Ficha Licitación

Licitación ID: 4414-36-LP21

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS 2 LLAMADO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, Finanzas Municipalidad de Arauco

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 17

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS CIUDAD DE ARAUCO II ETAPA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS 2 LLAMADO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La necesidad de regular el tráfico peatonal y vehicular en la intersección de las calles Esmeralda y O’Higgins, debido al gran aumento del parque vehicular.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

Unidad de compra:

Finanzas Municipalidad de Arauco

R.U.T.:

69.160.100-5

Dirección:

esmeralda 411

Comuna:

Arauco

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-05-2021 15:01:00

Fecha de Publicación: 23-04-2021 17:31:00

Fecha inicio de preguntas: 23-04-2021 20:00:00

Fecha final de preguntas: 03-05-2021 20:22:00

Fecha de publicación de respuestas: 07-05-2021 20:22:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-05-2021 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-05-2021 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 09-06-2021 12:57:02

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Identificación del oferente de acuerdo a formato adjunto a las Bases de la Licitación (Formulario 1). Declaración Jurada Simple según formato adjunto a las Bases (Formulario 2). Declaración Jurada Simple que no presenta “Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y Deudas con Trabajadores”, Ley 20.238 (Formulario 3). Cuando el Oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), aquel deberá presentar una Declaración jurada por cada integrante de la UTP, suscrita por el respectivo integrante o por el representante legal del respectivo integrante, según sea el caso. e) Certificados o Documentos emitidos por algún Organismo Público que acredite Experiencia del Oferente en la Instalación de Semáforos. Adjuntando además, documento Cálculo de Experiencia Acumulada (Formulario 4). Nómina de obras en ejecucion o proximas a ejecutar (Formulario 5). Declaración jurada de inhabilidades,(Formulario 6,7,8). Trabajos a contratar (Formulario 9)

Documentos Técnicos

1.- a) Plan de trabajo: Descripción completa y detallada de los métodos y etapas del suministro e instalación de semáforos, como también la planificación de los cortes de tránsito y la señalización correspondiente. El plan de trabajo deberá ser concordante con la carta Gantt. b) Acreditar Capacidad Técnica del Equipo, mediante entrega de Currículums y Antecedentes de formación y Capacitación. c) Garantía del Fabricante de los Equipos

Documentos Económicos

1.- La Propuesta Económica, deberá contener los siguientes documentos: a) Formulario Oferta Económica, según formato (Formulario 10). b) Presupuesto detallado por partidas, según Formato. (No se podrán dejar Partidas sin cotizar). c) Análisis de Precio Unitario de todas las partidas incorporadas en el formato presupuesto.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Mayor ponderación a oferta más económica. Formula a aplicar: (menor oferta / oferta del oferente analizada)* 40% * 100.	40%
2 Experiencia del Oferente	Será evaluada en forma directamente proporcional a la cantidad de Semáforos instalados, acreditados mediante certificados, considerando los siguientes parámetros:  10 Cruces instalados o superior. 45 %  Entre 8 y 9 cruces instalados. 40 %  Entre 6 y 7 cruces instalados. 30 %  Entre 4 y 5 cruces instalados. 20 %  Entre 2 a 3 cruces instalados. 10 %  Menos 2 cruces instalados. 1%  No informa. 0%	45%
3 Plazo de Ejecución	Mayor ponderación al menor plazo de ejecución. (menor plazo/ plazo del oferente analizado)* 5% * 100.	5%
4 Cumplimiento de los requisitos	Adjunta oportuna y correctamente todos los documentos solicitados. 10% Adjunta oportunamente todos los antecedentes solicitados, pero con un error menor. 8% Adjunta oportunamente todos los antecedentes solicitados, pero con dos o más errores menores 6% No adjunta un documento antes de la hora de cierre del Proceso de Licitación 4% No adjunta dos documentos antes de la hora de cierre del Proceso de Licitación 1% No adjunta tres o más documentos antes de la hora de cierre del Proceso de Licitación 0% No obstante otorgado el plazo de 48 hrs. desde la publicación del requerimiento, para acompañar los antecedentes faltantes y si estos no son ingresados, se podrá proceder a declarar inadmisible la oferta. Se exceptúa de esta opción la entrega de los “Anexos Económicos”, solicitados en el punto 6.3 de las presentes Bases, los cuales deberán ser ingresados hasta antes de la hora de cierre de recepción de ofertas, y en caso contrario la oferta será declarada inadmisible.	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FONDOS MUNICIPALES



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	GEORGINA BURGOS BURGOS
e-mail de responsable de pago:	GBURGOS@MUNIARAUCO.CL

Nombre de responsable de contrato:	JOSE GONZALEZ GODOY
e-mail de responsable de contrato:	josegonzalezarauco@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2168118-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Arauco
Fecha de vencimiento:	02-08-2021
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Seriedad de la Oferta” Licitación Pública “Suministro e Instalación Semáforos Ciudad de Arauco II Etapa, Segundo Llamado”.

Glosa:	Garantiza “Seriedad de la Oferta” Licitación Pública “Suministro e Instalación Semáforos Ciudad de Arauco II Etapa, Segundo Llamado”.

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías de seriedad de la oferta se devolverán a los oferentes a su sola solicitud, 10 días hábiles después de la fecha de publicación del resultado de la licitación en el portal Mercado Público. Lo anterior, no será aplicable a los oferentes que hayan calificado en los tres primeros lugares de la licitación, a quienes se les devolverá el documento sólo una vez firmado el contrato respectivo. Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato. Dichas garantías podrán ser retiradas en la unidad responsable del Proceso de Licitación. En caso que la licitación sea declarada desierta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta una vez publicada la respectiva resolución que resuelve administrativamente el proceso de Licitación

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Arauco
Fecha de vencimiento:	16-09-2021
Monto:	10 %

Descripción:	“Fiel cumplimiento del Contrato y Pago de las obligaciones Laborales o sociales con los Trabajadores” de la obra “Suministro e Instalación Semáforos Ciudad de Arauco, II Etapa, Segundo Llamado”.

Glosa:	Garantiza “Fiel cumplimiento del Contrato y Pago de las obligaciones Laborales o sociales con los Trabajadores” de la obra “Suministro e Instalación Semáforos Ciudad de Arauco, II Etapa, Segundo Llamado”.

Forma y oportunidad de restitución:	El Contratista deberá entregar para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales con los Trabajadores”, una Garantía por una cantidad mínima equivalente al 10% del monto total del Contrato y una vigencia no inferior al plazo de ejecución de la obra más 90 días adicionales, contados desde la fecha de emisión del Contrato, la que se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y previo canje por Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. SEGUN BASES DE LICITACION

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En la eventualidad de generarse un empate entre 2 o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio experiencia y en el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “precio”.

Subir