Licitación ID: 4377-134-LE20
MEJORAMIENTO POSTA TURQUIA , SAN ROSENDO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
El proyecto consiste en el mejoramiento de 3 zonas de la Posta Rural sector Turquía, ubicada en la Comuna de San Rosendo. La ejecución del proyecto se desarrollará de acuerdo a E.E.T.T, planos de proyecto y normativa aplicable. A continuación se describen  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO POSTA TURQUIA , SAN ROSENDO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento de 3 zonas de la Posta Rural sector Turquía, ubicada en la Comuna de San Rosendo. La ejecución del proyecto se desarrollará de acuerdo a E.E.T.T, planos de proyecto y normativa aplicable. A continuación se describen las superficies a intervenir: • Acceso principal 10 [m2] • Ampliación Box matrona 7,8 [m2] • Baños sala de espera 10,7 [m2] El servicio por contratar consiste en la ejecución de los trabajos de modificación, ampliación y mejoramiento del acceso principal, ampliación Box matrona y baños de sala de espera, para el cuál se consideran las principales partidas como: retiro y demolición de muros y elementos de revestimiento, demolición de pisos y muros, remodelación de cubierta exterior, muros de albañilería, modificación de red de alcantarillado y agua potable, estructura de techumbre, construcción de tabiques interiores, trabajos de pintura, instalación de porcelanatos, instalación de artefactos de baño, instalación de accesorios de baño, reposición de luminarias eléctricas, entre otras actividades descritas en detalle en las E.E.T.T. Como los trabajos de este proyecto de habilitación se realizarán en el interior de la edificación, se debe tomar los resguardos para no interrumpir el normal trabajo o se debe realizar las labores en horarios y días, diferentes a la jornada de diaria de trabajo del TENS 09:00 a las 16:00 horas o en simultáneo tomando todas las medidas pertinentes o durante el día de la ronda médica generalmente días miércoles. Esto debe reflejarse e indicarse en la metodología de trabajo a utilizar, de igual forma declarar como suministrará la energía eléctrica, para estos trabajos y las medidas mínimas de seguridad e higiene por efectos del COVID-19.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
R.U.T.:
69.151.100-6
Dirección:
Ibieta 225
Comuna:
San Rosendo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2020 13:30:00
Fecha de Publicación: 27-11-2020 15:36:41
Fecha inicio de preguntas: 27-11-2020 17:10:00
Fecha final de preguntas: 01-12-2020 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-12-2020 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2020 13:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-12-2020 13:35:00
Fecha de Adjudicación: 04-01-2021 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
ENTREGA BOLETA DE GARANTIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN OFICINA DE PARTE 04-12-2020 13:30:00
VISITA A TERRENO DE CARACTER OPCIONAL 01-12-2020 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- VER BAES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.1
Documentos Técnicos
1.- VER BAES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.3
 
