Licitación ID: 4414-48-LE25
REPOSICION PUNTO DE TELEVIGILANCIA CALLE AVDA. PRAT ESQUINA COCHRANE Y MEJORAMIENTO DE DISTINTOS PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ARAUCO - DISEP
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Kits de cámara 1 Unidad
Cod: 45121518
• La necesidad de reposición y reparación de los sistemas de seguridad en la comuna de arauco y el suministro de cámaras de seguridad, con el objetivo de dar continuidad a la operatividad de los servicios de televigilancia.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPOSICION PUNTO DE TELEVIGILANCIA CALLE AVDA. PRAT ESQUINA COCHRANE Y MEJORAMIENTO DE DISTINTOS PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN LA COMUNA DE ARAUCO - DISEP
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de reposición y reparación de los sistemas de seguridad en la comuna de arauco y el suministro de cámaras de seguridad, con el objetivo de dar continuidad a la operatividad de los servicios de televigilancia.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Unidad de compra:
Finanzas Municipalidad de Arauco
R.U.T.:
69.160.100-5
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-05-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 09-05-2025 17:19:00
Fecha inicio de preguntas: 09-05-2025 17:30:00
Fecha final de preguntas: 19-05-2025 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-05-2025 13:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-05-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-05-2025 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 05-06-2025 13:10:42
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.-  Anexo N° 1 “Identificación completa del oferente”.  Anexo Nº 2 “Formulario conformidad licitación”.  Anexo Nº 3 “Cálculo de experiencia acumulada del oferente”.  Anexo N° 4 “Declaración jurada simple pacto de integridad”.  Certificado de Título, Curriculum Vitae y carta de recomendación u otras certificaciones de Profesional encargado de la obra.  Certificación SEC categoría A o B vigente a la fecha, de Profesional encargado de la obra.  Deberá acreditar Balance General al 31 de diciembre de 2024.
Documentos Técnicos
1.- ) Anexos Técnicos Obligatorios.  Cronograma o carta Gantt de la ejecución de sus trabajos, indicando fecha de entrega e instalación de los equipos en la comuna de Arauco, formato libre y propio del proveedor.  Ficha técnica con descripción completa del equipamiento ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos (formato libre y propio del proveedor) debe incluir la garantía de los productos. La Municipalidad, se reserva el derecho de calificar cualquier error aritmético o insuficiencia de algún documento, como error u omisión de tipo menor, siempre que no se alteren los principios que rigen la Licitación. Además, La Municipalidad de Arauco se reserva el derecho de solicitar o verificar ante los organismos respectivos la información comercial, financiera y legal, presentada por los Oferentes en su Oferta.
 
Documentos Económicos
1.- Adjuntar presupuesto (formato disponible en plataforma) en la que se deberá detallar los datos de la empresa que oferta, la oferta económica presentada en peso chileno, dicho anexo deberá ingresarlo como archivo electrónico a través de www.mercadopublico.cl, en la sección anexo económico, disponible para esta licitación. Este anexo debe contener un presupuesto general por partidas y detalle por itimizado (ítem 1 y 2), incluyendo nombre y firma del oferente. Cualquier discrepancia entre el Anexo Económico que adjunte el oferente y su Comprobante de Ingreso de Oferta, prevalecerá la información del anexo económico obligatorio.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Mayor ponderación a oferta más económica. Formula a aplicar: X= (Menor precio ofertado*100/Precio oferta)*80% 80%
2 Garantía Post Venta Se asignará mayor puntaje al mayor plazo de garantía. - 100 puntos garantía igual o mayor a 24 meses X 5% - 70 puntos garantía mayor a 18 meses e inferior a 24 meses x 5% - 50 puntos garantía entre 12 a 18 meses X 5% - Fuera de bases garantía menor a 12 meses, no incluye o no informa X 5% Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido*5% 5%
3 100 puntos cuenta con programa de integridad y éti 100 puntos cuenta con programa de integridad y ética empresarial y acredita ser conocido y aplicado a sus trabajadores x 1% 50 puntos cuenta con programa de integridad y ética empresarial, sin embargo no acredita ser conocido y aplicado a sus trabajadores x 1% 0 puntos no cuenta con programa de integridad y ética empresarial 1 % Para acreditar el oferente debe adjuntar programa de integridad y ética empresarial, con pruebas que acredite ser conocido y aplicado a sus trabajadores. 1%
