Ficha Licitación

Licitación ID: 4318-26-LE25

Mej. Sistema Electrico Edif Consistorial Chonchi

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Se requiere contratar la ejecución de la obra "Mejoramiento Sistema Eléctrico Edificio Consistorial, comuna de Chonchi", de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas, ET y planos.-

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mej. Sistema Electrico Edif Consistorial Chonchi

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se requiere contratar la ejecución de la obra Mejoramiento Sistema Eléctrico Edificio Consistorial de la comuna de Chonchi, de acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planimetria que se adjunta.-

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI

Unidad de compra:

Secretaria de Planificación Comunal

R.U.T.:

69.230.500-0

Dirección:

PEDRO MONTT 254

Comuna:

Chonchi

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-11-2025 10:00:00

Fecha de Publicación: 10-10-2025 15:29:44

Fecha inicio de preguntas: 11-10-2025 16:00:00

Fecha final de preguntas: 17-10-2025 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 24-10-2025 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-11-2025 10:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-11-2025 10:01:00

Fecha de Adjudicación: 24-11-2025 10:23:58

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO (voluntaria), enviar su solicitud al correo licitaciones.secplan@municipalidadchonchi.cl, con la documentación requerida en el punto 10 de las bases administrativas para coordinar dicha visita. Se recepcionarán solicitudes hasta el 14-10-2025 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo N°1 (se adjunta formato por separado, para personas naturales o jurídicas; y otro para las UTP) Tratándose de personas jurídicas se deberá adjuntar los certificados: - Certificado de vigencia de representación legal.- - Certificado de vigencia de la empresa o sociedad, con una antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de apertura de las ofertas. En el caso que el oferente se encuentre con inscripción vigente y en estado HABIL en el Registro de Proveedores, y estos documentos se encuentren acreditados en dicho Registro, podrá acreditar los siguientes documentos en la plataforma. Certificado de Vigencia de la Sociedad y certificado de Vigencia de la Representación Legal. No obstante, estos documentos deberán cumplir con las exigencias de contar con una antigüedad no mayor a 60 días a la fecha de apertura de las ofertas. Los oferentes deberán verificar dicha condición en la plataforma, si este no cumple con el plazo indicado, deberá ser subido con los demás antecedentes en Anexos Administrativos. En caso del oferente en Unión Temporal de Proveedores Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, se deberá acompañar el documento que formalice la Unión Temporal, en que deben quedar estipuladas, a los menos, la siguiente información: ✔ Indicar que todos los miembros que conforman la Unión Temporal de Proveedores (UTP) serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones que se generen con la entidad licitante, en este caso, la Ilustre Municipalidad de Chonchi. ✔ El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Se debe indicar también si existirán otros apoderados o representantes de la UTP y quien o quienes los reemplazarán en su ausencia. ✔ Indicar cuál de las empresas que conforman la Unión Temporal de Proveedores será la que publicará la oferta en el portal www.mercadopublico.cl ✔ Indicar cuál o cuáles empresas serán las encargadas de facturar los Estados de Pago. ✔ Para ofertar, todas y cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal de Proveedores deben encontrarse en estado HÁBIL en el registro www.chileproveedores.cl. ✔ En el momento de la contratación se deberá materializar la Unión Temporal a través de Escritura Pública. ✔ Para los efectos de completar Anexo 1, y los certificados solicitados, el Anexo 1 “Formato de Identificación del Oferente UTP”, deberá ser firmado notarialmente por todos sus miembros y los Certificados de vigencia de la sociedad y representación legal, deberán corresponder a cada empresa que la conforme.

