Ficha Licitación

Licitación ID: 4610-52-LQ20

PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL.

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL.

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUE DEBERÁ INSTALAR Y DEJAR FUNCIONANDO LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES DE LOS 15 CASOS ESTUDIADOS PARA SANEAMIENTO SANITARIO DE ALCANTARILLADO, LOS PROYECTOS ESTÁN DESTINADOS A SOLUCIONAR LAS CARENCIAS SANITARIAS EXISTENTES HASTA EL DÍA DE HOY, PARA LO CUAL SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN LA SOLUCIÓN MAS EFICIENTE Y EFICAZ.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO

Unidad de compra:

Secplac

R.U.T.:

69.240.400-9

Dirección:

BERNARDO O´HIGGINS Nº 333

Comuna:

Chile Chico

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-07-2020 15:00:00

Fecha de Publicación: 02-07-2020 16:09:51

Fecha inicio de preguntas: 02-07-2020 17:45:00

Fecha final de preguntas: 17-07-2020 0:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-07-2020 17:15:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-07-2020 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-07-2020 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 05-08-2020 16:33:10

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

visita a terreno 08-07-2020 9:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- FORMATOS

2.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	 Criterio experiencia de la empresa (35%): Se determinará solo en base a la información presentada en el formato Nº 9 Listado de obras ejecutados por la empresa, que se encuentre respaldada por documentación que acredite su ejecución tales como Recepciones Finales de Obras, emitidos por las unidades técnicas o financieras de las obras. La ponderación se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: Número de proyectos similares Ponderación 5 100 4 80 3 60 2 40 1 20 0 0	35%
2 Precio	Los puntajes de cada oferente se determinarán de acuerdo al siguiente detalle:  Criterio presupuesto ofertado (Precio 30%): Aplicando la siguiente fórmula Puntaje precio (oferente n) = [ (precio mínimo entre los oferentes) x100)]/(Precio oferente n)	30%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	 Criterio calidad técnica de la oferta: Se determinará en bases a los formatos Nº 2, Nº 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8, de acuerdo a la siguiente ponderación: Formato Criterio Nº 2 “Oferta Económica” Puntaje precio (oferente n) = [ (precio mínimo entre los oferentes) x100)]/(Precio oferente n) Nº 3 “Capacidad Económica” • Para calcular la capacidad económica se deberá considerar el capital menos el 15% del monto total de las obras en ejecución. Excelente: posee un monto igual o mayor al monto a ejecutar = 100 pts. Buena: posee al menos un 50% del monto a ejecutar = 80 pts. Regular: posee un monto inferior al 50% y superior al 30% del monto a ejecutar = 40 pts. Mala: posee un monto inferior al 30% y superior al 20% del monto a ejecutar = 20 pts. Muy Malo: posee un monto inferior al 20% del monto a ejecutar o no certifica= 0 pts. Nº 5 “Presupuesto Detallado” Excelente: posee partidas anexas y no elimina partidas propuestas = 100. Buena: posee las partidas indicadas = 80 Regular: posee menos partidas de las indicadas = 40 Malo: posee partidas insuficientes para satisfacer lo requerido= 0. *Serán declaradas fuera de base las ofertas que posean menos de las partidas exigidas por la unidad técnica. Nº 6 “Análisis de Precio Unitario” Excelente: detalla claramente cada Ítem a utilizar considerando además las partidas anexas = 100. Buena: detalla claramente cada ítem contemplado = 80 Regular: no detalla claramente los ítems a considerar = 40 Malo: no se adjunta o no cumple con lo requerido= 0. Nº 7 “Listado de Artefactos y Equipos considerados para la ejecución del proyecto” Excelente: considera todos los equipos nuevos y de acuerdo a las especificaciones técnicas, necesarios para la obra = 100. Muy Buena: considera un 50% de equipos enumerados nuevos y acorde a lo que se pide en las especificaciones técnicas= 80. Bueno: considera solo un 30% o menos equipos nuevos y acorde a lo que se pide en las especificaciones técnicas = 40. Regular: Considera un 50% de equipos similares a los que se pide en las especificaciones técnicas, ya sean nuevos o usados. = 20 Malo: Considera menos de un 50% de equipos similares a los que se pide en las especificaciones técnicas, ya sean nuevos o usados. = 10. Muy Malo: no considera equipos nuevos ni se ajustan a los que se solicita en la especificaciones técnicas = 0. Nº 8 “Nómina de personal responsable de la obra” Excelente: considera al menos 1 profesional y 1 técnico del área = 100. Buena: considera al menos 1 profesional del área = 80. Regular: considera al menos 1 técnico del área = 40. Mala: no considera técnicos ni profesionales en el área = 0. El resultado de dicha sumatoria de puntajes dará un rango entre 0 a 600 puntos los cuales serán categorizados. Rango Calificación 0-200 Mala 200-400 Regular 400-500 Buena 500-600 Excelente Calificación oferta técnica Ponderación Excelente: La propuesta cumple con los requisitos solicitados y contiene información adicional complementaria 100 Buena: La propuesta cumple con los requisitos solicitados 80 Regular: La propuesta es deficiente con los requisitos solicitados. 40 Malo: La propuesta cumple parcialmente con los requisitos solicitados o bien no lo presenta, omitiendo aspectos relevantes, no ajustándose a lo solicitado, lo que dificulta la visualización del COMO ejecutaría el servicio 0	35%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	221684033


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	PAULO SOZA
e-mail de responsable de pago:	daf@chilechico.cl

Nombre de responsable de contrato:	RICARDO IBARRA VALDEBENITO
e-mail de responsable de contrato:	alcalde@chilechico.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2411670-670

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Fecha de vencimiento:	27-08-2020
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que deberá ser extendido a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, RUT: 69.240.400-9, por la suma de $100.000 (cien mil pesos) con una vigencia mínima de 30 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofertas en el Portal www.mercadopúblico.cl. Deberá entregarse físicamente en la oficina de partes de la Municipalidad de Chile Chico, antes de la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas, en un sobre cerrado y caratulado de la siguiente forma: “GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA” PROPUESTA: ID XXXX-XX-XXXX OFERENTE:

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta “PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL ID 4610-52-LQ20”

Forma y oportunidad de restitución:	En primera instancia se devolverán las garantías a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas en el acto de apertura, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de apertura. Para aquellos proponentes cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, sus garantías serán devueltas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación. Para el caso del oferente que resulte adjudicado, tendrá como condición de devolución, la previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato al momento de la firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el documento bancario por seriedad de la oferta en caso que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro del plazo definido para la firma del contrato a partir de su adjudicación. Será obligación del oferente mantener vigente el documento bancario, si este venciera antes de que se pronuncie la Municipalidad respecto de la adjudicación de la propuesta o antes de los plazos estipulados para su devolución. Esto considerando que es la unidad técnica quién analizará las propuestas recibidas y el Alcalde quien autorizará la adjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Fecha de vencimiento:	11-06-2021
Monto:	5 %

Descripción:	Al momento de firmar el contrato, el adjudicado deberá entregar en la Oficina de Partes Municipal, o personalmente en el Departamento SECPLAC, una Garantía por un 5% del valor del contrato, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, RUT: 69.240.400-9, tomada por el propio oferente o su representante legal. La garantía deberá tener una vigencia por el plazo de la vigencia del contrato más 60 días hábiles a contar del término del mismo.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL ID 4610-52-LQ20”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía, para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días corridos. Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional por el 5% de dicho aumento.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Fecha de vencimiento:	11-06-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de la obra “PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL ID 4610-52-LQ20”

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de existir obras de urbanización que deban ser garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la garantía de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 1 año desde la fecha del acta de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Municipalidad de Chile Chico podrá en caso de que el proveedor adjudicado no firme contrato, no acepte la orden de compra, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desistiera de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, podrá re adjudicar al oferente, que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente; a menos que, de acuerdo a los intereses del municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio CALIDAD TÉCNICA, posteriormente prevalecerá EXPERIENCIA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio PRECIO, y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir