Ficha Licitación

Licitación ID: 4455-2-LP23

OBRAS CONSERV. JI Y SC VILLA EL BOSQUE LARAQUETE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA EL BOSQUE, LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

OBRAS CONSERV. JI Y SC VILLA EL BOSQUE LARAQUETE

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

2DO. LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA - OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA EL BOSQUE, LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación

R.U.T.:

69.160.100-5

Dirección:

No hay información

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-01-2023 15:30:00

Fecha de Publicación: 09-01-2023 18:28:27

Fecha inicio de preguntas: 09-01-2023 20:00:00

Fecha final de preguntas: 13-01-2023 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-01-2023 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-01-2023 15:35:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-01-2023 15:35:00

Fecha de Adjudicación: 28-02-2023 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OPTATIVA 11-01-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo N°1. Declaración jurada simple para ofertar Anexo N°2. Declaración jurada simple; Conflictos de interés y ratificación de lo obrado, suscrita por el oferente, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886. Anexo N°3. Declaración Jurada sin deuda vigente con trabajadores. TODOS LOS ANEXOS DEBEN SER FIRMADOS POR LA PERSONA NATURAL O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, SEGÚN CORRESPONDA.

Documentos Técnicos

1.- a) Carta Gantt (en formato PDF, de acuerdo con los ítems del formato de presupuesto) Indicando el periodo de ejecución de la obra expresado en días corridos, esto debe ser coincidente con el Anexo N°4. -No se puede alterar las partidas del Formato de Presupuesto a planificar, ni dejar partidas sin planificar. -La Carta Gantt deberá ser coincidente en plazo (días corridos) a lo declarado en formulario oferta económica. -se solicitará formato indicado (PDF), no se aceptará otra tipología para esta instancia. En caso de que no se presente la Carta Gantt, la oferta será declarada inadmisible. En el caso de incurrir en algún error en los días planificados, será considerado lo ofertado en el formulario Anexo N°4. b) Certificado de título del profesional residente. El profesional residente deberá contar Título de Ingeniero en Construcción, Constructor Civil, Ingeniero Civil y/o Arquitecto de al menos 3 años anterior a la fecha de licitación. La individualización del profesional será responsabilidad del oferente, quien deberá procurar la permanencia habitual y constante del profesional durante todo el transcurso de la obra. En caso de ser necesario el cambio del profesional residente durante el transcurso de la obra, dicho cambio deberá ser informado previamente por escrito al ITO indicando el profesional que deja la obra e individualizando con su nombre completo, Rut y título (con una copia de este) al profesional que se incorpora y la fecha en que inicia sus labores. El no cumplimiento de lo anterior dará lugar a multas de acuerdo con lo señalado en el punto 10.7.1. c) Experiencia en el rubro según la naturaleza del servicio a contratar El oferente deberá completar la planilla denominada: “PLANILLA EXPERIENCIA EN EL RUBRO”, indicando por cada obra declarada la información solicitada en cada celda, acompañando la documentación de respaldo de las obras declaradas. •En el caso de declarar obras en la “PLANILLA EXPERIENCIA EN EL RUBRO” y no presentar certificados de respaldo, las obras no serán consideradas y será evaluada con 0 punto. •En el caso de NO contar con experiencia en el rubro solicitado, deberá indicarlo en la “PLANILLA EXPERIENCIA EN EL RUBRO” como: NO CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO. (será evaluado según criterio punto 9 e). d) Capacidad económica (Anexo n°5). Se solicita Informe Financiero en original, firmado por el profesional competente del área contable (Anexo n°5), dicho anexo deberá adjuntar un balance general y declaración de renta del último periodo tributario que refleje la información declarada en el respectivo anexo. Además, las tres últimas declaraciones de IVA emitidas por la entidad correspondiente.

Documentos Económicos

1.- a) Formulario Oferta Económica (Anexo n°4) La oferta económica debe ser coincidente en valor y plazo a lo indicado en formato presupuesto y Carta Gantt y lo declarado en el portal www.mercadopublico.cl. b) Adjuntar propuesta económica según formato adjunto “Presupuesto”, (no se podrán modificar ni dejar partidas sin cotizar). El formato entregado no podrá ser modificado, en ninguna de sus celdas de partidas ni cantidades, de la misma forma no podrán ser eliminadas partidas o incorporadas partidas. c) Análisis de precio unitario (APU) de todas las partidas incorporadas en el formato presupuesto, según formato de APU entregado o formato propio del oferente, que reúna los requisitos del formato entregado por la entidad licitante (no se podrán dejar partidas sin analizar). El Formato APU debe ser coincidente con todas las partidas del formato presupuesto en su numeración de ítem, nombre de la partida, cantidad, valor unitario, valor total neto y contenido de lo solicitado. Además, deberá ser consecutivo, de la misma forma que el formato presupuesto. EN EL CASO DE DETECTAR INCONSISTENCIAS, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE. Todos los documentos requeridos, deben ser presentados en soporte digital o electrónico, a través del sistema de información. La Municipalidad de Arauco se reserva el derecho de solicitar o verificar ante los organismos respectivos la información comercial, financiera y legal, presentada por los Oferentes en su Oferta.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de ejecución	Menor cantidad de días en plazo de ejecución 100 puntos Segundo menor cantidad de días en plazo ejecución 60 puntos Tercer menor cantidad de días en plazo ejecución 40 puntos Cuarto menor cantidad de días en plazo ejecución o superior al plazo máximo. 0 puntos	20%
2 Experiencia en el rubro según la naturaleza del se	Presenta 5 o más certificados de experiencia 100 puntos Presenta de 3 a 4 certificados de experiencia 80 puntos Presenta 2 certificados de experiencia 60 puntos Presenta 1 certificado de experiencia 40 puntos No presenta certificados de experiencia (declara que no cuenta con experiencia en el rubro en “PLANILLA DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO”) 0 puntos Presenta experiencia que no es del rubro solicitado 0 puntos	35%
3 Capacidad Económica	Mayor a 40 Millones de capacidad económica 100 puntos Mayor a 30 y menor a 40 Millones de capacidad económica. 80 puntos Mayor a 20 y menor a 30 Millones de capacidad económica. 50 puntos Mayor a 10 y menor a 20 Millones de capacidad económica. 25 puntos Menor a 10 Millones de capacidad económica. 12 puntos	25%
4 PRECIO	Formula a aplicar: x = precio mínimo ofertado x 100 / precio oferta x	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	JUNJI
Monto Total Estimado:	99092051

Justificación del monto estimado	PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE SEGUN CONVENIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2021 Y CDP N 295

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	70 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	PAULA NAVARRO
e-mail de responsable de pago:	PNAVARRO@DAEMARAUCO.CL

Nombre de responsable de contrato:	NELSON LEAL
e-mail de responsable de contrato:	NLEAL@DAEMARAUCO.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2551166-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Fecha de vencimiento:	06-03-2023
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del adjudicado, si corresponde; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con las presentes bases, si corresponde; 3. Por el desistimiento de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado; y 7. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se imponen al oferente y que sean atribuibles a este, durante el proceso licitatorio.

Glosa:	Garantía de Seriedad de la Oferta de la Obra "OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA EL BOSQUE, LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO”, ID: 4455-2-LP23

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. En este caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en la dirección de la entidad licitante. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas o no adjudicadas, se efectuará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación al proveedor seleccionado. En este último caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en la dirección de la entidad licitante recién aludida.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Fecha de vencimiento:	31-07-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Se aceptará cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886. Éste incluirá una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, singularizando el respectivo proceso de compra con su ID.

Glosa:	Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de la obra ID: 4455-2-LP23 y las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del adjudicatario indicadas en las presentes bases, éste deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Esta garantía será restituida una vez que sea reemplazada por la garantía de correcta ejecución de la obra o garantía post venta.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Fecha de vencimiento:	30-06-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía cauciona la obra entre la recepción provisoria y la recepción definitiva ante cualquier defecto constructivo, falla, desperfectos, mal funcionamiento u otro que pueda evidenciarse dentro del periodo cubierto por dicha garantía, sea en la obra desarrollada o en otro sector, por causa de las intervenciones realizadas.

Glosa:	Garantiza la correcta ejecución de la obra “OBRAS DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA EL BOSQUE, LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO, ID: 4455-2-LP23.

Forma y oportunidad de restitución:	En cuanto a la forma y oportunidad de Restitución de la Garantía de “Correcta ejecución de las obras o Post Venta”, esta será devuelta a contar del día siguiente a la fecha de la total tramitación del acto administrativo que aprueba la Recepción Definitiva de las obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato dentro del plazo establecido en las bases en el caso de que se formalice a través de dicho documento, se desista de aceptar la orden de compra o la orden de compra sea rechazada por el proveedor o a solicitud del organismo comprador, o no cumpla con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar al oferente que le siga en puntaje o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Resolución de Empates

SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

Pacto de integridad

SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS

VISITA A TERRENO

MIERCOLES 11 DE ENERO A LAS 10:00HRS

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir