Licitación ID: 4857-17-LE22
Instalación y Certificación de Gas Sello Verde
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global
Cod: 72102301
INSPECCIÓN, REGULARIZACIÓN, INSTALACIÓN, MODIFICACIÓN, MAS CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS (SELLO VERDE) PARA ESCUELA G-857 MAPUDUNGUN Y JARDIN VTF PICHI KUYEN DE LA COMUNA DE TIRÚA.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Instalación y Certificación de Gas Sello Verde
Estado:
Adjudicada
Descripción:
LICITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUIRIR INSPECCIÓN, REGULARIZACIÓN, INSTALACIÓN MODIFICACIÓN, MAS CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS SELLO VERDE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: ESCUELA G-857 MAPUDUNGUN Y JARDIN VTF PICHI KUYEN DE LA COMUNA DE TIRÚA. POSTULAR DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, MAS TODOS SUS ANEXOS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Unidad de compra:
Educación
R.U.T.:
69.160.700-3
Dirección:
Avenida Costanera 080
Comuna:
Tirúa
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-03-2022 13:00:00
Fecha de Publicación: 24-02-2022 0:39:00
Fecha inicio de preguntas: 24-02-2022 9:00:00
Fecha final de preguntas: 28-02-2022 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-02-2022 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-03-2022 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-03-2022 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 17-03-2022 11:31:25
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo N°1 Identificación del Oferente Red de Gas ID 4857-17-LE22
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°2 Declaracion Jurada Red de Gas ID 4857-17-LE22
 
2.- Anexo N°2 Declaracion Jurada Red de Gas ID 4857-17-LE22
 
3.- Anexo N°4 Identificacion del Personal Red de Gas ID 4857-17-LE22
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°3 Oferta Economica y Plazos Red de Gas ID 4857-17-LE22
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos PARAMETROS PUNTAJE Oferta cumple todos los requisitos formales de presentación de la misma y se acompañan todos los antecedentes requeridos de acuerdo al pto. 8.3 100 Oferta incumple los requisitos formales y/u omite antecedentes o certificaciones detallados en el pto. 8.3 al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del Art. 40 del Reglamento de la Ley N°19.886 0 17%
2 Plazo de Entrega PARAMETROS PUNTAJE Oferta ofrece como plazo de ejecución menos de 15 días corridos. 100 Oferta ofrece como plazo de ejecución más de 15 Días corridos hasta 20 días 70 Oferta ofrece como plazo de ejecución más de 20 días corridos hasta 25 días 50 Oferta ofrece como plazo de ejecución más de 25 días corridos hasta 30 días 30 Oferta ofrece como plazo de ejecución más de 30 días corridos o no especifica 0 35%
3 Precio Menor precio mayor puntaje, se evaluará de acuerdo a la siguiente formula: Pt= ((Po/Pa, b) * 100) *F Pt: Puntaje Total Po: Oferta de Menor precio Pa,b: Otras ofertas (precio) F: Factor Ponderación 48%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Traspaso Municipal 2022
Monto Total Estimado: 8000000
Justificación del monto estimado Se contempla realizar el servicio de “INSPECCIÓN, REGULARIZACION, INSTALACION, MODIFICACIÓN, MÁS CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED DE GAS SELLO VERDE” En los Establecimientos Educacionales de Mapudungun de la localidad de San Ramón y Jardín VTF Pichi
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Esta adquisición se costeará con fondos TRASPASO MUNICIPAL año 2022.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Nataly Del Pilar Madriaga Huenul
e-mail de responsable de pago: natalymadriaga@munitirua.com
Nombre de responsable de contrato: Nataly Del Pilar Madriaga Huenul
e-mail de responsable de contrato: natalymadriaga@munitirua.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2448662-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Tirúa – Departamento Comunal de Educación
Fecha de vencimiento: 31-05-2022
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes BAE y sus especificaciones técnicas.
Glosa: Garantía fiel cumplimiento del contrato “INSPECCIÓN, REGULARIZACION, INSTALACION, MODIFICACIÓN, MÁS CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED DE GAS (SELLO VERDE)”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde su fecha de vencimiento, a la dirección comercial que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y será enviada por correo certificado.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Tirúa – Departamento Comunal de Educación
Fecha de vencimiento: 30-09-2022
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento y buena ejecución de la obra, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier desperfecto o daño de obra, por su mala ejecución o utilización de materiales deficientes.
Glosa: Garantía correcta ejecución de la obra “INSPECCIÓN, REGULARIZACION, INSTALACION, MODIFICACIÓN, MÁS CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE RED DE GAS (SELLO VERDE)”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de correcta ejecución de la obra, se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de vencimiento de esta garantía, a la dirección que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y será enviada por correo certificado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”.

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio plazo de ejecución de obras. Como último criterio de desempate se establece el de cumplimiento requisitos formales.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.