1                       Otras Cláusulas

1.1                  Validez de las Ofertas

Los oferentes, por el sólo hecho de presentar oferta significará que leyeron, comprendieron, aceptaron y están conformes con las presentes bases, especificaciones del servicio requerido, las características técnicas que inciden directa o indirectamente en esta licitación, con las condiciones generales del servicio solicitado y antecedentes que la acompañan, con las eventuales aclaraciones y respuestas a las consultas y con las condiciones de contratación, no pudiendo bajo ninguna circunstancia alegar desconocimiento de los mismos o solicitar compensaciones, indemnizaciones o consideraciones de ninguna especie.

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.

El oferente será responsable de la exactitud de la información contenida en su oferta, a través de los Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos ingresados en el Portal www.mercadopublico.cl.

Toda la documentación e información contenida en las ofertas podrá ser verificada en cualquier momento por parte del SERVIU Metropolitano, debiendo el proveedor conservar los originales de los documentos contenidos en su oferta, durante todo el período que dure el contrato, y entregárselos al SERVIU Metropolitano en la oportunidad en que éste lo requiera. 

1.2                  Apertura de las Ofertas

La apertura de las ofertas de la presente Licitación se efectuará en una etapa, una apertura electrónica a través del Sistema de Información del Portal www.mercadopublico.cl, según lo establecido en punto “Etapas y plazos” de las presentes Bases.

La apertura electrónica de las ofertas se efectuará considerando sólo a los oferentes que hubiesen entregado oportunamente la garantía por seriedad de la oferta.

1.3                  Metodología de Evaluación

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora compuesta por al menos tres funcionarios del Servicio, designados por el Subdirector de Pavimentación y Obras Viales, mediante Ordenes de Servicio.

Los miembros de la comisión evaluadora, no podrán tener conflictos de interés con los Oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación, de lo cual deberá dejarse constancia en el Acta de Evaluación respectiva.

La Comisión Evaluadora emitirá un Acta de Evaluación, la que contendrá el detalle del proceso de evaluación respectivo, se referirá a los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas, las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, especificándose los requisitos incumplidos; o la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la Comisión Evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Servicio, si correspondiere, la asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación, el orden de selección de los oferentes una vez aplicada la evaluación respectiva, la proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final. Esta acta será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas sólo se evaluarán en base a la información que entreguen los oferentes a través del Portal Mercado Publico, asignando los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos que a continuación se enuncian, de acuerdo a las condiciones que en cada caso se establecen.

SERVIU Metropolitano, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, podrá solicitar a los Oferentes a través del foro Aclaración de Oferta del Portal www.mercadopublico.cl, que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando la rectificación de dichos vicios u omisiones no les confiera a esos oferente una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl. Además, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta a través del Portal www.mercadopublico.cl, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

La aplicación del foro Aclaración de Oferta, implicará otorgar al oferente el puntaje mínimo de 0 puntos, en el criterio de evaluación “Cumplimiento de los Requisitos Formales”

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la notificación del respectivo requerimiento a través del foro Aclaración de Oferta del Portal www.mercadopublico.cl, para responder a lo solicitado por SERVIU Metropolitano o para acompañar los antecedentes requeridos por éste.

Las ofertas se evaluarán por proveedor, aplicando la siguiente metodología de evaluación:

a)   Experiencia del Oferente (A):

Se evaluará la experiencia del oferente en asesorías a la inspección técnica de obras de edificación de uso público, por cantidad de proyectos completados de edificación de uso público, en consideración a la información proporcionada a través del Anexo N°3 y que se encuentre debidamente respaldada y con un máximo de 10 años de antigüedad desde la fecha de presentación de la oferta.

La experiencia que exceda el tiempo señalado precedentemente, no será considerará para efectos de la evaluación. Asimismo, aquella que no se encuentre indicada en el anexo respectivo o bien no esté debidamente acreditada.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente detalle:

b)   Experiencia del Equipo Propuesto (B):

Experiencia del equipo profesional y técnico en la Inspección Técnica de Obras de edificación de uso público.

La experiencia del equipo propuesto debe ser conforme a lo indicado en el apartado de las Bases Técnicas, en su numeral 4.1 Equipo de la Asesoría, y acreditado en la forma establecida en el punto 5.2.3., Antecedentes Técnicos, letras b), c) y d) de las bases administrativas. La o las personas del equipo propuesto, sean están profesionales, técnicos o chofer, que no cumplan con lo solicitado o no lo acrediten, quedarán fuera de la evaluación, asimismo, si el oferente no cumple con el número mínimo de integrantes solicitado, 6 en total, quedará fuera de bases.

Los oferentes que presenten un número superior de integrantes requeridos, se les gratificará considerando para el puntaje final, los mejores puntajes obtenidos por cada integrante, siempre y cuando éstos sean idóneos y competentes para la función requerida.

El puntaje para cada uno de los integrantes del equipo propuesto se calculará de forma independiente de acuerdo con lo siguiente:

     i.        Se considera para la evaluación, la experiencia en ejercicio de su profesión (en años) y la experiencia específica (en años o proyectos) para la asesoría, según se indique en bases técnicas.

   ii.        Se considerará la suma de los meses indicados en el anexo, para cada uno de los cargos que tienen relación directa con su profesión. Se hace hincapié en que la experiencia en ejercicio de su profesión se considerará desde la fecha de su titulación, a excepción del chofer a quien se le considerará su experiencia señalada y acreditada en el anexo correspondiente.

A continuación, se presentan los criterios de puntuación:

El puntaje obtenido para cada miembro del equipo propuesto, se ponderará conforme la siguiente tabla, con el objetivo de obtener el puntaje final para la Experiencia del Equipo Profesional y Técnico:

Cálculo del puntaje

B = (A * 0.20 + B * 0.15 + C * 0.15 + D * 0.35 + E * 0.10 + F * 0.025 + G * 0.025)

c)    Propuestas de Mejoras (C):

Proponer mejoras (técnicas, sistemas, equipos, profesionales, etc.) a los requerimientos señalados en las bases:

Se entenderá por propuesta de Mejoras cuando el oferente complementa su oferta con algo adicional, ya sea un sistema nuevo, equipos electrónicos, profesionales, vehículos u otro que no se encuentre solicitado por bases y que genere un impacto real y beneficioso para la ejecución del contrato de asesoría.

Para cada una de las mejoras propuestas, de manera independiente, se deberá presentar un documento en el cual se describa el elemento a incorporar, indicando su aporte a la ejecución del contrato en términos de precio, plazo y/o control de calidad. Cualquier propuesta que no impacte en estos términos no será considerada.

Finalmente, el oferente se compromete a implementar la mejora propuesta que sea aprobada, sin que ésta genere cobros posteriores por su implementación.

Se evaluará de la forma indicada a continuación:

ü  Se asignará cero (0) punto, si el oferente no entrega propuesta de Mejoras a los requerimientos señalados por bases.

ü  Se asignará cero (0) punto, si el oferente entrega propuesta de Mejoras a los requerimientos señalados por bases, y ninguna de estas es aprobada.

ü  Se asignará cien (100) puntos, si el oferente entrega propuestas de Mejoras y una o más de éstas son aprobadas por el Servicio.

d)   Precio u oferta económica (D)

Se asignará puntaje a cada oferente de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje Precio = (Oferta menor valor/Oferta en evaluación) * 100

Donde:

ü Oferta menor valor: es la oferta cuyo monto corresponde al menor valor de todas las ofertas recibidas.

ü Oferta en evaluación: es la oferta específica que es objeto de evaluación mediante la operación ejecutada.

e)   Cumplimiento Requisitos Formales de la Oferta (E)

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañe todos los antecedentes requeridos, obtendrá 100 puntos. Mientras que, el oferente que haya incumplido los requisitos formales, presentando antecedentes con errores u omisiones, o haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del Art. 40 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004, obtendrá 0 puntos en este criterio.

f)    Cálculo Puntaje Total Ponderado:

Se aplicará una ponderación a cada uno de los criterios antes mencionados de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases, para así obtener el puntaje total ponderado de acuerdo a la siguiente expresión:

PTP = A * 0,1 + B * 0,30 + C * 0,05 + D * 0,50 + E * 0,05

Donde:

ü PTP: Puntaje Total Ponderado.

ü A: Puntaje Experiencia del Oferente.

ü B: Puntaje Experiencia del Equipo Propuesto.

ü C: Puntaje Propuestas de Mejoras.

ü D: Puntaje Precio u oferta económica.

ü E: Puntaje Cumplimiento Requisitos Formales de la Oferta.

La Comisión Evaluadora propondrá adjudicar la licitación al oferente que obtenga el mayor puntaje total ponderado. Si existiese igualdad de puntaje se adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido mayor puntaje en criterio experiencia del equipo propuesto. En caso de persistir el empate se adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido mayor puntaje en criterio precio. Si aún subsiste la situación de empate, se adjudicará a la oferta que haya sido ingresada primero, según comprobante de ingreso de la oferta emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. Finalmente, en última instancia, en caso de persistir el empate, se adjudicará la licitación al proveedor que resulte favorecido en un sorteo realizado ante el Ministro de Fe de SERVIU Metropolitano.

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un cuadro comparativo detallado de los puntajes de cada uno de los oferentes de acuerdo a las ponderaciones de la pauta de evaluación y levantará un acta, que será sometida a la validación del Subdirector de Pavimentación y Obras Viales, proponiendo adjudicar aquella oferta que resulte con el mayor puntaje total ponderado.

1.4                  Adjudicación

SERVIU Metropolitano se regirá en esta materia por lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley N° 19.886.

La resolución que decida sobre la adjudicación será notificada a todos los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el punto “Etapas y Plazos” de las presentes bases.

SERVIU Metropolitano podrá adjudicar, mediante resolución fundada, una oferta cuyo precio sea inferior en un 50% al precio de la oferta que le sigue y se verifique que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, siempre y cuando solicite una ampliación de garantía de fiel cumplimiento, por la diferencia de precio, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004.

1.5                  Derecho a Desestimar Ofertas y/o Declarar Desierta la Licitación

SERVIU Metropolitano declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. También podrá declarar inadmisibles o rechazar, según sea el caso, una o más ofertas cuando éstas no cumplieren con los requisitos establecidos en las presentes bases, conforme a lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Nº 19.886. Lo anterior se realizará mediante resolución fundada del SERVIU Metropolitano y no otorgará derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna.

1.6                  Del Contrato

1.6.1             Suscripción del Contrato

Una vez transcurrido el período para que el adjudicatario entregue los antecedentes legales para ser contratado, SERVIU Metropolitano procederá a preparar el contrato en dos copias idénticas, el cual deberá suscribir el adjudicatario una vez que se le comunique por cualquier medio escrito que está listo para su firma, siendo responsabilidad de éste presentar oportunamente todos los antecedentes que se requieran para preparar el contrato (ver punto “Antecedentes Legales para ser Contratado” de las presentes bases).

El SERVIU Metropolitano se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectivas las garantías que obren en su poder, y readjudicar a quien hubiere realizado la siguiente oferta más conveniente dentro de un plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, en caso de que el contrato no se pueda suscribir oportunamente por incumplimiento imputable al adjudicatario como: la no presentación oportuna de los documentos solicitados por SERVIU Metropolitano para elaborar el contrato, no concurrir a su firma, no haber acreditado la inscripción oportuna de éste en el registro de proveedores de la Administración del Estado, no haber acreditado la inscripción vigente en el Registro de Consultores del MINVU, no entregar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento dentro del plazo establecido.

1.6.2             Documentos Integrantes del Contrato

Para todos los efectos formarán parte integrante del contrato: las bases administrativas, las bases técnicas, los anexos, las respuestas y/o aclaraciones y/o modificaciones a las bases, si las hubiere, la oferta técnica presentada por el oferente adjudicado, los documentos anexos a ella y la oferta económica.

1.6.3             Gastos del Contrato

Todos los gastos notariales, pagos e impuestos que se deriven del cumplimiento del contrato y cualquier otro pago relacionado con el perfeccionamiento de este, así como en su desarrollo serán de cargo exclusivo del oferente adjudicado.

1.6.4             Domicilio y Jurisdicción

El adjudicatario deberá fijar su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago. Las partes se someterán a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

1.7                  Responsabilidad del Oferente Adjudicado

1.7.1             De las Obligaciones Laborales y Previsionales

El proveedor adjudicado deberá cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, todo lo cual es de su exclusiva responsabilidad. Adicionalmente, se compromete a proporcionar al SERVIU Metropolitano, todos los documentos y/o antecedentes que éste pueda requerir en sus funciones de fiscalización y control del cumplimiento del contrato y de los servicios prestados, quién, para estos efectos, podrá ejercer los derechos de información y retención que confiere la ley, e incluso, podrá efectuar los pagos de estas obligaciones, según corresponda, con cargo a la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y/o a descontarlos de los pagos al proveedor.

En caso que el proveedor adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo, el proveedor adjudicado acreditar al SERVIU Metropolitano mediante el Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30 o F30-1 según corresponda) emitido por la Inspección del Trabajo, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

1.7.2             Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Si, el SERVIU Metropolitano hiciere efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá presentar una nueva garantía, tomada en idénticas condiciones de las permitidas en las bases, dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que el SERVIU Metropolitano hubiere presentado a cobro a la institución financiera respectiva. El incumplimiento de esta obligación faculta al SERVIU Metropolitano para poner término inmediato y anticipado al contrato sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo éste indemnizar los perjuicios causados.

Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

1.7.3             Confidencialidad y Seguridad de la Información

a)    Los Proveedores que presten servicios al SERVIU Metropolitano y que se encuentren físicamente en nuestras dependencias deberán conocer y cumplir con la Política de Seguridad de la Información disponible en la Página Web del SERVIU Metropolitano (www.serviurm.cl).

b)   El Proveedor que tiene acceso a información del SERVIU Metropolitano deberá considerar que dicha información siempre tendrá el carácter de confidencialidad, y no podrán ser difundidas, a excepción que existan cláusulas específicas en el contrato.

c)    El Proveedor que tenga acceso a la información confidencial durante la prestación del contrato, contenida en los sistemas computacionales, documentada e impresas, deberá entender que dicha información es estrictamente confidencial y sin que ello le confiera derecho alguno de posesión, titularidad o copia de estas.

d)   Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten trabajos en las distintas dependencias de SERVIU Metropolitano, no podrán acceder a las distintas áreas del Servicio sin previa autorización de su contraparte técnica (Inspección Técnica de Obras, Comisión Técnica, Administrador del Contrato o Unidad correspondiente), y sólo podrán realizar el trabajo encomendado en el área asignada, sin acceder a información, equipos y bienes allí disponibles.

e)    El Proveedor deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes reservados o no, que pongan a su disposición SERVIU Metropolitano y, en general, de todos aquellos que conozca con ocasión de la ejecución de los servicios. El proveedor deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la información señalada precedentemente, reservándose el SERVIU Metropolitano el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de acuerdo a las normas legales vigentes.

f)    La divulgación, por cualquier medio, de la información antes referida por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato, o después de su finalización, dará lugar al SERVIU Metropolitano para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.

g)    Toda información, datos, documentos y registros, que los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas vinculadas a él, conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades complementarias, se tratarán como información confidencial y propiedad intelectual del SERVIU. El proveedor no podrá hacer uso de la información excepto que esté expresamente autorizado por el SERVIU, y ajustándose en todo caso a las disposiciones de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. El incumplimiento de esta obligación autorizará al SERVIU para poner término anticipado al contrato y dará lugar a la interposición de las acciones judiciales que correspondan.

1.8                  De la Orden de Compra

Una vez tramitada la resolución que aprueba el contrato referido a la presente licitación, SERVIU Metropolitano emitirá una Orden de Compra al proveedor seleccionado, identificando el servicio a requerir. Esta Orden de Compra deberá ser aceptada por el proveedor.

1.9                  Del Pago

El precio del contrato será determinado de conformidad a la oferta que haya presentado el adjudicatario en la presente licitación a través del Portal Mercado Público y con el mérito de la Orden de Compra emitida a través del Portal www.mercadopublico.cl. El adjudicatario sólo podrá cobrar los servicios efectivamente prestados a satisfacción de SERVIU Metropolitano.

SERVIU Metropolitano pagará al proveedor mediante estados de pago cada 30 días corridos, contemplándose 25 Estados de pago, dentro de la cual para el año 2021 se contempla un gasto total de $160.000.000 repartidos en los estados de pago que quepan por periodo en el año 2021, y para el año 2022 y 2023 el saldo del contrato en montos repartidos en los Estados de pago restante, debidamente visados por el Encargado del respectivo contrato y/o por el Jefe del Departamento de Obras de Pavimentación.

El adjudicatario deberá emitir una Factura o Boleta de Honorarios a nombre de SERVIU Metropolitano, identificando en ella RUT: 61.812.000-7, Dirección: Serrano 45 comuna de Santiago; señalando la forma de pago indicada en las presentes bases, el contrato al que corresponde la Factura o Boleta de Honorarios y el ID de la Orden de Compra que se presenta a cobro, adjuntando:

a)    Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) o Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30), emitido por la Inspección del Trabajo, según corresponda. En caso que, el proveedor no tenga a su cargo trabajadores regidos por el Código del Trabajo deberá presentar una declaración simple que señale que no cuenta con trabajadores a su cargo.

b)   Antecedentes del proveedor para realizar transferencia electrónica.

c)    Acta Recepción Conforme del servicio prestado emitida por el área que administra el contrato.

La Factura o Boleta de Honorarios deberá ser entregada en la Sección Control de Egresos una vez requerida, y los demás antecedentes requeridos para el pago serán entregados al encargado del contrato del Departamento de Obras de Pavimentación, teniendo en cuenta el horario de atención de público, entre las 09:00 hrs. y las 14:00 hrs. Será responsabilidad del proveedor entregar oportunamente, para efectos del pago, toda la documentación que se ha solicitado para tales efectos.

SERVIU Metropolitano realizará los pagos, a través de transferencia electrónica de fondos, en la cuenta bancaria que el proveedor acredite mantener al efecto. Si esta opción no se encontrare disponible, por indisponibilidad del sistema, SERVIU Metropolitano en caso excepcional emitirá cheque nominativo al proveedor.

Será responsabilidad exclusiva del proveedor y/o de los eventuales mandatarios o cesionarios, informar o notificar con la debida anticipación y por escrito, adjuntando los documentos fundantes del caso, a la Sección Control de Egresos dependiente de la Subdirección de Administración y Finanzas, cualquier acto o contrato que justifique que los pagos deban hacerse a una persona diversa. Del mismo modo, SERVIU Metropolitano no responderá frente a terceros, y bajo ninguna circunstancia, para el evento de que el monto a pagar al proveedor resulte inferior al indicado en la(s) orden(es) de compra y/o en la Factura o Boleta de Honorarios.

1.10               Multas

SERVIU Metropolitano podrá aplicar multas al proveedor en los casos detallados a continuación, las cuales, en su conjunto no podrán superar el 5% del monto total del contrato, en cuyo caso, SERVIU Metropolitano podrá poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del mismo.

Durante las labores relativas a la etapa de elaboración de antecedentes técnicos previos al proceso de licitación:

a)    En caso de incumplimiento por atraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Punto 2 y sub-apartados de las Bases Técnicas, sin que exista una previa justificación y autorización de SERVIU Metropolitano.  Se aplicará una multa de 3 por mil sobre el valor del contrato en UF, por cada día de atraso.

b)   El no cumplimiento en el plazo de cualquiera de las instrucciones, órdenes y obligaciones impartidas por escrito u otro medio, por la ITO, sin que exista una previa justificación y autorización de SERVIU Metropolitano. Se aplicará una multa de 3 por mil sobre el valor del contrato en UF, por cada día de atraso.

c)    Por cada incumplimiento a la presencia del personal de la Asesoría, según sea pertinente, ya sea en las obras, reuniones, citaciones u otros eventos importantes a juicio de la I.T.O., sin que exista una previa justificación y autorización de SERVIU Metropolitano. Se aplicará una multa de 5 UF por cada incumplimiento detectado.

d)   En caso de cualquier incumplimiento de lo establecido en cuanto a la modificación del profesional de la asesoría en las presentes Bases Administrativas de licitación, sin que exista una previa justificación y autorización de SERVIU Metropolitano. Se aplicará una multa de 5 UF por cada incumplimiento detectado.

e)    En caso de cualquier otro incumplimiento que no esté considerado en las multas anteriores y constituya una falta a las obligaciones establecidas en las presentes bases de licitación. Se aplicará una multa de 5 UF por cada incumplimiento detectado.

Cabe además señalar que, la aplicación de multas en ningún caso significará modificación al plazo total del contrato.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, el Encargado del Contrato  del Departamento de Obras de Pavimentación notificará al proveedor, personalmente o por correo electrónico o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación precedente, el proveedor tendrá un plazo de (5) cinco días hábiles para efectuar sus descargos al Jefe del Departamento de Obras de Pavimentación, acompañando todos los antecedentes que estime pertinente.

Vencido el plazo indicado precedentemente, sin presentar descargos, SERVIU Metropolitano dictará la respectiva resolución fundada aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, SERVIU Metropolitano tendrá un plazo de hasta (10) diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos total o parcialmente, lo que se determinará, mediante la respectiva resolución fundada, lo que se notificará al proveedor, personalmente o por correo electrónico o por carta certificada; procediendo respecto de dicha resolución, los recursos dispuestos en la Ley 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, normativa que se aplicará supletoriamente para éste procedimiento.

No procederá el cobro de las multas indicadas precedentemente si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, u otro imprevisto no imputable al adjudicatario, siempre que dicha circunstancia sea un hecho de público conocimiento y/o sea debidamente acreditada por el proveedor.

Las multas que aplique el SERVIU Metropolitano al adjudicatario serán por la vía administrativa, pudiendo descontarlas de los pagos que deba al adjudicatario que se anterior, el adjudicatario podrá pagar en efectivo dicha multa en Caja ubicada en Arturo Prat N° 48 primer piso.

1.11               Modificaciones del Contrato

Estas podrán efectuarse solamente en los casos establecidos en el Art. 13 de la Ley 19.886 de Compras Públicas, en especial por las letras a) y e); y en el Art. 77 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004, en especial por las causales establecidas en los numerales 1 y 6, previo requerimiento fundado del referente técnico de SERVIU Metropolitano y siempre que dicha solicitud se sustente en las necesidades del Servicio. Estas modificaciones no podrán alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado.

Según lo señalado precedentemente se podrá modificar el contrato de igual forma, en las siguientes circunstancias:

a)    Cuando, a causa de la suspensión o modificación del plazo de ejecución de las obras, deba suspenderse o modificarse el plazo de duración del contrato para el diseño y construcción de la obra teleférico Pío Nono, Parque Metropolitano de Santiago.

b)   En caso que, atendida la naturaleza accesoria del contrato objeto de la presente licitación, se deba realizar cualquier modificación al contrato principal, que haga necesario ajustar alguna de las obligaciones establecidas en el contrato.

c)    En caso que, durante el desarrollo de la obra, la I.T.O., previo informe fundado, acredite la necesidad de modificar algún punto del contrato, con el fin específico de mantener su operatividad y de resguardar la correcta ejecución del servicio de A.I.T.O. contratado.

Cualquier modificación de las previstas en estas bases, que se realice al contrato, estará sujeta al mismo trámite de aprobación que el contrato original.

1.12               Término Anticipado del Contrato  

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4 y 13 de la Ley N° 19.886 y en el Art. 77 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004, SERVIU Metropolitano estará facultado para poner término anticipado al contrato, en las siguientes situaciones:

a)   Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

b)   En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante de acuerdo al segundo numeral del Art. 77 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004, SERVIU Metropolitano, podrá poner término a éste, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para éste. En este caso, SERVIU Metropolitano podrá hacer efectivas las garantías extendidas a su favor, sin perjuicio de aplicar administrativamente las multas del caso con cargo a las mismas o bien con cargo a los pagos que se encuentren pendientes.

Se considera incumplimiento grave:

b.1)   No dar cumplimiento a lo establecido en el punto “Confidencialidad y Seguridad de la Información”, de las bases administrativas.

b.2)   No dar cumplimiento a lo indicado sobre la subcontratación, establecido en el punto “Duración del Contrato y Subcontratación”, de las presentes bases administrativas.

b.3)   No dar cumplimiento a la prohibición de cesión, establecida en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Compras.

b.4)   Cuando las multas aplicadas, en su conjunto, superen el 5% del monto total del contrato.

b.5)   De existir falsedad en la documentación entregada, y sin perjuicio de denunciar a la Fiscalía competente para el caso en que existan presunciones fundadas de delito.

c)    Si SERVIU Metropolitano, decidiere poner término unilateralmente al contrato por razones de mérito o conveniencia fundados en el interés general y por motivo no imputable al adjudicatario, deberá notificar al proveedor mediante carta certificada con al menos 20 días hábiles de anticipación a la fecha de término efectivo, sin derecho a indemnización de ninguna especie para el proveedor, y sin perjuicio de pagarle la totalidad de los servicios efectivamente prestados.

d)   En caso de disolución de la unión temporal de proveedores, de corresponder al proveedor contratado.

e)   Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

f)    Si el proveedor, al hacer llegar el Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30 o F30-1 según corresponda) emitido por la Inspección del Trabajo a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, registrare saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, SERVIU Metropolitano procederá a poner término anticipado al contrato, de acuerdo a lo previsto en el Nº 5 del Artículo 77 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004.

g)   Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

Las medidas y decisiones que SERVIU Metropolitano adopte, deberán comunicarse al proveedor en forma personal o por correo electrónico o por carta certificada, al domicilio fijado por éste en el contrato o convenio respectivo, indicando los hechos que la sustentan, quien podrá formular sus descargos, dentro del término de 5 días hábiles de notificado, debiendo SERVIU Metropolitano, transcurrido dicho plazo, pronunciarse sobre las mismas por resolución fundada, procediendo respecto de dicha resolución, los recursos dispuestos en la Ley 19.880 que establece “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”, normativa que se aplicará supletoriamente para éste procedimiento.

Las cartas certificadas que envíe el SERVIU Metropolitano, con la decisión de terminar anticipadamente el contrato, son sin perjuicio de la publicación en el Sistema de Información de las resoluciones que dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo, dentro del plazo de 24 horas de dictarse de conformidad al Art. 79 del Reglamento de Compras D.S. 250/2004.

1.13               Contraparte Técnica  

La contraparte técnica de SERVIU Metropolitano corresponderá a la I.T.O., quien ejercerá las funciones de fiscalización técnica y administrativa del servicio licitado, siendo responsable de velar por el efectivo cumplimiento de los términos del contrato. Sus principales funciones son las siguientes, y que, de acuerdo con las distintas etapas del contrato, podrían recaer en distintos funcionarios del Servicio:

a)    Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento y correcta ejecución del contrato y de todos los aspectos considerados en las presentes bases de licitación.

b)   Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado a las presentes bases y demás documentos que rigen la presente licitación pública.

c)    Mantener un permanente control sobre la ejecución del servicio, a través de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto.

d)   Revisar y controlar el servicio en forma periódica, formulando las observaciones que resulten procedentes y, disponer las complementaciones o correcciones que estime necesarias.

e)    Formular los estados pagos, en los términos y plazos establecidos en el respectivo contrato.

f)    Citar a reuniones de coordinación.

g)    Las demás que le encomienden las presentes bases.

BASES TÉCNICAS

1                       OBJETIVOS GENERALES

SERVIU Metropolitano requiere contratar los servicios de “Asesoría Profesional a la Inspección Técnica para las etapas de Diseño y Construcción de la obra Teleférico Pio Nono Parque Metropolitano de Santiago”, para los efectos de contar con un apoyo profesional, técnico y especializado en las funciones de fiscalización y control que debe ejercer la I.T.O. durante la ejecución de las tareas y obras relacionadas a este contrato.

En virtud de lo anterior, las labores de asesoría se ejercerán en forma permanente desde el inicio del contrato de asesoría y durante el desarrollo de las obras, para lo cual la asesoría, deberá disponer de todos los equipos y elementos físicos de control, necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones en la totalidad de las labores que le correspondan.

En primera instancia, se deberá apoyar a la I.T.O., en las consultas que resulten durante el proceso de Licitación, y en general, todas las labores complementarias que surjan durante el proceso previo a la ejecución con relación al proyecto, sin que esto signifique un costo adicional.

Una vez se dé inicio al contrato de diseño y construcción de la obra, la Asesoría será la encargada de apoyar al I.T.O. en el control del contrato, desarrollando labores como: revisión de estudios y proyectos, evaluaciones técnicas y normativas, fiscalización de la construcción de la obra y puesta en marcha provisoria, y en general, participar en la discusión y toma de decisiones técnicas referente a la obra a fin de garantizar la seguridad y calidad de los trabajos que se ejecuten tanto en términos de diseño como construcción.

2                       DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA

A continuación, se describe la labor que deberá cumplir el equipo profesional y técnico destinado en cada una de las etapas del contrato de asesoría, el cual será definido de manera independiente de acuerdo con lo indicado en especificaciones técnicas, y conforme las necesidades del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano.

Las etapas del contrato se individualizan a continuación, y serán abordadas en detalle en el desarrollo del documento:

a)    Etapa previa al inicio del contrato de diseño y construcción.

b)   Etapa de asesoría a la inspección del diseño.

c)    Etapa de asesoría a la inspección de la construcción.

2.1                  Labores de la Asesoría en la Etapa Previa al Inicio del Contrato de Diseño y Construcción

Durante esta etapa, se solicita el estudio acabado de los antecedentes del proceso de licitación de diseño y construcción. En esta etapa, la asesoría deberá considerar su participación en Mesas de Trabajo con la Contraparte Técnica, donde participarán organismos tales como: Parque Metropolitano de Santiago, SEREMI MINVU, Municipios, u otros organismos asociados al presente proyecto, además de SERVIU Metropolitano.

La Asesoría dará apoyo a la I.T.O. en la resolución de problemas y consultas que se produzcan durante el periodo de licitación y que tengan estricta relación con el proyecto, además de la revisión completa de los antecedentes del proyecto licitado, proponiendo mejoras y/o modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

Finalmente apoyará en el proceso de revisión y evaluación de los antecedentes presentados por los oferentes, preparando un informe de observaciones de cada oferta recibida, visado por cada miembro del equipo de la Asesoría.

2.2                  Labores de la Asesoría en Relación con el Contrato de Diseño y Construcción

Una vez iniciado el contrato de diseño y construcción, asesorar e informar por el buen cumplimiento de todas las etapas de las obras contenidas en dicho contrato, y verificar que éstas se desarrollen en forma compatible con la legislación vigente y exigida, con las normas técnicas de la Ingeniería especializada y con las especificaciones correspondientes, emitiendo una opinión fundada y comprometiéndose responsablemente en la elaboración de la documentación de respaldo que sea necesaria, para gestionar a través de la I.T.O. las autorizaciones, aprobaciones, modificaciones o cualquier acción que demande el o los contratos de construcción, de acuerdo a pautas que entregue la I.T.O. con el objeto de:

a)    Estudiar antecedentes relativos a las Obras.

b)   Estudiar en profundidad el proyecto adjudicado y su documentación correspondiente, para dominarlo íntegramente con el objeto de prevenir eventuales inconsistencias, y subsanar observaciones durante cada etapa.

c)    Llevar un adecuado control del proyecto durante la ejecución de las obras, debiendo informar oportunamente a la I.T.O. del resultado de esta gestión.

d)   Asesorar a la I.T.O. en la revisión y/o desarrollo a nivel de detalle de los diseños de Arquitectura, Especialidades e Ingeniería, desarrollando los perfeccionamientos que sean necesarios a juicio del SERVIU Metropolitano, sin que esto signifique un costo adicional.

e)    Asesorar a SERVIU Metropolitano en la interpretación de las diversas cláusulas de los contratos celebrados con la o las empresas contratistas y en apego a las Bases Generales Reglamentarias aprobado por D.S. Nº 236/02 (V. y U.) Bases Generales Reglamentarias de contratación de Obras, e informar sobre cualquier anomalía que se produzca y que altere la buena ejecución de las obras.

f)    La Asesoría deberá realizar un análisis crítico de las partidas en ejecución, proponiendo correcciones al proyecto cuando corresponda y evaluando las causas de eventuales problemas en plazo, calidad y/o rendimiento en las obras.

g)    Estudiar en profundidad todo lo referente a seguridad establecido en la Resolución N° 1860 de fecha 14.11.85 (Ministerio del Trabajo y Previsión Social), Ley N° 16.744/68 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decretos N° 40/69 (Ministerio de Trabajo y Previsión Social) Sobre Prevención de Riesgos Profesionales y N° 54/69 (Min. Trabajo y Prev. Soc.) que aprueba el reglamento sobre Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.

h)   Verificar el cumplimiento por parte de la empresa contratista de dichas disposiciones, respecto de su personal.

i)     Estudiar en profundidad todo lo referente a la normativa europea UNE-EN de “Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas” y controlar su cumplimiento.

j)     Estudiar y controlar el cumplimiento de la normativa y legislación nacional de construcción vigente y sus modificaciones que pudiesen surgir durante el desarrollo de la obra.

k)    Además, estudiar las disposiciones contractuales y todo lo referente a protección del medio ambiente.

l)     La Asesoría deberá prestar a SERVIU Metropolitano servicios del más alto nivel de calidad y simultáneamente velar por el control preciso de los costos de la obra construida.

m)  La Asesoría deberá prestar movilización permanente a la I.T.O. cuando sea requerida.

2.3                  Labores a Realizar por la Asesoría Respecto a la Inspección Técnica del Diseño y la Construcción

Las actividades de la Asesoría deberán desarrollarse en forma compatible con la legislación vigente y exigida, con las normas técnicas de ingeniería básica y especializada, con los reglamentos vigentes, y especificaciones técnicas generales de construcción, sin perjuicio del hecho que son de exclusiva competencia del SERVIU Metropolitano las facultades de fiscalización de las obras.

Los servicios que deberá prestar serán los necesarios para una adecuada gestión de la Asesoría y los recursos asociados a ella servirán de apoyo integral a la gestión del I.T.O., del SERVIU Metropolitano y de sus representantes.

El personal destinado al trabajo en terreno por parte de la Asesoría será personal con experiencia específica en el trabajo de Inspección de obras de edificación de uso público, debiendo en consecuencia:

a)    Participar activamente de las etapas de diseño y construcción, obtener información de terreno, verificar los avances en diseños y de obra físicos, verificando niveles trazados y controles de calidad de cada etapa crítica constructiva, de tal forma de permitir un adecuado control de las obras en cuanto a todos sus procesos constructivos.

b)   Interpretar información de reuniones de trabajo y en terreno, realizando los reportes y recomendaciones pertinentes a la I.T.O.

c)    Previo al inicio de esta etapa, la Asesoría deberá desarrollar un estudio de plazos, informando a la I.T.O. de aquellos hitos relevantes del contrato, tales como plazo máximo de protocolización de Resolución del contrato, fecha de inicio, fechas de entregas parciales si las hubiere, fecha de término, entregas de informes, fecha de evaluaciones parciales del contratista, plazo máximo de tramitación de modificaciones del contrato, etc. y todo aquel otro hecho relevante que sea necesario destacar y controlar.

d)   La información será registrada y reportada en formatos adecuados, indicando fecha, lugar y la evolución en el tiempo de los trabajos.

e)    Será responsabilidad de la Asesoría efectuar en forma periódica el traspaso y mantenimiento a formato digital de toda la información asociada a la obra a lo largo de este contrato. Para ello deberá disponer de todos los elementos y herramientas necesarias indicados más adelante, debiendo entregar al final del contrato, dicha información en un dispositivo cuyo formato permita el adecuado almacenamiento y acceso a la información.

En general, para cada una de las etapas la Asesoría deberá desarrollar las siguientes labores, las que se complementarán con el detalle específico de cada etapa señalado en los puntos posteriores:

a)    Fiscalizar y exigir el cumplimiento de la normativa vigente y exigida en el contrato de diseño y construcción, de acuerdo a lo estipulado en los numerales posteriores.

b)   Elaborar los informes solicitados para cada etapa en los numerales posteriores.

c)    Generar una base de datos con los documentos generados por la Asesoría y la I.T.O.

d)   Llevar un respaldo digital de toda la información concerniente al Contrato.

e)    Colaborar en la revisión de las multas.

f)    Analizar los certificados de laboratorio de acuerdo con el plan de ensayes del contrato y cualquier otro requerido por la I.T.O.

g)    Dar seguimiento y fiscalización al cumplimiento de todo lo estipulado en bases de licitación de diseño y construcción, oferta y antecedentes complementarios.

2.3.1             Etapa de Diseño: Labores Específicas de la Asesoría con Relación al Diseño del Sistema y sus Estaciones

La Asesoría deberá asistir a la I.T.O. en sus labores de fiscalización y control de los diseños, desarrollando al menos las siguientes actividades:

a)    Asesorar técnicamente a la I.T.O. en temas referentes a las especialidades de cada miembro del equipo de la Asesoría, participando activamente de las discusiones de diseño y validando cada elemento del mismo previo a su aprobación.

b)   Asesorar al I.T.O. en el control del cumplimiento del Programa de Diseño, del calendario de ejecución de los diseños, así como evaluar permanentemente la calidad del trabajo en ejecución y verificar su conformidad con los términos del contrato, asesorando al SERVIU Metropolitano en el control de su cumplimiento durante la ejecución del diseño.

c)    Participar activamente en la revisión de los diseños a través de reuniones de coordinación con la I.T.O. y el encargado de los diseños, además de trabajar directamente y de manera constante con este último, con el fin de promover el correcto desarrollo de los diseños, informando en cada momento a la I.T.O. y llevando registro de ello.

d)   Proporcionar al I.T.O. toda la información que requieran a través de todo el personal de la Asesoría destacado en las obras y/o en la oficina central.

e)    Además, deberá revisar e informar a la ITO, sobre la efectiva ejecución de los diseños que se cobran y sus montos, para lo cual deberá llevar un control riguroso del Avance Real del diseño, detectando las diferencias con respecto a lo programado en cada ítem que compone el diseño, también deberá realizar las proyecciones de la Caja Mensual.

f)    Asesorar íntegramente a la I.T.O. en la implementación y evaluación de los cambios y modificaciones que puedan sufrir los anteproyectos debido a las condiciones reales del terreno, consideradas o no en el anteproyecto ofertado. Para el logro satisfactorio de tales modificaciones deberá coordinarse con los profesionales especialistas, proyectistas y demás entes involucrados, correspondiendo a la I.T.O., de ser necesario, oficializar estas modificaciones (en planos o documentos oficiales, dentro los periodos y plazos según normativas reglamentarias).

g)    Apoyar a la I.T.O. y a la empresa encargada de los diseños en la consolidación de la documentación para la presentación de los requerimientos normativos en relación con permiso de edificación y factibilidades por parte de la empresa encargada del diseño y la construcción.

2.3.2             Etapa de Construcción: Labores Específicas de la Asesoría con Relación a la Construcción de las Obras

La Asesoría deberá asistir a la I.T.O. en sus labores de fiscalización y control de la ejecución de las obras, desarrollando al menos las siguientes actividades:

a)    Asesorar al I.T.O. en el control del cumplimiento del Programa de Construcción, del calendario de ejecución de obras, así como evaluar permanentemente la calidad del trabajo en ejecución y verificar su conformidad con los términos del contrato, asesorando al SERVIU Metropolitano en el control de su cumplimiento durante la ejecución de las obras.

b)   Proporcionar al I.T.O. toda la información que requieran a través de todo el personal de la Asesoría destacado en las obras y/o en la oficina central.

c)    Asistir a la I.T.O. en la supervisión de las obras a ejecutarse en cada uno de los lugares de trabajo que corresponda; también la Asesoría deberá contemplar en su plan de actividades la programación de obras y turnos del Contratista, de modo que exista una permanente y adecuada presencia de la Asesoría, para la satisfactoria inspección de las obras, tanto diurna como nocturna, sábados, domingos y festivos, cuando la obra así lo exija y según requerimientos de la I.T.O.

d)   Entre las responsabilidades de control de la Asesoría, se incluye controlar la perfecta y permanente información de todas las actividades de la faena, así como la calidad de las obras ejecutadas.

e)    La Asesoría deberá informar permanentemente a la I.T.O. sobre la validez del trabajo ejecutado por el encargado de autocontrol de los diferentes contratos, realizando un análisis de los certificados de autocontrol emitidos hasta la fecha.

f)    Además, deberá revisar e informar a la ITO, sobre la efectiva ejecución de las obras que se cobran y sus montos, para lo cual deberá llevar un control riguroso del Avance Real de la obra, detectando las diferencias con respecto a lo programado en cada ítem que compone la obra, también deberá realizar las proyecciones de la Caja Mensual.

g)    En las recepciones de obras participará asesorando a la I.T.O. y a la Comisión que recibirá las obras, en sus avances parciales y acumulados y en la calidad de las mismas, informando a la I.T.O. las observaciones y las respectivas recomendaciones que estime pertinente.

h)   Asesorar íntegramente a la I.T.O. en la implementación y evaluación de los cambios y modificaciones que puedan sufrir los proyectos debido a las condiciones reales del terreno, consideradas o no en el proyecto definitivo, y en la definición y/o ubicación de todas aquellas obras que por su naturaleza deben terminar de definirse en terreno durante su ejecución. Para el logro satisfactorio de tales modificaciones deberá coordinarse con los profesionales especialistas, proyectistas y demás entes involucrados, correspondiendo a la I.T.O., de ser necesario, oficializar estas modificaciones (en planos o documentos oficiales, dentro los periodos y plazos según normativas reglamentarias).

2.4                  Respecto del Cumplimiento de la Normativa

La asesoría deberá velar por el fiel cumplimiento de la normativa vigente atingente y exigida para la obra en cada una de sus etapas.

2.4.1             Control de Cumplimiento de Normas de Construcción y Seguridad

La Asesoría deberá controlar el cumplimiento de la normativa y legislación nacional de construcción vigente y sus modificaciones que pudiesen surgir durante el desarrollo de la obra:

     i.        D.F.L. Nº 458 (V. y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones,

   ii.        D.S. Nº 47 (V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones,

  iii.        D.S. Nº 85 (V. y U.) de 2007, Manual de Inspección Técnica de Obras.

A su vez, a fin de cautelar la seguridad de los usuarios en relación a los Art. 99 y 102 de la Ley de Tránsito N° 18290/84 del Ministerio de Justicia y el cumplimiento de la Resolución Nº E-1826/83 de Vialidad del MOP, que instruye el “Manual de Normas Técnicas para la Señalización, Control y regulación del Tránsito en vías donde se realicen trabajos”, el Decreto N° 90/2002 (publicado en D.O. el 20/01/2003) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que aprueba el nuevo texto y anexos del capítulo quinto del “Manual de señalización de tránsito”, la Asesoría a la I.T.O. deberá supervisar permanentemente el estado y suficiencia de la señalización de obras, comunicando oportunamente a la I.T.O. sobre el cumplimiento correspondiente.

Del mismo modo, deberá verificar el cumplimiento por parte de la Empresa Contratista y sus Subcontratos declarados, respecto de su personal de las disposiciones establecidas en la Ley N° 16.744/68 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y Decretos N° 40/69 (Sobre Prevención de Riesgos Profesionales) y N° 54/69 (Constitución y Funcionamiento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad), todas del Min. del Trabajo y Previsión Social, comunicándolo oportunamente a la I.T.O. correspondiente.

Además de cumplir con la Legislación Laboral vigente, incluyendo la Ley Nº 20.123, Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

Reglamentos, Normas, Decretos, Leyes, Ordenanza, Manuales, y Código que se mencionan, aun cuando forman parte de la Licitación, no se incluyen en el legajo por considerarse conocidos de los oferentes.

2.4.2             Control de Cumplimiento de Normativa Extranjera de Seguridad Relativa a las Instalaciones de Transporte por Cable

La Asesoría deberá controlar el cumplimiento de la normativa específica para el sistema teleférico en sus etapas de diseño y construcción, además de considerar estas en la etapa previa de desarrollo de bases técnicas y recomendaciones posteriores.

Se considera como normativa vigente la que corresponde y derive del REGLAMENTO (UE) 2016/424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE.

No obstante, y de acuerdo con lo indicado en las Labores de la asesoría previo al inicio del contrato, respecto a la preparación de bases técnicas y apoyo durante el proceso de licitación, la asesoría debe generar la definición y alcance de la normativa que regirá el contrato de diseño y construcción, pudiéndose indicar una normativa o reglamento más pertinente que reemplace el propuesto, lo anterior, bajo la aprobación estricta de la I.T.O.

2.4.3             Control de Disposiciones Ambientales

La Asesoría deberá controlar el cumplimiento de las especificaciones ambientales, en que se indican consideraciones especiales que deberá cumplir la empresa contratista, en lo que se refiere a manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos, empréstitos o botaderos, protección de recursos naturales (vegetación y fauna), restos históricos o arqueológicos, planes y programas de participación ciudadana, plantas de producción de materiales, taludes de corte y terraplenes, suspensión temporal de los trabajos por periodos prolongados, transporte durante la faena de construcción, desvíos, cuidados de recursos de agua, terminaciones, aseo y presentación final de la obra, sanciones, etc.

En general, deberá supervisar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 19.300/94, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones. La asesoría deberá velar en particular por el cumplimiento de la Norma NCh3562:2019 “Gestión de Residuos”.

La Asesoría deberá supervisar el cumplimiento de lo indicado en las Bases del contrato de construcción en lo que se refiere a impacto ambiental e informar cada vez que sea necesario al respecto.

2.5                  Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

La Asesoría deberá revisar en profundidad el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por la empresa contratista, y los planes de ensayes pertinentes en específico informando a la I.T.O. las recomendaciones y correcciones que deban implementarse para una óptima aplicación. Posteriormente deberá controlar su estricto cumplimiento por parte del contratista, y controlar aquellos aspectos que no sean cumplidos a cabalidad, así como controlar las correcciones al proceso constructivo que ello implique.

2.6                  Mantenimiento de Archivos Actualizados

La Asesoría deberá mantener archivos actualizados en obra de todos los documentos relacionados con su labor ya sean originales o duplicado, y que permitan responder en forma rápida e inmediata consultas en el momento que éstas se requieran. Toda la información de que tome conocimiento debe considerarse confidencial y no podrá ser compartida ni divulgada de ningún modo sin autorización de SERVIU Metropolitano. La asesoría debe asegurar además los respaldos de la información digital que maneje.

Toda la información que tenga relación con la calidad de la obra, así como también la correspondencia al respecto (por vía de ejemplo, y sin ser excluyente: certificados de ensayes de granulometría, Proctor, CBR, densidades, resistencias, etc.), tanto del Autocontrol, como los propios de la Asesoría deberán mantenerse en archivos ordenados,  los que una vez finalizada la labor de la Asesoría deberán quedar en poder del SERVIU Metropolitano cuando se haya completado toda la información disponible hasta la fecha de liquidación del contrato de Asesoría. Esta información deberá entregarse en uno o los volúmenes necesarios empastados junto con el Informe Final. Asimismo, deberá entregar entonces un completo informe de todos los controles que aún quedan pendientes.

2.7                  Informes de Control y Avance del Contrato a Inspeccionar

2.7.1             Entrega de Informes Etapa de Diseño

2.7.1.1         Informe Mensual de Diseño

Se deberá entregar un Informe mensual, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a informar, que cubra periodos de 28 días y contenga el resumen del período, indicando toda la información relevante en cuanto a definiciones del diseño y avance de las etapas e hitos correspondientes al contrato de la obra en su etapa de diseño.

Además, se debe incluir en el informe el porcentaje de avance de los diseños y grado de cumplimiento del programa o carta Gantt presentado por el contratista, las problemáticas y soluciones planteadas, indicando cuales de ellas presentan modificaciones del proyecto definitivo que pudiesen significar una modificación del contrato.

En cada informe, se deberá al menos entregar lo siguiente:

a)    Informe de avance, resumiendo las principales actividades, hitos alcanzados, problemáticas y resoluciones ocurridas durante el periodo.

b)   Análisis y actualización de carta Gantt y programa de trabajo para el diseño presentado por el contratista, indicando los hitos relevantes y plazos para el cumplimiento del programa de trabajo.

c)    Planos y especificaciones de diseño consolidados hasta la fecha, tabla de elementos pendientes y compromisos para el siguiente periodo de 28 días.

d)   Análisis de ruta crítica actualizado a la fecha de presentación del informe.

e)    Todo elemento que la Asesoría considere relevante como parte integral de la fiscalización de las labores de diseño.

f)    Junto con la información requerida, se deberá presentar el estado de pago del período informado, y su estructuración, será concordada con la I.T.O.

g)    Todo esto en formato digital para ser enviado a la I.T.O., y con respaldo en físico para mantener en el archivo de la obra.

2.7.1.2         Informe Final de Diseño

La Asesoría deberá apoyar a la I.T.O. y la empresa contratista a confeccionar y entregar un informe final, el cual deberá ser entregado durante los 30 días siguientes a su término, que resuma todos los antecedentes del diseño, el cual deberá contener todos los planos, especificaciones y consideraciones necesarias para la ejecución de las obras, obtención de permisos, factibilidades, y cualquier otro requerido por autoridades competentes.

Además, dentro del mismo plazo, deberá confeccionar un informe de cierre de la etapa de diseño el cual deberá ser entregado durante los 30 días siguientes a su término, en el cual se deberán señalar las labores efectuadas por la Asesoría, sin perjuicio de continuar las labores del contrato hasta la fecha de término de éste entregando un informe adicional, el que deberá ser entregado dentro de 15 días contados desde su solicitud, en caso de ser necesario, situación que será evaluada por el I.T.O.

Deberá detallar, al menos:

a)    Cuadro Resumen de los Diseños según formato entregado por la I.T.O.

b)   Minuta ejecutiva resumen de los diseños y de los hechos más relevantes ocurridos en su confección (máx. 10 páginas).

c)    Problemáticas y puntos relevantes a considerar durante la ejecución de las obras.

d)   Revisión y chequeo de aplicación de todas las normativas correspondientes en cuanto a los diseños consolidados, para poder dar inicio a la ejecución de las obras. Validando el plan de Certificados de Control de Calidad propuestos para cada elemento de acuerdo al Itemizado y Especificaciones Técnicas del contrato de Diseño y Construcción a fiscalizar.

e)    Análisis, Reporte y Resumen de multas aplicadas al Contrato.

f)    Evaluación de la aplicación de los planes de aseguramiento de la calidad, seguridad, y toda otra información requerida por la ITO.

g)    Plan de Inspección técnica de obras por parte de la Asesoría, el cual deberá indicar las labores a realizar de acuerdo con lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas y actualizadas de acuerdo con la consolidación de los diseños por parte de la empresa contratista.

h)   Todo esto en formato digital para ser enviado a la I.T.O., y con respaldo en físico para mantener en el archivo de la obra.