Documentos Económicos
1.- VER BAES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.2
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Presentación completa de los requisitos formales. 100 Oferente completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). 50 Oferente no completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). Fuera de Bases 10%
2 Precio PUNTAJE=(Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta en Evaluación)·100 40%
3 CANTIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL CONSIDERADA PUNTAJE=(Mano de obra local de la oferta evaluada)/(Oferta con mayor cantidad de mano de obra local ofrecida) ·100 20%
4 Experiencia de los Oferentes Del Oferente, en obras similares ejecutadas (Construcción, mantención o Reparación de Edificaciones) ejecutadas, sólo si posee, se validaran sólo las que se hayan terminado desde Enero del año 2015 a la fecha. Este documento debe contener al menos la siguiente información: • Nombre proyecto. • ID del mercado público. • Mandante. • Fecha recepción. Además, se debe adjuntar comprobante (Contrato, Orden de Compra, Certificado de Experiencia, etc.). Sin alguno de estos comprobantes no será validado. El Puntaje se Calculará de la siguiente manera: -Oferta Mayor Nº de documentos y/u obras validadas: 100 puntos -Las demás ofertas tendrán un puntaje inversamente proporcional al Nº de documentos u obras validados. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Arca Municipal
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Fuentealba FIgueroa
e-mail de responsable de pago: dafsanrosendo@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: JUAN ROCHA GUZMAN
e-mail de responsable de contrato: secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2461214-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento: 05-05-2021
Monto: 750000 Peso Chileno
Descripción: Se solicitará una Garantía de la Seriedad de la oferta y Fiel cumplimiento del contrato. Esta consistirá en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $750.000, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de San Rosendo, R.U.T. 69.151.100-6 con una vigencia de al menos el plazo ofrecido más 90 días a contar del día de apertura de la propuesta. La que se devolverá una vez concluido el proceso de evaluación.
Glosa: La glosa en el caso de presentar boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar la seriedad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato de la Licitación Pública “MEJORAMIENTO POSTA RURAL TURQUÍA, SAN ROSENDO”. En caso de presentar vale vista deberá venir adosado un documento que indique glosa con firma del oferente.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones del contrato y a petición escrita.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento: 04-11-2021
Monto: 30000 Peso Chileno
Descripción: 22.2. Boleta correcta ejecución de las obras Al momento de que se produzca la recepción sin observaciones de las obras el contratista deberá hacer llegar una boleta de garantía de correcta ejecución de los trabajos, la que será por un monto igual o superior a los $ 300.000 y una vigencia no menor a los 270 días, contados desde la fecha de recepción provisoria. Esta boleta se devolverá una vez producida la recepción definitiva y finiquito del contrato.
Glosa: 22.2. Boleta correcta ejecución de las obras Al momento de que se produzca la recepción sin observaciones de las obras el contratista deberá hacer llegar una boleta de garantía de correcta ejecución de los trabajos, la que será por un monto igual o superior a los $ 300.000 y una vigencia no menor a los 270 días, contados desde la fecha de recepción provisoria. Esta boleta se devolverá una vez producida la recepción definitiva y finiquito del contrato.
Forma y oportunidad de restitución: 22.2. Boleta correcta ejecución de las obras Al momento de que se produzca la recepción sin observaciones de las obras el contratista deberá hacer llegar una boleta de garantía de correcta ejecución de los trabajos, la que será por un monto igual o superior a los $ 300.000 y una vigencia no menor a los 270 días, contados desde la fecha de recepción provisoria. Esta boleta se devolverá una vez producida la recepción definitiva y finiquito del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir igual Puntaje en la ponderación de las ofertas, el empate se romperá seleccionando la oferta más atractiva en el siguiente orden de prioridad:

  • Oferta económica.
  • Plazo de ejecución de obra.
  • Experiencia del oferente
  • Cantidad de mano de obra local
  • Cumplimiento requisitos formales

La comisión podrá dejar fuera de Bases a los Oferentes que presenten inconsistencias en sus antecedentes, o que, al revisar la documentación presentada, se observen anomalías y/o precios alejados de la realidad, tergiversaciones, absurdos, falsificaciones o adulteraciones de estos.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas sobre los antecedentes de esta Licitación deberán formularse en el portal Mercado Público.

Las Consultas se recibirán el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal, el día definido en el Cronograma de Licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes su conocimiento.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

En caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter Administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 24 horas, contados desde el requerimiento de la municipalidad, a través del portal. Lo anterior, solo si la municipalidad estima conveniente solicitar dichos antecedentes, de lo contrario se considerará Fuera de Bases.

No obstante, de lo anterior, aquellos proveedores que entregasen Antecedentes (Administrativos) fuera del plazo, serán sancionados con el puntaje correspondiente, según lo indicado en los Criterios de evaluación.

Se exceptúa de esta opción la complementar y/o enmendar los antecedentes Técnicos y Económicos, la cual debe ser entregada completa antes del cierre de la Licitación.
SANCIONES Y MULTAS
Por cada día de atraso injustificado, en la entrega de los trabajos, se multará con un monto de $50.000. Por cada vez que el Contratista no cumpla órdenes o peticiones de la ITO, se multará con $50.000. Por Incapacidad técnica y/o Término anticipado del contrato, se multará con un monto de $100.000. Por la no mantención del libro de obras en el lugar de las obras, o en caso por adulteración, pérdida o destrucción parcial o total del mismo, se multará con un monto de $50.000. Estas multas se descontarán en forma Administrativa, en el Estado de Pago correspondiente.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.