2.-  Fotocopia RUT del oferente.-  Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal, por ambos lados (vigente).- *** En caso que la representación legal de la empresa corresponda a más de una persona, se deberá adjuntar fotocopia de cédula de identidad de quienes tengan esa facultad.- (En caso de ser una UTP, se deberá adjuntar estos documentos por cada empresa o persona natural que la conforme).-

3.- Anexo N°2 (se adjunta formato) En el caso de las UTP, el Anexo N°2 deberá ser firmado por cada una de las empresas o personas naturales que la conforman).-

4.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) emitido por la Dirección del Trabajo, con una antigüedad no mayor a 20 días previos a la fecha de apertura de las ofertas. (En el caso de las UTP, cada empresa que la conforma deberá presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales).-

5.- Propuesta de contratación de seguros: a) Propuesta de contratación de seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje, por un monto equivalente al 100% del valor ofertado.- La vigencia de estos, se establece en el punto 24. “Seguros” de la presentes Bases. (*La propuesta requerida puede ser de una entidad aseguradora, o bien, una propuesta realizada por el oferente, en donde se indique que está en conocimiento de este requerimiento y su compromiso de materializarlo a través de una aseguradora, en caso de resultar adjudicado).

6.- Certificado emitido por Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Chonchi en el que se indique si el oferente posee o no contratos con la Ilustre Municipalidad de Chonchi y que hayan sido liquidadas con cargo desde el 01/01/2017. Se entenderá que se liquidó con cargo siempre que se haya dictado el decreto que ordena la liquidación desde el 01/01/2017, o que en esa fecha ya se encuentre cursando el proceso de liquidación con cargo. En el caso de UTP, este certificado deberá ser presentado por cada uno de los integrantes de la UTP. Este documento debe ser solicitado al correo smonzon@municipalidadchonchi.cl, (Sr. Sebastián Monzón) con copia a gallende@municipalidadchonchi.cl (Sra. Gilda Allende).-

7.- Deberán acompañar el Anexo N°6, el que deberá suscribir el representante legal de la empresa o el apoderado de la UTP, en su caso, indicando si existe en su empresa un Programa de Integridad y Ética Empresarial y si dicho instrumento es conocido y aplicado por sus trabajadores.- Si se trata de una persona natural sin trabajadores, dicha declaración deberá indicar que conoce su Programa de Integridad y Ética Empresarial y que no mantiene trabajadores a su cargo. En caso de las personas jurídicas o personas naturales con trabajadores a su cargo, para verificar el contenido de la Declaración, el oferente deberá acompañar copia del documento en que haya sido enviado dicho programa a sus trabajadores, en que conste que están en conocimiento del referido programa (copia de correos electrónicos masivos o individuales, o firma de recibo de entrega del programa a los trabajadores, etc.).- Cuando un oferente se presente en UTP deberá adoptar el medio de verificación en la entrega del Programa de Integridad a sus trabajadores, dependiendo si el apoderado que presenta la oferta es persona natural o jurídica.- Se entenderá por programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir, y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.-

8.- El oferente deberá presentar solo certificados extendidos por los mandantes de Servicios Públicos en obras de instalaciones eléctricas, y que cumplan con la siguiente formalidad:  Solo Certificados emitidos por servicios públicos  Que indiquen el nombre del proyecto  Que indiquen el monto del proyecto  Que individualicen al oferente con nombre y rut Estos documentos deben bastarse a sí mismos; es decir, contener toda la información requerida anteriormente.-

9.- Si el oferente presenta firma resumida (corresponde a la firma corta, distinta a la que se encuentra registrada en la cédula de identidad), deberá adjuntar copia de documento notarial que autoriza esa firma resumida para su uso en licitaciones en el portal www.mercadopublico.cl.-

Documentos Técnicos

1.- Anexo N°3 (se adjunta formato) En este Anexo deberá considerar, además, los profesionales que se indican a continuación: - Prevencionista de Riesgos que podrá encontrarse en la obra de forma transitoria (a lo menos un día a la semana y siempre que sea requerido por el ITO o AITO).- - Instalador Eléctrico Licencia SEC, Clases A o B (vigente) Deberán adjuntar, copia de cedula de identidad vigente, copia de título profesional o técnico, y copia de la Licencia SEC en el caso del Instalador Eléctrico. - ** Los oferentes deberán identificar en el Anexo N°3 qué profesional o técnico cumplirá con la función de Residente, Prevencionista de Riesgos y del Instalador Eléctrico. Además del personal técnico y administrativo y de la cantidad de mano de obra local que contratará).-

2.- Carta Gantt, en días corridos, de acuerdo con el itimizado indicado en el Presupuesto Oficial de Referencia, elaborada en MS Project, indicando claramente la ruta crítica. Se deberá adjuntar copia de archivo editable en MS Project* y Excel.- *Deberá acompañar también carta Gantt en días corridos en formato excel, no exportada del archivo MS Project. Esta deberá ser concordante con los plazos estipulados en las especificaciones técnicas “Plazo de ejecución de obras, extensión de red, conexión empalme y pago final”

3.- El oferente deberá presentar en su propuesta un Plan de Mitigación detallado de la obra, en donde identifique: 1.-Proponga horario de trabajo. 2.-Indique las medidas que se adoptaran para continuidad del servicio eléctrico 3.-Como se coordinarán las faenas 4.-Medida de seguridad y prevención de riesgos 5.-Medidas de contingencias 6.- instalación de señalética si correspondiera

4.- El oferente deberá indicar en su oferta si considera en la ejecución de la obra partidas que serán subcontratadas, si es así debe indicar cuales serán estas.- En caso contrario, deberán indicar que no habrá partidas subcontratadas

5.- Se deberá documentar la Experiencia del Residente que estará a cargo de la Obra, para lo cual se deberán presentar:  Fotocopia del Título Profesional o Técnico  Fotocopia de Cédula de Identidad (vigente)  Certificados que acrediten dicha experiencia Los certificados presentados deberán cumplir con la siguiente formalidad: - Certificados extendidos por los mandantes solo de Servicios Públicos en obras de instalación de alumbrado.- - Deben individualizar al Residente (nombre, rut).- - Deben indicar el nombre del proyecto. Los documentos presentados deben bastarse a sí mismo. - No se aceptará certificados de empresas privadas para acreditar experiencia.-

6.- Anexo Nº4 (se adjunta formato) (Carta compromiso del profesional que asumirá como Profesional Residente a cargo de la obra).-

7.- Presentar detalle de cálculo de los gastos generales directos e indirectos en pesos chilenos expresados en cifras redondas considerados en el presupuesto, destacando el monto total de éstos y que deben coincidir con la cifra indicada en el presupuesto detallado, línea gastos generales.

Documentos Económicos

1.- Anexo N°5 (se adjunta formato) Formato Oficial de Oferta Económica indicando monto total, impuestos incluidos, en pesos chilenos y plazo de ejecución de las obras. Este formato es el único válido para presentar la oferta, no sirviendo ningún otro, aunque sea legalizado. En caso de disidencia entre lo indicado en el Anexo No. 5 y lo consignado en el portal de compras públicas, se tomará el primero como válido. El monto indicado en formulario Oferta Económica será el único válido para la evaluación de la propuesta, de acuerdo con el criterio “Oferta Económica” del punto 14.1 de las bases administrativas.- *Es importante recordar que los oferentes no podrán sobrepasar el monto presupuestado, señalado en los puntos 1 y 3, de las presentes bases.-

2.- Presupuesto Detallado de las Obras en que los proponentes determinarán las cantidades de obras y precios unitarios. El monto final del presupuesto debe ser coincidente con el Anexo N°5 “Formato Oficial de la Oferta Económica”. Este cálculo debe tener incorporado los gastos generales, utilidades e IVA.- El oferente deberá ofertar todas las partidas y sus ítems de dicho presupuesto, no pudiendo modificarlo, dado que estará en directa relación con lo detallado en las especificaciones técnicas; caso contrario, oferta será declarada automáticamente fuera de bases. Por otra parte, si el oferente valoriza algún ítem o partida con $0.- (cero pesos), se considerará que fue ofertada a este monto, por lo que el contratista estará obligado a desarrollarla, sin efectuar cobro por ello, por tratarse de un contrato a suma alzada.- El presupuesto detallado presentado por el oferente será el único válido para verificar que la oferta cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas y planimetría, entendiéndose siempre, que lo establecido en ese presupuesto, en cuanto a materialidad, calidad de los productos, escuadrías, o dimensiones de los materiales de construcción solicitados, cumplen a cabalidad lo indicado en las especificaciones técnicas, no pudiendo existir reclamos posteriores por parte del contratista, puesto que se entiende que este realizó un estudio del proyecto, previo a ofertar.- Se solicita adjuntar el Presupuesto Detallado en formato pdf y excel. Presupuesto Ponderado En caso de que una oferta considere precios unitarios sustancialmente distintos al presupuesto informativo otorgado por la municipalidad, pero cuyo resultado final se enmarque en el presupuesto disponible, dicho presupuesto podrá ser ponderado, teniendo por finalidad homologar la oferta del contratista con el presupuesto informativo para evitar así la sobrevaloración de algunas partidas en desmedro de otras. El procedimiento se establece en el punto 14.3.1 de las presentes bases.-