Además, si de los informes solicitados se desprende que la Asesoría no satisface las necesidades, no es idónea o no cautela los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada, el SERVIU Metropolitano se reserva el derecho de dar término anticipado al contrato, haciendo efectiva a su favor la garantía y retenciones.

2.7.2             Entrega de Informes Etapa Construcción

2.7.2.1         Informe Mensual de Construcción

Se deberá entregar un Informe mensual, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a informar, que cubra periodos de 28 días y contenga el resumen del período de ejecución de la obra, indicando toda la información relevante en cuanto a definiciones de obra y avance de las etapas e hitos correspondientes al contrato de la obra en su etapa de diseño. En este informe se justificará el programa de cajas entregado durante el inicio del período.

Además, se debe incluir en el informe el porcentaje de avance de las obras y grado de cumplimiento del programa o carta Gantt presentado por el contratista, las problemáticas y soluciones planteadas, indicando cuales de ellas presentan modificaciones del proyecto definitivo que pudiesen significar una modificación del contrato.

Deberá detallar, al menos:

a)    Informe de avance, resumiendo las principales actividades, hitos alcanzados, problemáticas y resoluciones ocurridas durante el periodo.

b)   Análisis y actualización de carta Gantt y programa de trabajo para el diseño presentado por el contratista, indicando los hitos relevantes y plazos para el cumplimiento del programa de trabajo.

c)    Análisis de ruta crítica actualizado a la fecha de presentación del informe.

d)   Informar detalladamente sobre el seguimiento de la Ley Nº 20.123 de Subcontratación y D.S. 594, condiciones de higiene mínimas que se deben tener presente en las instalaciones de faena adjuntando fotografía que demuestre el cabal cumplimiento de éste.

e)    Evaluación de la aplicación de la normativa exigida para el contrato, correspondencia con los diseño y planes de trabajo.

f)    Como Anexo al informe deberá incluir un juego fotográfico en donde se muestre el estado de avance de la obra por partida ejecutada o en ejecución, con su correspondiente respaldo digital.

g)    Todo elemento que la Asesoría considere relevante como parte integral de la fiscalización de las labores de diseño.

h)   Junto con la información requerida, se deberá presentar el estado de pago del período informado, y su estructuración, será concordada con la I.T.O.

i)     Todo esto en formato digital para ser enviado a la I.T.O., y con respaldo en físico para mantener en el archivo de la obra.

2.7.2.2         Informe Final de Construcción

La Asesoría deberá confeccionar y entregar un informe final, el cual deberá ser entregado durante los 30 días siguientes a su término, que resuma todos los antecedentes del contrato, así como las labores efectuadas por la Asesoría, sin perjuicio de continuar las labores del contrato hasta la fecha de término de éste entregando un informe adicional, el que deberá ser entregado dentro de 15 días contados desde su solicitud, en caso de ser necesario, situación que será evaluada por el director de cada una de las obras.

Deberá detallar, al menos:

a)    Cuadro Resumen de las Obras según formato entregado por la I.T.O.

b)   Minuta ejecutiva resumen de las obras y de los hechos más relevantes ocurridos en su ejecución (máx. 10 páginas).

c)    Dificultades de la Ejecución de Obras.

d)   Revisión y chequeo de todos los Certificados de Control de Calidad de acuerdo al Itemizado y Especificaciones Técnicas.

e)    Análisis, Reporte y Resumen de multas aplicadas al proveedor, por incumplimientos del contrato.

f)    Evaluación de la aplicación de la normativa exigida para el contrato, correspondencia con los diseño y planes de trabajo.

g)    Evaluación de la aplicación del plan de Aseguramiento de la Calidad.

h)   Evaluación de la aplicación del plan de Seguridad, y toda otra información requerida por la ITO.

i)     Análisis, evaluación y observaciones de los planes de operación, mantenimiento y complementarios entregados por la empresa contratista.

Además, si de los informes solicitados se desprende que la Asesoría no satisface las necesidades, no es idónea o no cautela los intereses fiscales en forma oportuna y adecuada, el SERVIU Metropolitano se reserva el derecho de dar término anticipado al contrato, haciendo efectiva a su favor la garantía y retenciones.

2.8                  Otras Labores a Realizar por la Asesoría

El personal de la Asesoría deberá conocer e interpretar especialmente lo dispuesto en las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización D. S. N° 236 de 2002 (V. y U.), Bases y todos los antecedentes que digan relación con el Contrato de Obra y Asesoría.

El SERVIU Metropolitano se reserva el derecho de disponer la remoción de los profesionales señalados si, de los informes que solicite la I.T.O., se infiere el desconocimiento de los antecedentes ya señalados.

Será especial preocupación de la asesoría verificar que en los lugares en donde se ejecuten obras, se materialicen los letreros institucionales, según el formato especificado en los antecedentes del contrato de obras, informando permanentemente, de esta situación a la I.T.O.; para ello se requiere confeccionar el material de apoyo necesario para informar adecuadamente al ámbito municipal, acerca del avance programado y real de las obras, y a la vez levantar actas de reunión y acuerdos que serán reportados al Jefe Sección Proyectos e Inspección Programa Pavimentos Participativos, para su evaluación y retroalimentación correspondiente.

Para recibir la retroalimentación adecuada, la Asesoría también deberá considerar su participación en Mesas de Trabajo con la Contraparte Técnica, donde participarán organismos tales como: Parque Metropolitano de Santiago, SEREMI MINVU, Municipios, u otros organismos asociados al presente proyecto, además de SERVIU Metropolitano.

Las visitas a terreno de cada uno de los profesionales que integran la Asesoría, inclusive el Jefe de Asesoría, serán de carácter obligatorio para todos y deberán ser comunicadas a la I.T.O. Queda excluido únicamente el experto que no resida en el país, el cual podrá asistir a la obra de manera remota, conforme el sistema de videoconferencia solicitado en lo equipos y recursos para la asesoría.

3                       DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

La Asesoría deberá mantener comunicaciones con la I.T.O. relativas al contrato de asesoría, hitos relevantes para el diseño, y obras ejecutadas en cada especialidad, durante todas las jornadas de las faenas, incluyendo aquellas jornadas especiales, y los aspectos relevantes que presentaron en ella, dejando constancia de las reuniones efectuadas, los acuerdos, etc. Esta comunicación deberá ser por escrito vía memorándum, correo electrónico, o vía WhatsApp.

4                       REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

4.1                  Equipo de la Asesoría

Se deberá contar con los profesionales y técnicos que se indican en el siguiente cuadro, lo cual será evaluado de acuerdo con lo indicado en bases administrativas:

(*) El experto en sistemas electromecánicos de transporte de personas por cable deberá acreditar su experiencia con certificados emitidos por las entidades u organizaciones en las que desempeñaron dichas labores, en el caso de extranjero deberán estar validados legalmente en su país de procedencia. Su dedicación no será exclusiva a la obra, pero deberá validar toda documentación técnica referente al sistema electromecánico, tanto en las etapas de diseño como construcción, participando activamente en la confección y revisión de estos documentos.

4.2                  Funciones del Equipo de la Asesoría

A continuación, se describen las principales funciones de cada uno de los miembros del equipo de la asesoría, las cuales se describen a modo de referencia, y deben ser complementadas con lo indicado anteriormente en las labores de la asesoría.

4.3                  Dedicación del Equipo de la Asesoría

Para el desarrollo de las labores contratadas, el personal profesional y administrativo perteneciente a la Asesoría deberá cumplir al menos con la dedicación exigida para cada una de las etapas del contrato de asesoría.

La dedicación exigida, deberá ser cumplida en horario similar al de la empresa Constructora que ejecute las obras, incluyéndose sábados y domingos si las necesidades de estas obras a juicio de la I.T.O. así lo requieran, lo que no dará derecho a la Asesoría a formular cobro por horas o labores extraordinarias a este SERVIU Metropolitano, lo cual no excluye de ningún modo a la Asesoría de sus obligaciones laborales de acuerdo con la Leyes vigentes.

El personal de la Asesoría deberá ejecutar su labor en la jornada de trabajo que se defina en las presentes Bases de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Lo indicado, deberá ser absorbido por la Asesoría en la evaluación económica de su oferta y no dará derecho a cobro extraordinario alguno.

a)    Dedicación de la asesoría previo al inicio del contrato, respecto al estudio de antecedentes y apoyo durante el proceso de licitación de diseño y construcción.

b)   Dedicación de la asesoría en la Etapa de Diseño

c)    Dedicación de la asesoría en la Etapa de Construcción

4.3.1             Duración de las Etapas del Contrato de Asesoría

El contrato de asesoría consta de tres etapas, las que se han tratado de manera independiente en especificaciones técnicas y se individualizan a continuación:

a)    Etapa previa al inicio del contrato de diseño y construcción.

b)   Etapa de Diseño.

c)    Etapa de Construcción.

Durante la transición entre una etapa y otra, se deberán cumplir plazos normativos que podrán o no modificar la duración definitiva de cada una, por lo que la asesoría deberá considerar los plazos establecidos para cada etapa en el cronograma de dedicación como una referencia para la preparación de su oferta, los cuales podrán finalmente sufrir modificaciones durante la ejecución del contrato.

Lo anterior, para establecer que la integración de los miembros entre cada etapa puede ser modificada durante la ejecución del contrato, más no su dedicación una vez ya iniciada las etapas correspondientes.

Cualquier modificación de la duración definitiva de cada una de las etapas, y por ende del contrato, será debidamente tratada con la Asesoría, entendiendo que los motivos de estas escapan de las capacidades de SERVIU Metropolitano, y que pudiesen afectar la duración total del contrato de Asesoría.

4.3.2             Equipos y Recursos de la Asesoría

Para el desarrollo de las labores contratadas, el personal profesional y administrativo perteneciente a la Asesoría deberá contar desde el inicio de sus labores, con todo el equipo solicitado para la inspección técnica de obras, el cual incluirá al menos los siguientes implementos. El suministro de los equipos y recursos deberá coincidir con la incorporación de los miembros del equipo de la asesoría las labores del contrato, y estar disponible al menos en dicho momento.

Todos los equipos descritos a continuación deben ser considerados en cuanto a las especificaciones indicadas, pudiendo presentar modelos o marcas diferentes que cumplan con la condición de ser equivalente técnico a lo requerido:

a)    No deberá considerar en su oferta el costo de instalaciones de oficina, por lo que ocupará las oficinas dispuestas para ello por el SERVIU Metropolitano previo el inicio de las obras, y por el contratista de las obras dentro de su instalación de faena al iniciar el contrato de diseño y construcción.

b)   Un (1) vehículo año 2016 o superior, cilindrada 1.500 o superior, tipo minivan de pasajeros, capacidad de carga mínima 6 pasajeros, transmisión manual, frenos ABS, aire acondicionado, alarma, cierre centralizado, alza vidrios eléctricos, doble airbag.

-      Seguro de todo riesgo, responsabilidad civil y terceros.

-      Logo en ambas puertas delanteras que identifique como vehículo de la asesoría técnica.

-      Patentes, combustible, revisiones técnicas, mantención, reparación, peajes, estacionamientos, y todo otro cargo adicional deberán ser considerados como costo directo e incluidos dentro del precio del recurso.

c)    Equipo de seguridad para todos los profesionales y administrativos tales como:

-      Chalecos reflectantes tipo geólogo con malla color azul, certificación Norma Chilena Oficial.

-      Cascos de seguridad, color blanco, tipo North con arnés o similar.

-      Zapatos o bototos de seguridad térmico, certificación Norma Chilena Oficial.

-      Otros equipos necesarios para la correcta ejecución de las labores de asesoría, conforme la normativa vigente.

d)   Seis (6) Teléfonos celulares tipo Smartphone, 4G RAM, cámaras 12 MP, batería 3500mAh, memoria interna de 64 GB, SDXC clase 10 128 GB, IP68.

-      Minutos ilimitados, internet 4GLTE 20 Mbps comprobable de descarga permanente.

-      Todo miembro de la asesoría deberá contar con su equipo celular, disponible durante toda la jornada de trabajo.

e)    Cinco (5) Computadores tipo Ultrabook con al menos un procesador i7-7600U, 16 Gb DDR4-2133 dual-channel, 500GB SSD, HD Graphics 620.

-      Sistema Operativo Windows 10 para todos los equipos.

-      Licencias MS Office (al menos Word, Excel, Project) para todos los equipos.

-      Licencias Autocad LT 2020 para 4 equipos.

-      Banda Ancha Móvil Ilimitada 4GLTE 20 Mbps comprobable de descarga permanente, para todos los equipos.

-      Router para conexión de Banda Ancha Móvil.

f)    Un (1) Escáner digitalizador de documentos a color que cuente como mínimo con las siguientes características

-      Conexión USB 3.0. de alta velocidad, módulo de red.

-      Resolución 600 dpi, modo de escaneo a color / Escalas de gris

-      Tamaño de documento Máx. 21.6 x 609.6 cm, Mín. 5 x 5 cm

-      Modelo WorkForce Es-400 o similar.

g)    Un (1) Multifuncional Plotter que cuente como mínimo con las siguientes características:

-      Color: 2400x1200 dpi

-      Número de cartuchos de impresión: 4

-      Tipos de tinta compatible: Pigmentadas

-      Tamaños de papel estándar (medida de los rollos): de hasta 610 mm de ancho.

-      Conectividad, estándar: USB.

-      Wireless LAN IEEE / (802.11 b/g/n)4

-      Modelo SureColor T3170 o similar.

h)   Además, se deberá incluir todos los consumibles para el desarrollo de las actividades tales como:

-      Papel tamaño carta.

-      Papel tamaño oficio.

-      Carpetas para archivo.

-      Archivadores rápidos tamaño oficio.

-      Cuadernos y artículos de escritorio.

-      Papel Bond para plotteo.

-      Tintas para plotter color negro.

-      Tintas de cada color para plotteo.

-      Juego de cabezales.

-      Considerar las mantenciones y repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.

i)     Un (1) Televisor SMART TV de 55" Full HD.

-      Soporte para la pared o base, según defina la I.T.O. su ubicación final

-      Cableado para su correcto funcionamiento debe estar considerado y debe quedar cubierto (cables HDMI, corriente, Red, Etc.).

j)     Un (1) Sistema para videoconferencia con al menos las siguientes características:

-      Cámara: panorámica, inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola. Full HD 1080p 30 fps.

-      Control Remoto: para cámara, sistema manos libres y control de llamadas.

-      Sistema de manos libres: Cancelación de eco acústico, tecnología Bluetooth y NFC.

-      Micrófonos: Cuatro micrófonos omnidireccionales, Radio de captación: 6m / 20 ft

-      HUB Central de alimentación para todos los componentes. Cable de alimentación 3 m.

-      Soporte de doble función tanto para montaje en pared como en escritorio

-      Compatibilidad y Conexión: Conexión USB Plug and Play, certificación para aplicaciones de videoconferencia.

-      Modelo Group o similar.

k)    Servicio de almacenamiento en la Nube con acceso remoto para la ITO, Personal de la Asesoría y la empresa encargada de las labores de diseño y construcción.

-      Deberá mantener documentación actualizada de la obra de manera constante.

-      Deberá mantener conexión constante a internet, con el propósito de poder consultar los documentos desde cualquier ubicación y a toda hora.

-      Al finalizar la obra se deberá entregar toda la información respaldándola en Disco duro portátil con al menos las siguientes características: Disco duro portátil, capacidad mínima 2TB, Interfaz USB3.0 compatible con USB 2.0, compatibilidad con sistema operativo MS Windows.

Todos estos equipos solicitados deberán ser nuevos o en perfectas condiciones, funcionales para el desarrollo de las labores.

Los equipos solicitados son de propiedad o arriendo de la empresa adjudicataria de la asesoría, y no deberán ser entregados al finalizar el contrato.

En el caso de los equivalentes técnicos o similares, éstos serán aprobados por el I.T.O. del SERVIU, y en caso de no cumplir con dicha condición, deberán ser sustituidos por el oferente en el plazo que éste determine para ello, de lo contrario se aplicará la multa correspondiente.

El SERVIU Metropolitano no se hará responsable por el deterioro, mala manipulación, robo o hurto de los equipos indicados en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la Asesoría su seguro y garantía por todo el período de vigencia del contrato. Su plazo de reposición, en caso de cualquiera de los eventos mencionados, será el plazo que establezca la I.T.O.