Licitación ID: 4377-39-L120
CONTRATACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y TRAZADO CEMENTERIO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Topografía 1 Unidad
Cod: 81151604
El Cementerio de la Comuna de San Rosendo, tiene unas dimensiones legales de 80 m. de frente por 180 m. de fondo, dando como resultado un área aproximada de 14.400 m2. Actualmente se encuentra en proceso de Mejoramiento y Ampliación, y se requieren por  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y TRAZADO CEMENTERIO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El Cementerio de la Comuna de San Rosendo, tiene unas dimensiones legales de 80 m. de frente por 180 m. de fondo, dando como resultado un área aproximada de 14.400 m2. Actualmente se encuentra en proceso de Mejoramiento y Ampliación, y se requieren por tanto los Servicios de Topografía, Trazado y Supervisión de Movimiento de Tierras en Obras posteriores.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
R.U.T.:
69.151.100-6
Dirección:
Ibieta 225
Comuna:
San Rosendo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-05-2020 10:00:00
Fecha de Publicación: 07-05-2020 15:30:21
Fecha inicio de preguntas: 07-05-2020 17:10:00
Fecha final de preguntas: 12-05-2020 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-05-2020 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-05-2020 10:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-05-2020 10:10:00
Fecha de Adjudicación: 01-06-2020 11:50:46
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DE CARACTER OPCIONAL, SALIDA DESDE CALLE IBIETA N° 225 (Frente al Municipio) cada oferente debe traer su locomoción propia 11-05-2020 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.1
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.2
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 15.3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 HORAS SUPERVISION MOVIMIENTOS DE TIERRA JORNADA OFRECIDA (Durante 21 días) PUNTAJE Mayor o igual a 6 horas 100 puntos Entre 3 y 6 horas 50 puntos Menor a 3 horas 10 puntos No ofrece esta partida Fuera de Bases 20%
2 TITULO PROFESIONAL MOV. DE TIERRA TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO PUNTAJE Ingeniero Geomensor o Geomático 100 Topógrafo o Técnico en Topografía 80 Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil 50 Técnico en Construcción 10 Otro Profesional 0 15%
3 Cumplimiento de los requisitos Presentación completa de los requisitos formales. 100 Oferente completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). 50 Oferente no completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). Fuera de Bases 5%
4 Plazo de Entrega PUNTAJE=(Plazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta en Evauación)·100 25%
5 Precio PUNTAJE=(Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta en Evauación)·100 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Recursos Municipales
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Fuentealba FIgueroa
e-mail de responsable de pago: dafsanrosendo@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: JUAN ROCHA GUZMAN
e-mail de responsable de contrato: secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2461214-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir igual Puntaje en la ponderación de las ofertas, el empate se romperá seleccionando la oferta más atractiva en el siguiente orden de prioridad:

  • Oferta Económica
  • Plazo de Ejecución Topografía
  • Horas Supervisión Mov. de Tierras
  • Título Profesional
  • Cumplimiento Requisitos Formales
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas se recibirán el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal, el día definido en el Cronograma de Licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes su conocimiento.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en la apertura de los antecedentes y/o evaluación, faltan documentos que forman parte de los antecedentes técnicos o económicos o estos están incompletos, ilegibles o mal extendidos por el proponente, o si los anexos no se presentan firmados por el proponente o representante legal, o en el caso de que el oferente ingrese el valor con impuesto en el portal en tales situaciones el proponente será declarado fuera de Bases, y no se evaluará su Propuesta.

SANCIONES Y MULTAS
Por cada día de atraso injustificado, en la entrega de los trabajos, se multará con un monto de $50.000. Por no presentarse en las faenas de movimiento de tierra injustificadamente, se multará con $100.000. Por cada vez que el Contratista no cumpla órdenes o peticiones de la ITO, se multará con $ 50.000. Por Incapacidad Técnica y/o Término Anticipado del Contrato, se multará con $100.000. Estas multas se descontarán en forma Administrativa, en el Estado de Pago correspondiente.
INSPECCIÓN TÉCNICA
La Inspección Técnica, tanto del estudio como del trazado en el movimiento de tierras, estará a cargo de la SECPLAN y/o a través de profesionales que presten servicios a este Departamento. El control que ejerza la Municipalidad por medio de esta Inspección Técnica, no libera al Contratista de la responsabilidad técnica que le cabe, es decir, la Calidad del Estudio y del Trabajo en Terreno será de exclusiva responsabilidad del Contratista.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.