4 Plazo de ejecución del servicio Mayor ponderación al menor plazo de entrega. 100 puntos menor plazo de entrega x 5% 90 puntos segundo plazo de entrega x 5% 80 puntos tercer plazo de entrega x 5% 70 puntos cuarto plazo de entrega x 5% 50 puntos quinto plazo de entrega x 5% 0 puntos no informa Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido x 5% El plazo máximo para la entrega de los productos será de 30 días corridos, la oferta que exceda el plazo será declarada fuera de bases. 5%
5 Comportamiento contractual 100 puntos, proveedor no tiene reclamos y/o sanciones en portal mercado público o con municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual x 5% 0 puntos x 5%, proveedor tiene 1 o más reclamos y/o sanciones en portal mercado público o con municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual válidos en los últimos 24 meses. 5%
6 Cumplimiento de los Requisitos Se le asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con todos los antecedentes solicitados al momento de la apertura de la licitación: - 100 pts: Adjunta correctamente todos los antecedentes solicitados. - 50 pts: Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores, subsanando la observación. - 10 pts: Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores y no subsana la observación. Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido*4 4%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS MUNICIPALES
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: GEORGINA BURGOS
e-mail de responsable de pago: gburgos@muniarauco.cl
Nombre de responsable de contrato: PAULA CONTRERAS CATRILEO
e-mail de responsable de contrato: disep.muniarauco@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2168096-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Fecha de vencimiento: 01-10-2025
Monto: 5 %
Descripción: El Contratista deberá entregar para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales con los Trabajadores, una Garantía por una cantidad mínima que alcanzará el 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario y una vigencia no inferior al plazo de ejecución de la obra más 90 días adicionales, contados desde la fecha de emisión del Contrato, la que se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y previo canje por Garantía de Correcta Ejecución de las Obras.
Glosa: Garantiza Fiel cumplimiento del Contrato y Pago de las obligaciones Laborales o sociales con los Trabajadores de la obra “Reposición punto de televigilancia Calle Avda. Prat Esquina Cochrane y Mejoramiento de distintos puntos de televigilancia en la comuna de Arauco - Disep
Forma y oportunidad de restitución: Se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y previo canje por Garantía de Correcta Ejecución de las Obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: Correcta Ejecución y funcionamiento de las Obras
Fecha de vencimiento: 01-07-2026
Monto: 5 %
Descripción: El Contratista, deberá entregar para caucionar la “Correcta Ejecución de las Obras” una Garantía, por un monto equivalente al 5% del valor neto de la oferta, cuya vigencia será de 365 días, contados desde la fecha de Recepción Provisoria, sin observaciones. El Contratista deberá entregar para caucionar la correcta ejecución de la obra, una Garantía por una cantidad mínima que alcanzará el 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario.
Glosa: “Garantiza Correcta Ejecución y funcionamiento de la Obra Reposición punto de televigilancia Calle Avda. Prat esquina Cochrane y Mejoramiento de distintos puntos de televigilancia en la comuna de Arauco - Disep”.
Forma y oportunidad de restitución: Se devolverá la garantía de la Correcta Ejecución y funcionamiento de las Obras una vez realizada la Recepción Definitiva de la obra y Liquidación del Contrato mediante Decreto Alcaldicio.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En la eventualidad de generarse un empate entre 2 o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de mayor ponderación “Precio”  y en el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Garantía Postventa”, si la situación continua, se utilizará el desempate sucesivamente a partir de los siguientes criterios: “Comportamiento contractual” “Plazo de ejecución” y de persistir el empate, se utilizará como último criterio de desempate la primera oferta que haya sido ingresada a la plataforma.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.