Ficha Licitación

Licitación ID: 4377-88-LE19

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE PEDRO MONTT

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Se contempla efectuar el consiste en la ampliación de la actual sede de albañilería (de 74 m2, de los que se demuelen 6,5 m2) en alrededor de 41 metros cuadrados, totalizando alrededor de 108,5 m2, la ampliación se construye en albañilería reforzada para

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE PEDRO MONTT

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se contempla efectuar el consiste en la ampliación de la actual sede de albañilería (de 74 m2, de los que se demuelen 6,5 m2) en alrededor de 41 metros cuadrados, totalizando alrededor de 108,5 m2, la ampliación se construye en albañilería reforzada para : habilitar un salón de reuniones o principal de 65,24 m2, 14,58 m2 de cocina, 2 oficinas por 13,06 m2, servicios higiénicos universales que suman 13,55 m2(esto para varones y damas) y un acceso principal de 2,04 m2, a esto se suman alrededor de 31 metros lineales el cierre perimetral con malla y estructura metálica, también se considera la reposición total de la techumbre, con terminación en tejas asfálticas, considera ventanas aéreas para la iluminación natural y ventilación, entre otras obras.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de San Rosendo

R.U.T.:

69.151.100-6

Dirección:

Ibieta 225

Comuna:

San Rosendo

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-11-2019 15:00:00

Fecha de Publicación: 09-10-2019 15:33:35

Fecha inicio de preguntas: 09-10-2019 18:00:00

Fecha final de preguntas: 15-10-2019 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-10-2019 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-11-2019 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-11-2019 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 15-11-2019 10:47:51

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO DE CARACTER OPCIONAL 11-10-2019 11:30:00

ENTREGA BOLETA DE GARANTIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 05-11-2019 13:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- VER PUNTO 10.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Documentos Técnicos

1.- VER PUNTO 10.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Documentos Económicos

1.- VER PUNTO 10.4 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Solo se consideran los documentos y/u obras emanados por entes públicos de obras similares ejecutadas: Documento(s) emanados por los mandantes algún ente o servicio público de las obras similares (Obras Civiles, Construcción de sedes Sociales, etc.), ejecutadas, sólo si posee se validaran a partir de enero del año 2015 a la fecha. -Oferta Mayor Nº de documentos y/u obras validados: 100 puntos -Las demás ofertas tendrán un puntaje inversamente proporcional al Nº de documentos u obras validados.	40%
2 EXPERIENCIA ENTRE EL OFERENTE Y MUNICIPIO	- Sin experiencia o bien oferente con contratos sin observaciones con el Municipio: 100 puntos - Contratos Con multas y Atrasos : 50 puntos - Contratos del oferente con el Municipio con observaciones termino anticipado, incumplimientos graves, cobros garantía, reclamos, incapacidades técnicas, etc.: 0 puntos	20%
3 Cumplimiento de los requisitos	REQUISITOS FORMALES PUNTOS Presentación completa de los requisitos formales 100 Oferente completa antecedentes administrativos omitidos durante las 48 horas (días hábiles) desde la solicitud realizada por el foro inverso del portal 50 Oferente no completa los antecedentes administrativos omitidos solicitados por el foro inverso del portal o ingresa en un plazo mayor a 48 horas se desestimará la oferta dejando fuera de bases	10%
4 Precio	Puntaje= ((precio mínimo ofertado) / (precio oferta)) x 100	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marco Fuentealba FIgueroa
e-mail de responsable de pago:	dafsanrosendo@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	JUAN ROCHA GUZMAN
e-mail de responsable de contrato:	secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-43-2461214-132

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento:	05-02-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Las garantías serán verificadas su autenticidad mediante consulta a las entidades que las emitan. No se aceptarán garantías tomadas por terceros. El oferente deberá indicar contacto del ejecutivo bancario (nombre, fono y mail) para tramitar la autenticidad de las garantías indicadas en los puntos 18.1, 18.2 y 18.3. La Garantía de la Seriedad de la Oferta, consistirá en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $500.000, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6 con una vigencia de 90 días a contar del día de apertura de la propuesta. La que se devolverá una vez concluido el proceso de evaluación y contratadas las obras. En caso de que el oferente adjudicado no firme el contrato en los plazos establecidos por Base se procederá a cobrar administrativamente la boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y se readjudicará a la mejor oferta disponible de acuerdo al acta o informe de adjudicación y asá sucesivamente.

