Licitación ID: 4377-41-LP21
CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES, SAN ROSENDO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
La Obra se refiere al proyecto de Construcción de 9 Refugios Peatonales en el Centro Urbano de la Comuna de San Rosendo, construidos principalmente en estructura metálica, que en su respaldo posee un cierre de protección a las inclemencias del tiempo medi  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES, SAN ROSENDO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Obra se refiere al proyecto de Construcción de 9 Refugios Peatonales en el Centro Urbano de la Comuna de San Rosendo, construidos principalmente en estructura metálica, que en su respaldo posee un cierre de protección a las inclemencias del tiempo mediante panel de acero corten según detalles en sus ejes posteriores o laterales y en su cubierta con planchas de policarbonato y entramados de madera en diversas direcciones para controlar la luz natural. también incluye un asiento tipo durmiente. También se implementarán criterios de accesibilidad universal DS50 respetando pendientes max - min y baldosas podotáctil MINVU 0 y MINVU 1. Para culminar, este proyecto se intenta mejorar la infraestructura pública y a su vez proporcionar un lugar de descanso, refugio yo cobijo para los habitantes de nuestra Comuna. Todo lo anterior de acuerdo a normativa vigente para este tipo de obras, especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que son parte de esta licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
R.U.T.:
69.151.100-6
Dirección:
Ibieta 225
Comuna:
San Rosendo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-05-2021 13:30:00
Fecha de Publicación: 05-05-2021 15:36:15
Fecha inicio de preguntas: 05-05-2021 18:30:00
Fecha final de preguntas: 11-05-2021 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-05-2021 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 18-05-2021 13:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-05-2021 13:35:00
Fecha de Adjudicación: 02-06-2021 16:04:08
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OPCIONAL,desde frente a Edificio Municipal cada oferente debe venir con mascarilla y elementos de seguridad que la Normativa indique y/o protocolo interno del oferente le sea aplicable 07-05-2021 12:00:00
ENTREGA BOLETA DE GARANTIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN OFICINA DE PARTE 18-05-2021 13:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 10.2
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 10.3
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 10.4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Sólo se consideran los antecedentes administrativos REQUISITOS FORMALES PUNTOS Presentación completa de los requisitos formales 100 Oferente completa antecedentes administrativos omitidos durante las 48 horas (días hábiles) desde la solicitud realizada por el foro inverso del portal o presenta Antecedentes NO solicitados 50 Presenta documentación o antecedentes NO solicitados en Bases 25 Oferente no completa los antecedentes administrativos omitidos solicitados por el foro inverso del portal o ingresa en un plazo mayor a 48 horas se desestimará la oferta dejando fuera de bases FUERA DE BASES 5%
2 Experiencia de los Oferentes Solo se consideran los documentos y/u obras emanados por entes públicos de obras similares ejecutadas: Documento(s) emanados por los mandantes algún ente o servicio público de las obras similares Obras Civiles, Construcción y Ampliación de Edificios Públicos, Construcción en Estructuras Metálicas ejecutadas, sólo si posee se validaran a partir de enero del año 2018 a la fecha por montos sobre los $ 20.000.000 Impuesto Incluido.- -Oferta Mayor Nº de documentos y/u obras validados: 100 puntos -Las demás ofertas tendrán un puntaje inversamente proporcional al Nº de documentos u obras validados. 20%
3 Precio Puntaje= ((precio mínimo ofertado) / (precio oferta)) x 100 30%
4 Cantidad de Mano de Obra Ofrecida Puntaje= Mano de Obra local de Oferta evaluada x 100 Oferta con mayor Mano de Obra Local Ofrecida NOTA : La cantidad de Mano de Obra en caso de ser diferente para cada mes de ejecución, se considerará como oferta el promedio aritmético (del N° trabajadores por cada Mes) Este ofrecimiento se debe cumplir para cada mes de la ejecución, situación que debe ser ratificada por la ITO con contratos respectivos, salvo motivos de fuerza mayor 25%
5 EXPERIENCIA ENTRE EL OFERENTE Y MUNICIPIO Sin experiencia o bien oferente con contratos sin observaciones con el Municipio: 100 puntos - Contratos Con multas y Atrasos : 50 puntos - Contratos del oferente con el Municipio con observaciones termino anticipado, incumplimientos graves, cobros garantía, reclamos, incapacidades técnicas, etc.: 0 puntos 15%
6 INSCRIPCIÓN EN REGISTRO O EMPRESA DEL GIRO Registro Nacional de Contratistas del MINVU o MOP, cuarta categoría o superior : 100 puntos. - O con Giro en este tipo de Obras Civiles : 90 Puntos - Sin inscripción u otra Inscripción : Fuera de Bases 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Fuentealba Figueroa
e-mail de responsable de pago: dafsanrosendo@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: JUAN ROCHA GUZMAN
e-mail de responsable de contrato: secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2461214-118
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento: 18-08-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: La Garantía de la Seriedad de la Oferta, consistirá en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $500.000, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6 con una vigencia de 90 días a contar del día de apertura de la propuesta. La que se devolverá una vez concluido el proceso de evaluación y contratadas las obras. En caso de que el oferente adjudicado no firme el contrato en los plazos establecidos por Base se procederá a cobrar administrativamente la boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y se readjudicará a la mejor oferta disponible de acuerdo al acta o informe de adjudicación y asá sucesivamente.
Glosa: La glosa en el caso de presentar boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE SAN ROSENDO” En caso de presentar vale vista deberá venir adosado un documento que indique glosa con firma del oferente.
Forma y oportunidad de restitución: Para solicitar devolución de documentos de garantía el interesado deberá realizar petición escrita. El retiro de estas boletas deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de poder simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento: 18-02-2022
Monto: 10 %
Descripción: Al momento de suscribir este contrato el oferente adjudicado, deberá presentar una garantía por el fiel cumplimiento del contrato consistente en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto no inferior al 10% del monto del contrato y deberá tener vigencia igual al plazo o período de ejecución del proyecto, más 90 días corridos, a contar del día de la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6
Glosa: La glosa en el caso de presentar Boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE SAN ROSENDO” En caso de presentar vale vista deberá venir adosado a hoja con glosa impresa y firma del oferente.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones del contrato y a petición escrita
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO, CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA
Fecha de vencimiento: 18-12-2022
Monto: 5 %
Descripción: La Garantía de Correcta Ejecución de las Obras, consistirá en una Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6. Esta boleta debe ser emitida por un monto no inferior al 5% del contrato y deberá tener vigencia igual a 13 meses, a contar de la fecha de Recepción Provisoria de la obra, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.
Glosa: La glosa en el caso de presentar Boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar la correcta ejecución de las obra “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE SAN ROSENDO” En caso de presentar vale vista deberá venir adosado a hoja con glosa impresa y firma del oferente.
Forma y oportunidad de restitución: Para solicitar devolución de documentos de garantía el interesado deberá realizar petición escrita. El retiro de estas boletas deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de poder simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En el caso de existir igual puntaje en la ponderación de ofertas se seleccionará la oferta en el siguiente orden:

