Licitación ID: 4357-6-LE20
MEJORAMIENTO BORDE DEL RIO -ZONA PICNIC- FREIRINA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Mano de obra temporal 1 Unidad
Cod: 80111613
mejoramiento borde del rio -zona picnic-comuna de freirina  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO BORDE DEL RIO -ZONA PICNIC- FREIRINA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MEJORAMIENTO DEL BORDE DEL RIO -ZONA PICNIC- COMUNA DE FREIRINA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Unidad de compra:
Salud Municipal
R.U.T.:
69.030.600-k
Dirección:
Santiago Zavala N°795
Comuna:
Freirina
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-12-2020 15:00:00
Fecha de Publicación: 11-12-2020 15:37:46
Fecha inicio de preguntas: 14-12-2020 12:00:00
Fecha final de preguntas: 15-12-2020 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-12-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-12-2020 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-12-2020 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 22-12-2020 18:05:35
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- SEGUN BASES
Documentos Técnicos
1.- VISITA A TERRENO EL DIA 14DE DICIEMBRE A LAS 09:30 DE A MAÑANA, EN LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE FREIRINA
 
Documentos Económicos
1.- SEGUN BASES
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Criterio Puntaje De 6 y más proyectos de obras de similares características. 100 Entre 3 y 5 proyectos de obras de similares características. 70 Entre 1 y 2 proyectos de obras de similares características. 50 No informa. 0 25%
2 Cumplimiento de los requisitos Se calificará con nota máxima 100 puntos al oferente que presente la totalidad de los documentos solicitados en bases y 0 si falta al menos un documento o estos no fueron acompañados luego de ser requeridos. No se aplica para los documentos de los Anexos Técnicos y Económicos, ya que si faltaren éstos él Oferente quedará fuera de bases. 10%
3 Precio PUNTAJE= ((Precio Oferta de menor valor) / (Precio Oferta a evaluar)) * 100 30%
4 ASISTENCIA VISITA A TERRENO Se calificará la asistencia a Visita a Terreno programada según lo señalado en el punto 10.1.- de las presentes Bases Administrativas, entregando un puntaje de 100 a los oferentes que asistieron en la fecha correspondiente y firmaron el acta. Aquellos que no se encuentren registrados en el acta de asistencia respectiva se les dará un puntaje de 0 (cero). 10%
5 OFERTA TECNICA a.1.- Claridad y orden en la presentación de la Carta Gantt (25%) Profesional o Encargado de Obra (50%) Concordancia de Carta Gantt con Programación Financiera y Plazo de Ejecución (25%) 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2019-2020
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: GUILLERMO ALTAMIRANO GONZALEZ
e-mail de responsable de pago: deptosaludfreirina@yaoo.com
Nombre de responsable de contrato: alejandra reyes rojas
e-mail de responsable de contrato: adquisicionesdsm@imfreirina.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-51-2660220-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No considera subcontratación de partidas.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Fecha de vencimiento: 31-03-2021
Monto: 5 %
Descripción: a.1.1. Boleta de Garantía Bancaria: Se obtienen por medio de un banco para caucionar una obligación de una persona o empresa a favor del contratante y cuya emisión por parte del banco la constituyen un depósito en dinero por parte del tomador o que éste suscriba un pagaré u otro título de crédito a favor del banco emisor. a.1.2. Póliza de Seguros de Garantía: Se obtienen por medio de una Compañía de Seguros, cuya póliza garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones contraídas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata, del incumplimiento por parte del tercero, del pago de las obligaciones en dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el Asegurado. a.1.3. Certificado de Fianza: Se caracteriza por ser nominativo, no negociable y tener mérito ejecutivo para su cobro. Asimismo, puede ser extendido a plazo o la vista, y tener el carácter de irrevocable, cumpliendo así, los requisitos establecidos en la normativa de compras públicas para las garantías de cumplimiento de contrato. Este tipo de garantía es emitido por las Instituciones de Garantía Recíproca (IGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales fueron creadas por la Ley N° 20.179/2007.
Glosa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA, RUT 69.030.600-K, además de lo anterior debe incluir el nombre de la propuesta y la ID. Su vigencia será el plazo de ejecución del contrato aumentado en 60 días corridos.
Forma y oportunidad de restitución: La Tesorería de la Dirección de Salud Municipal será responsable de la custodia de la garantías entregadas “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” y “BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS” y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurrido los plazos señalados en las presentes bases, previa solicitud de la Secplac o la DOM con el V° B° de la Directora de Administración y Finanzas de la dirección de salud municipal.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Fecha de vencimiento: 30-09-2021
Monto: 5 %
Descripción: Esta Boleta de Garantía, Vale Vista o “Póliza de Seguros de Garantía”, tendrá una vigencia de 06 meses contados desde la fecha de Recepción Provisoria. El contratista deberá mantener vigente las garantías del contrato a que se refieren los artículos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello irrogue.
Glosa: a nombre de la MUNICIPALIDAD DE FREIRINA, que deberá ser canjeada por la boleta de garantía, Vale Vista de “Fiel Cumplimiento del Contrato” o “Póliza de Seguros de Garantía”.
Forma y oportunidad de restitución: La Tesorería de la Dirección de Salud Municipal será responsable de la custodia de la garantías entregadas “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” y “BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS” y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurrido los plazos señalados en las presentes bases, previa solicitud de la Secplac o la DOM con el V° B° de la Directora de Administración y Finanzas de la dirección de salud municipal.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de Evaluación “oferta técnica”.  Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación “experiencia en obras similares” el que prevalecerá.  Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación “oferta economica” el que  prevalecerá.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Será la Dirección de salud municipal,  encargada de aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación.  Podrá presentar la consulta a través del portal www.mercadopublico.cl, el plazo para efectuar las respectivas respuestas será de 72 horas.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
El oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del sistema, por parte de la Municipalidad de Freirina y tendrá un plazo de hasta 48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: La garantía original, documentos de los anexos técnicos y anexos económicos.  Si cualquiera de estos documentos, no son presentados a la fecha de cierre de recepción de las ofertas, será marginado del proceso licitatorio.  El oferente que no presente los 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.