Glosa:	La glosa en el caso de presentar boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitación Pública “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE PEDRO MONTT, SAN ROSENDO”.

Forma y oportunidad de restitución:	Para solicitar devolución de documentos de garantía el interesado deberá realizar petición escrita. El retiro de estas boletas deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de poder simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento:	05-03-2020
Monto:	10 %

Descripción:	Al momento de suscribir este contrato el oferente adjudicado, deberá presentar una garantía por el fiel cumplimiento del contrato consistente en una (Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto no inferior al 10% del monto del contrato y deberá tener vigencia igual al plazo o período de ejecución del proyecto, más 90 días corridos, a contar del día de la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6

Glosa:	La glosa en el caso de presentar Boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE PEDRO MONTT, SAN ROSENDO”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones del contrato y a petición escrita

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Fecha de vencimiento:	05-04-2021
Monto:	5 %

Descripción:	La Garantía de Correcta Ejecución de las Obras, consistirá en una Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista o Depósito a la Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro) que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomada por el oferente, a nombre de la Municipalidad de San Rosendo, R.U.T . 69.151.100-6. Esta boleta debe ser emitida por un monto no inferior al 5% del contrato y deberá tener vigencia igual a 13 meses, a contar de la fecha de Recepción Provisoria de la obra, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato.

Glosa:	La glosa en el caso de presentar Boleta de garantía deberá indicar expresamente: Para garantizar la correcta ejecución de las obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE PEDRO MONTT, SAN ROSENDO”.

Forma y oportunidad de restitución:	Para solicitar devolución de documentos de garantía el interesado deberá realizar petición escrita. El retiro de estas boletas deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de poder simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas sobre los antecedentes de esta Licitación deberán formularse en el portal Mercado Público.

Las Consultas se recibirán el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en la apertura de los antecedentes y/o evaluación, faltan documentos que forman parte de los antecedentes técnicos o económicos o estos están incompletos, ilegibles o mal extendidos por el proponente, o si los anexos no se presentan firmados por el proponente o representante legal, o en el caso de que el oferente ingrese el valor con impuesto en el portal en tales situaciones el proponente será declarado fuera de Bases, y no se evaluará su Propuesta.

SANCIONES Y MULTAS

Por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, el Contratista deberá cancelar una multa equivalente a $ 100.000 (cien por mil) diarios, el que será descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente y/o de las garantías. El Municipio cobrará una multa equivalente a $ 150.000 por cada ocasión que el I.T.O. detecte que el profesional no se encuentre en la faena. Se multará con una suma equivalente a $ 100.000 cuando el Contratista no cumpla instrucciones vertidas por la Inspección Técnica, en libro de obras. Se multará con una suma equivalente a $ 75.000 cuando la Inspección Técnica detecte que no se cumple con las actividades y plazos definidos en Carta Gantt, sin razón fundada y aceptada por la ITO. Se multará con una suma equivalente a $ 150.000 si se detectare errores, omisiones y/o información adulterada de los trabajos u obras contratadas, o por la no mantención del libro de obras en el lugar de las obras, o en caso por adulteración, pérdida o destrucción parcial o total del mismo. El oferente adjudicado que renuncia a la terminación del contrato sin cumplirlo totalmente, será sancionado con una multa equivalente a 100 UTM (unidad Tributaria Mensual), y en consecuencia se hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por simple resolución administrativa. El cobro de las multas será independiente del cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento el Contrato

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir