Licitación ID: 4377-13-LE21
INSTALACION LUMINARIAS SOLARES RURALES,SAN ROSENDO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado público 1 Unidad
Cod: 39111603
El Proyecto consiste en la Instalación de 30 Luminarias Solares, en la Faja de Circulación de distintos Sectores Rurales de la Comuna. Para esto el Municipio proveerá de Postes Metálicos, Luminarias, Baterías, Paneles Solares y demás Electrónica, siendo  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSTALACION LUMINARIAS SOLARES RURALES,SAN ROSENDO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El Proyecto consiste en la Instalación de 30 Luminarias Solares, en la Faja de Circulación de distintos Sectores Rurales de la Comuna. Para esto el Municipio proveerá de Postes Metálicos, Luminarias, Baterías, Paneles Solares y demás Electrónica, siendo función del Contratista realizar la Cimentación, el Canastillo de Anclaje, Instalación del Poste y Equipos varios, y la puesta en marcha del sistema, dejando cada luminaria totalmente operativa. Los demás antecedentes son expuestos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS adjuntas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
R.U.T.:
69.151.100-6
Dirección:
Ibieta 225
Comuna:
San Rosendo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-03-2021 10:00:00
Fecha de Publicación: 26-02-2021 12:24:35
Fecha inicio de preguntas: 26-02-2021 15:00:00
Fecha final de preguntas: 02-03-2021 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-03-2021 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-03-2021 10:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-03-2021 10:05:00
Fecha de Adjudicación: 11-03-2021 10:23:11
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DE CARACTER OPCIONALSALIDA DESDE IBIETA # 225 FRENTE AL MUNICIPIO. (CADA OFERENTE DEBE TRAER LOCOMOCIÓN PROPIA). 02-03-2021 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 14.1
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 14.2
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 14.3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos a) Cumplimiento Requisitos Formales (25%): SITUACIÓN PUNTAJE Presentación completa de los requisitos formales. 100 Oferente completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). 50 Oferente no completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). Fuera de Bases b) Experiencia Anterior con Oferentes (75%) SITUACIÓN PUNTAJE Sin experiencia o con contratos sin observaciones 100 Oferentes con contrato con termino anticipado o rechazados, con observaciones, multas, etc. 0 10%
2 Plazo de Entrega El Puntaje se Calculará de la siguiente manera: SITUACIÓN PUNTAJE Plazo de Ejecución igual o menor a 10 días corridos. 100 Plazo de Ejecución mayor a 10 días y hasta 20 días corridos (Incluido). 75 Plazo de Ejecución mayor a 20 días y hasta 30 días corridos (Incluido). 50Plazo de Ejecución mayor a 30 días y hasta 60 días corridos (Incluido). 25 Plazo de Ejecución Mayor a 60 días o No Indica. Fuera de Bases 40%
3 Precio PUNTAJE=(Precio Mínimo Ofertado)/(Precio Oferta en Evaluación)·100 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Fuentealba FIgueroa
e-mail de responsable de pago: dafsanrosendo@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: JUAN ROCHA GUZMAN
e-mail de responsable de contrato: secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2461214-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir igual Puntaje en la ponderación de las ofertas, el empate se romperá seleccionando la oferta más atractiva en el siguiente orden de prioridad:

-       Oferta Económica

-       Plazo de Ejecución

-       Cumplimiento Requisitos Formales
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas sobre los antecedentes de esta Licitación deberán formularse en el portal Mercado Público.

Las Consultas se recibirán el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal, el día definido en el Cronograma de Licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes su conocimiento.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en la apertura de los antecedentes y/o evaluación, faltan documentos que forman parte de los antecedentes técnicos o económicos o estos están incompletos, ilegibles o mal extendidos por el proponente, o si los anexos no se presentan firmados por el proponente o representante legal, o en el caso de que el oferente ingrese el valor con impuesto en el portal (Comprobante de ingreso de la oferta) en tales situaciones el proponente será declarado fuera de Bases, y no se evaluará su Propuesta.

SANCIONES Y MULTAS
Por cada vez que el Contratista no cumpla órdenes o peticiones de la ITO, se multará con $ 50.000. Por cada día de atraso injustificado, en la entrega de los trabajos, se multará con un monto de $70.000. Por Incapacidad Técnica y/o Término Anticipado del Contrato, se multará con $500.000. Estas multas se descontarán en forma Administrativa, en el Estado de Pago correspondiente, o en la Boleta de Garantía, si fuese el caso.
INSPECCIÓN TÉCNICA
La Inspección Técnica, estará a cargo de la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES y/o a través de profesionales que presten servicios a este Departamento. El control que ejerza la Municipalidad por medio de esta Inspección Técnica, no libera al Contratista de la responsabilidad técnica que le cabe, es decir, la Calidad y Funcionalidad del Trabajo en Terreno será de exclusiva responsabilidad del Contratista.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.