sido habido. c) No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: 0,5 % (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato por cada incumplimiento. d) Modificación de los planos sin previo Vº Bº de la ITO y profesionales que realizan el diseño: 10% (diez por ciento) del valor total del contrato. e) No instalar el letrero indicativo de obra dentro de los 10 días corridos desde la entrega de terreno: 1 (una) U.T.M. f) Incumplimiento de Contrato: 7 (siete) U.T.M. g) No entrega de planos actualizados, si corresponde, al término de la Obra: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso. h) Atraso injustificado en alguna de las etapas del programa físico: 0,5% (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso. i) No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: 0,5% (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso. j) No iniciar las obras en un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno: 0,5% (cero como cinco por ciento) del valor total del contrato, por cada día adicional de atraso. k) Paralizar las Obras por más de 5 días corridos sin causa debidamente justificada: 1% (uno por ciento) del valor total del contrato, por cada día adicional de atraso, con un máximo de 15 (quince días corridos, posterior a ello se caducará unilateralmente el contrato y se efectuará el cobro de las garantías. l) Las reiteraciones de cualquiera de las multas indicadas anteriormente, serán causal para aumentar al doble la multa correspondiente. m) Si el Oferente no cumple con plazo de subsanación de observaciones al acta de recepción provisoria, se incurrirá en una multa de 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del contrato por cada día de atraso. El total de las multas no podrá exceder el 15% del monto contratado. 46.5 En lo demás se regirá según lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales y normas supletorias regidas en estas bases.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.