-      Oferta económica

-      Cantidad de Mano de Obra Local ofrecida

-      Experiencia de oferente.

-      Experiencia entre el oferente y el Municipio.

-      Inscripción del Oferente

-      Cumplimiento de requisitos formales.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas sobre los antecedentes de esta Licitación deberán formularse en el portal Mercado Público.

Las Consultas se recibirán el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal, el día definido en el Cronograma de Licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes su conocimiento.

El departamento de SECPLAN es responsable de este proceso de licitación hasta la firma del contrato respectivo.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en la apertura de los antecedentes y/o evaluación, faltan documentos que forman parte de los antecedentes técnicos o económicos o estos están incompletos, ilegibles o mal extendidos por el proponente, o si los anexos no se presentan firmados por el proponente o representante legal, o en el caso de que el oferente ingrese el valor con impuesto en el portal en tales situaciones el proponente será declarado fuera de Bases, y no se evaluará su Propuesta.

Sólo se tomarán en consideración para evaluación las Propuestas que hubieren sido válidamente presentadas  hasta la fecha y hora señalada en el Cronograma de Licitación, por lo que una vez iniciado este proceso no se admitirá Propuesta alguna, ni modificaciones de las presentadas.

Sólo se imprimirán |y considerarán los antecedentes que fueron solicitados, en esta licitación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 10.  
SANCIONES Y MULTAS
Por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, el Contratista deberá cancelar una multa equivalente a $ 100.000 (cien por mil) diarios, el que será descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente y/o de las garantías. El Municipio cobrará una multa equivalente a $ 150.000 por cada ocasión que el I.T.O. detecte que el profesional no se encuentre en la faena. Se multará con una suma equivalente a $ 100.000 cuando el Contratista no cumpla instrucciones vertidas por la Inspección Técnica, en libro de obras. Se multará con una suma equivalente a $ 75.000 cuando la Inspección Técnica detecte que no se cumple con las actividades y plazos definidos en Carta Gantt, sin razón fundada y aceptada por la ITO. Se multará con una suma equivalente a $ 150.000 si se detectare errores, omisiones y/o información adulterada de los trabajos u obras contratadas, o por la no mantención del libro de obras en el lugar de las obras, o en caso por adulteración, pérdida o destrucción parcial o total del mismo. El oferente adjudicado que renuncia a la terminación del contrato sin cumplirlo totalmente, será sancionado con una multa equivalente a 100 UTM (unidad Tributaria Mensual), y en consecuencia se hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por simple resolución administrativa. El cobro de las multas será independiente del cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento el Contrato
INSPECCIÓN TÉCNICA
Se entiende por Inspección Técnica a la o las personas que, nombradas por decreto Alcaldicio por la Municipalidad, asumen el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las Bases y demás antecedentes de este proyecto. La Inspección Técnica de la Obra I.T.O. estará a cargo de un funcionario del Departamento de Obras Municipales. El Contratista deberá someterse a las instrucciones o resoluciones que imparta por escrito la inspección técnica, conforme a los términos y condiciones de las Bases. El incumplimiento de una orden dará lugar a aplicar las sanciones indicadas en estas Bases. El control que ejerza la Municipalidad por medio de la Inspección Técnica, no libera al Contratista de la responsabilidad técnica que le cabe. La responsabilidad por la calidad del trabajo será exclusivamente del Contratista.
PROFESIONAL A CARGO
Se exigirá la permanencia de al menos tres días por semana de un profesional de la construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil) durante el transcurso de las faenas. El día de permanencia en terreno será definido en conjunto con la ITO y podrá ser solicitado, en forma extraordinaria, para etapas sensibles del proyecto. Si no se diere cumplimiento a esto, el Municipio cobrará una multa equivalente a $ 150.000 por cada ocasión que el I.T.O. detecte que el profesional no se encuentre en la faena. El profesional a cargo de las obras tomará conocimiento de las anotaciones, sugerencias, instrucciones y/u observaciones del I.T.O. a través del libro de obras.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.