3.- Se deberá presentar una Programación Financiera, la que deberá ser ratificada o rectificada por el contratista al momento de contratar. Esta debe ser coincidente con Carta Gantt ítem a ítem, mes a mes. No se aceptará una Programación Financiera resumida que no pueda ser cotejada con Carta Gantt.

4.- Análisis de Precios Unitarios (se adjunta formato) El oferente deberá presentar Análisis de Precios Unitarios, por separado, de cada uno de los ítems indicados en el presupuesto detallado y ET. Estos deberán ser en pesos chilenos, expresados en cifras redondas.- Los oferentes considerarán en sus análisis de precios unitarios todos los materiales que estén descritos y solicitados en las especificaciones técnicas, mano de obra y maquinaria necesarios para la ejecución de cada una de las partidas.- Deberá incorporar, además, en los APUS de partidas ya definidas por el mandante, los elementos que considere faltantes para una correcta ejecución de los trabajos. Para ello, deberá ajustarse a la partida existente que más se relaciones con el ítem detectado, dejando constancia de ello en la glosa correspondiente a “observaciones”.- Es importante indicar que los análisis de precios unitarios son meramente de carácter informativo; por tanto, si se observa que estos difieren significativamente de la materialidad indicada en las ET o cantidad en su cubicación, se podrá solicitar su rectificación o el cálculo de la cubicación a través de foro inverso, con la finalidad de que estén en concordancia con el presupuesto y ET.- (este proceso estará afecto a descuento por “cumplimiento de requisitos formales”). Sin embargo, si el oferente no da cumplimiento al requerimiento, tanto en fondo como en forma y dentro del plazo que establece la plataforma; la oferta será declarada inadmisible.- No se podrán presentar análisis de precios unitarios, que indiquen en su descripción “todo de acuerdo a las especificaciones técnicas”, sin que exista calculo alguno o descomposición de los costos asociados, en la determinación de precios unitarios.- Cualquier diferencia en relación a la cubicación, que se presente en los APUs en relación a las Especificaciones técnicas, debe ser explicado y detallado en el acápite “observaciones” del mismo documento, si aquello no se produce o se produce de forma poco clara o incompleta la Comisión de evaluación podrá solicitar la rectificación de los mismos por foro inverso siempre que aquello no otorgue ventajas al oferente respecto de otros oferentes. De igual manera, se podrá solicitar a través de foro inverso el detalle del cálculo de partida o partidas que el oferente presente en su Apu con cantidades considerablemente mayores a las contenidas en la cubicación del presupuesto informativo.-

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA MUNICIPAL	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	3%
2 PARTICIPACIÓN EN VISITA A TERRENO	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	2%
3 EXPERIENCIA ACREDITABLE DEL OFERENTE	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	10%
4 OFERTA ECONÓMICA	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	80%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	3%
6 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	De acuerdo a lo indicado en el punto 14.1 "Evaluación de las Propuestas" de las bases adminsitrativas.-	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Ilustre Municipalidad de Chonchi
Monto Total Estimado:	50000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	210 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	María Celeste Gómez Pinto
e-mail de responsable de pago:	cgomez@municipalidadchonchi.cl

Nombre de responsable de contrato:	Alexis Andrade Perez
e-mail de responsable de contrato:	aandrade@municipalidadchonchi.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2671255-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Fecha de vencimiento:	04-11-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El oferente adjudicado deberá caucionar el Fiel Cumplimiento de Contrato, debiendo presentar una Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Póliza, Certificado de Fianza u otro tipo de garantía, pagadera a la vista y de carácter irrevocable, de ejecución inmediata y sin previa liquidación, a favor de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI, Rut. Rut.69.230.500-0; en la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificación, en el plazo que se le indique a través del correo electrónico, y nunca antes de 6 días posteriores a la adjudicación de la propuesta en el portal de mercado público. Esta garantía deberá tener una vigencia desde su fecha de emisión y deberá garantizar todo el periodo de ejecución de la obra, considerando los días previos que corresponden al proceso de contratación y los días adicionales una vez se dé término al plazo contractual.-

Glosa:	GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE CHONCHI”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será devuelta al contratista, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las Obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de las obras, efectuada la recepción provisoria conforme sin observaciones y como requisito previo a la cancelación del último estado de pago. Será responsabilidad del contratista renovar la garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia, esto, en caso de aumentos de plazo.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Fecha de vencimiento:	29-10-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un documento de garantía que puede ser una Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Póliza de Garantía, Certificado de Fianza u otro tipo de garantía, pagadera a la vista, de carácter irrevocable, de ejecución inmediata y sin previa liquidación, a nombre del Ilustre Municipalidad de Chonchi, Rut.69.230.500-0, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos.-

Glosa:	GARANTÍA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE CHONCHI”.

Forma y oportunidad de restitución:	El documento de garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 420 días contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra, sin observaciones y como requisito previo a la presentación del último estado de pago. Transcurrido, como mínimo, un plazo de 365 días corridos desde el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras y posterior emisión del Acta de Recepción Definitiva sin Observaciones, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

La Resolución de empates se resolverá primeramente por quien obtenga el mejor puntaje en el criterio OFERTA ECONÓMICA, luego por oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio EXPERIENCIA ACREDITABLE DEL OFERENTE, luego por quien obtenga el mejor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA MUNICIPALIDAD, luego por quien el mejor puntaje en el criterio PARTICIPACIÓN VISITA A TERRENO, luego por oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES, y finalmente por oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL. Si aun así, persistiera el empate, se resolverá considerando quien haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Cualquier persona interesada, natural o jurídica, podrá deducir una reclamación administrativa relativa al proceso de contratación administrativa, a través de la Plataforma de Reclamos habilitada en el Sistema de Información, contra las acciones u omisiones ilegales que se hayan cometido durante el procedimiento de contratación administrativa o en la ejecución un contrato administrativo.

Este reclamo deberá entablarse, a través de la plataforma, ante la Municipalidad de Chonchi dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde que se haya notificado el acto impugnado o desde que la parte interesada haya conocido o debido conocer la ilegalidad que alega. Planteada la reclamación, se interrumpirá el plazo para ejercer las acciones jurisdiccionales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Compras.

La Municipalidad deberá responder al solicitante, a través de la plataforma, dentro de cinco días hábiles contados desde el ingreso del reclamo.

Ahora bien, si existen reclamos respecto de la adjudicación de la obra y este fuera acogido por tratarse de vicios esenciales relativos al desarrollo del procedimiento de licitación o una parte de este, deberá la Municipalidad invalidar el acto administrativo respectivo y realizar todas las actuaciones necesarias para sanear la ilegalidad o vicio detectado. Si aquello sucediera y el adjudicado ya tomó garantías o incurrió en gastos para ejecutar el proyecto la Municipalidad no indemnizará aquellos gastos.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que subsanen errores u omisiones formales a través del Portal de compras públicas. Es responsabilidad de los contratistas revisar la Plataforma constantemente.-

Lo anterior, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, si correspondiere, a través del Sistema de Información.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes (no esenciales) que los oferentes hayan omitido presentar al momento de la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

En los casos relatados en los dos párrafos precedentes, se aplicarán los descuentos de puntaje establecidos en los criterios de evaluación, referentes al cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, si así corresponde.

Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas, contado desde la realización del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la Municipalidad o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta, plazo que es fatal, según lo previsto en el artículo 56 del reglamento de compras públicas contenido en el Decreto 661 del Ministerio de Hacienda.

La Municipalidad no considerará las respuestas o antecedentes recibidos por otros medios, una vez vencido dicho plazo, quedando los oferentes inmediatamente fuera de bases.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir