Ficha Licitación

Licitación ID: 4596-95-L121

MEJORAMIENTO DE DUCHAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE-COMUNA DE SAN NICOLÁS

Responsable de esta licitación: I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios temporales de construcción	1 Global
Cod: 80111618	1 Global
• Construcción de separaciones de aluminio para duchas y canalización de aguas hacia colector.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO DE DUCHAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE-COMUNA DE SAN NICOLÁS

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El proyecto contempla, la Construcción de separaciones de aluminio para duchas y canalización de aguas hacia colector

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN

Unidad de compra:

I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN

R.U.T.:

69.140.801-9

Dirección:

ARTURO PRAT 175

Comuna:

San Nicolás

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-11-2021 15:00:00

Fecha de Publicación: 11-11-2021 15:34:41

Fecha inicio de preguntas: 11-11-2021 19:00:00

Fecha final de preguntas: 15-11-2021 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 16-11-2021 13:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 17-11-2021 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-11-2021 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 18-11-2021 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA(SALIDA DESDE EL DAEM DE SAN NICOLÁS) 15-11-2021 9:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Identificación del Oferente, según Formato Nº 1 2. Declaración jurada simple, según Formato Nº 2. 3. Si es persona natural deberá anexar fotocopia de la iniciación de actividades, certificado de título y fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados. 4. Si es persona jurídica deberá anexar certificado de vigencia de la sociedad y fotocopia simple de la escritura pública, ambos documentos emitidos con una antigüedad no mayor a 30 días. 5. Curriculum vitae del profesional responsable de la obra y que inscribirá el proyecto (ingeniero constructor, constructor civil, arquitecto, ingeniero civil). 6. Copia título profesional responsable de la obra 7. Patente Municipal Vigente, 8. Garantía Seriedad de la Oferta 9. Certificado de inscripción en el registro de contratistas.

Documentos Técnicos

1.- Nómina de obras terminadas durante los últimos Dos años, señalando nombre del proyecto, superficie construida y/o mejorada en m2 , monto, plazo de ejecución y fecha de término, según Formato Nº 3, se considerarán como experiencia a evaluar sólo aquellas obras que cuenten con características similares a la obra licitada (Construcción y/o mejoramientos). Considerar sólo las obras que pueda acreditar (acreditar experiencia para evaluación a través de certificados de experiencia emitidos por mandantes públicos respectivos, municipalidades MINVU, MOP etc.) Los certificados de experiencia podrán ser emitidos por obras ejecutadas como subcontrato o contratación directa con el mandante público respectivo y sólo por parte de algún estamento público, si fuese emitido por un privado dicho certificado será considerado inválido. Por otra parte los certificados de experiencia también deberán poseer el siguiente detalle: superficies intervenidas (construcción y/o mejoramientos), monto de contrato u orden de compra, año de ejecución e identificación del mandante. Si el oferente presenta certificados de experiencia sin el detalle de la superficie señalada, se considera nulo el certificado señalado y no se considerará como experiencia

Documentos Económicos

1.- 1. Presupuesto detallado por partidas. (Formato Nº 4) 2. Oferta Económica (Formato Nº5), donde se indique el monto del Presupuesto en número - Letras y plazo de entrega.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Ejecución	El plazo de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 10 %. Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Plazo Mínimo Ofertado/ Plazo oferta evaluada)100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.10	10%
2 Precio	DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS,PUNTO 8, La oferta de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 60 %. Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Precio Mínimo Ofertado/ Precio oferta económica evaluada) 100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.60	60%
3 Experiencia de los Oferentes	El oferente que presente el mayor número de obras realizadas y certificadas medidas en (Kw declarados) obtendrá la mayor ponderación de 30%. Las ponderaciones de las otras ofertas serán calculadas utilizando la fórmula: Nota Oferta Evaluada = (M2 certificados, acreditada/ mayor cantidad de m2 certificados) 100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.30	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FONDOS MANTENIMIENTO



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Se cuenta con un monto máximo para esta licitación de 3.500.000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, IVA INCLUIDO.- el oferente que supere el monto máximo disponible en su oferta, quedara fuera de bases y no podrá participar de la licitac

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARIA CLARA MUÑOZ
e-mail de responsable de pago:	mariaclaramb@hotmail.com

Nombre de responsable de contrato:	FERNANDO SILVA PINO
e-mail de responsable de contrato:	fsilva_pino20@hotmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2561416-anexo 140

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Fecha de vencimiento:	31-01-2022
Monto:	10 %

Descripción:	Si la Garantía es efectuada a través de Vale Vista, se solicita que el oferente identifique al reverso del Vale Vista la Glosa “Garantiza fiel cumplimiento de contrato Obra “MEJORAMIENTO DE DUCHAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE-COMUNA DE SAN NICOLÁS” La Municipalidad de San Nicolás – Depto. de Educación podrá solicitar la Certificación de Autenticidad de los documentos de garantía ante la institución bancaria emisora, si lo considerara necesario. Este documento será devuelto una vez recepcionada correctamente la obra, certificada por el ITO de la obra, firmada acta de recepción.

Glosa:	Garantiza fiel cumplimiento de contrato Obra “MEJORAMIENTO DE DUCHAS EN GIMNASIO LICEO POLIVALENTE-COMUNA DE SAN NICOLÁS”

Forma y oportunidad de restitución:	Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes del Departamento de Educación de San Nicolás y esta será devuelta una vez que se recepcione de manera provisoria la obra.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más proveedores respecto de la evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA” Sí se mantiene el empate se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

A TRAVES DE WWW.MERCADOPUBLICO.CL

De la Aceptación de la Orden de Compra

EL OFERENTE TENDRÁ 48 HORAS PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR NUESTRA ENTIDAD, DE NO SER ASÍ EL DEPTO. DE EDUCACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE READJUDICAR LA LICITACIÓN.

Transferencia Electronica

EL OFERENTE QUE DESEE QUE SE LE REALICE PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DATOS: RUT, NOMRE APELLIDOS (O RAZON SOCIAL), FORMA DE PAGO (CHEQUERA, CUENTA RUT, CUENTA CORRIENTE), BANCO, Nº DE CUENTA Y CORREO ELECTRONICO.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

A través de la plataforma de mercado publico, vía foro inverso, la comisión solicitar toda aquella información omitida por el oferente, o solicitar corrección de información presentada con errores, siempre y cuando esta no afecte el principio de igualdad entre los oferentes y no influya en el proceso de evaluación.

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

SE REALIZARA VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, LA SALIDA SERA DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLAS, CALLE ARTURO PRAT N° 175, A LAS 09:00 HRS DEL DIA LUNES 15-11-2021, EL OFERENTE DEBE TENER MOVILIZACIÓN PROPIA

DEBE REVISAR EL PUNTO 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA PRESENTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A LA VISITA TERRENO, DE NO SER ASÍ EL OFERENTE QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES.

Facturación y Entrega del servicio

La facturación podrá efectuarse una vez que se haga la recepción provisoria de la obra a través de acta y Decreto Alcaldicio que apruebe dicha acta de recepción.
Al momento de facturar el oferente deberá hacer el detalle en glosa de las partidas ejecutadas con sus respectivos montos, previo a facturación ante cualquier duda acercarse al Dpto. de Educación.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir