Ficha Licitación

Licitación ID: 4858-2-LQ24

CONSERVACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIRUA, Finanzas

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Alumbrado público	1 Unidad
Cod: 39111603	1 Unidad
CONSERVACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE TIRUA.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS

Estado:

Revocada

Descripción:

CONSERVACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE TIRUA.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TIRUA

Unidad de compra:

Finanzas

R.U.T.:

69.160.700-3

Dirección:

Avenida Costanera 080, Tirua

Comuna:

Tirúa

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-04-2024 9:00:00

Fecha de Publicación: 01-03-2024 10:33:11

Fecha inicio de preguntas: 01-03-2024 12:00:00

Fecha final de preguntas: 19-03-2024 19:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-03-2024 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-04-2024 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-04-2024 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 31-05-2024 19:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

1° Visita a Terreno 08-03-2024 11:00:00

2da Visita a terreno 18-03-2024 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- bases de licitacion

Documentos Técnicos

1.- Especificaciones tecnicas

2.- RESPUESTAS ACLARATORIAS

Documentos Económicos

1.- Solicitud de adquisicion

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EVALUACIÓN OFERTA TIEMPO DE EJECUCIÓN (EOTE):	La mejor oferta (de más bajo tiempo de ejecución) obtendrá el puntaje mayor el cual se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla. Plazo de ejecución puntaje 30 días 100 puntos Mayor a 30 días y menor a 45 50 puntos Mayor a 45 días y menor o igual a 60 días 30 puntos Mayor a 60 días 0 puntos	40%
2 Experiencia de los Oferentes	Se estimará en base a la experiencia que se acredite en obras de instalación de paneles fotovoltaicos, y que tengan más de 100 paneles fotovoltaicos todo en uno instalados de acuerdo a lo señalado en el punto 11 de los Antecedentes Técnicos del Artículo Nº11 de las presentes BAE. Para ello se medirá la experiencia acreditada en número de obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos, según la siguiente tabla: Experiencia en proyectos similares puntaje Posee experiencia de 10 o más obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 100 puntos Posee experiencia de 9 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 90 puntos Posee experiencia de 8 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 80 puntos Posee experiencia de 7 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 70 puntos Posee experiencia de 6 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 60 puntos Posee experiencia de 5 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 50 puntos Posee experiencia de 4 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 40 puntos Posee experiencia de 3 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 30 puntos Posee experiencia de 2 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 20 puntos Posee experiencia de 1 obras de instalación y/o conservación de paneles fotovoltaicos todo en uno. 10 puntos	40%
3 EVALUACIÓN OFERTA GARANTÍA	Garantía técnica en la instalación puntaje Mayor a 18 meses. 100 puntos Mayor o igual a 12 meses y menor a o igual 18 meses. 80 puntos Mayor a 9 meses y menor o a 12 meses. 50 puntos Mayor o igual a 6 meses y menor o igual a 9 meses. 20 puntos Menor a 6 meses 0	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	GOBIERNO REGIONAL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	EVANGELINA FAUNDEZ MONTE
e-mail de responsable de pago:	evangelinafaundez@munitirua.com

Nombre de responsable de contrato:	EDUARDO IBARRA GARNICA
e-mail de responsable de contrato:	EDUARDOIBARRA@MUNITIRUA.COM
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2445837-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación No podrá el contratista subcontratar la obra completa. Con todo el contratista mantendrá la responsabilidad por los trabajos o servicios realizados por el subcontratista.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	29-06-2024
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Esta garantía, está destinada a resguardar, que las ofertas que se presentan a evaluación de parte de la comisión de la Municipalidad de Tirúa, son serias, y responden a entregar y satisfacer, todos los requerimientos dados en las bases de licitación, términos de referencia y sus anexos.

Glosa:	Garantía por seriedad de la oferta del Proyecto “[SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DETIRÚA”. Municipalidad de Tirúa.

Forma y oportunidad de restitución:	para ser restituida esta garantía, el oferente, deberá solicitar, mediante correo electrónico, al funcionario a cargo, descrito en el ARTICULO N°6, de las presentes bases, que se restituya la boleta de garantía de seriedad de la oferta, y esta solo podrá ser entregada, una vez se haya adjudicado la presente licitación, o se venza su valides. Esta garantía, será posible retirar de manera física en la oficina de Tesorería, o puede ser enviada por correo certificado al oferente, con cargo de gastos de envío a este último. Ésta deberá entregarse físicamente en la Oficina de Partes Municipal de Tirúa, en sobre sellado y en el reverso indicar “Garantía por seriedad de la oferta del Proyecto [SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DETIRÚA", en fuente ARIAL NARROW nº 12, para ser redestinada al Departamento de Obras Municipales. El plazo será hasta las 17:00 horas del día de cierre de la licitación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	31-07-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas del artículo nº 24 de las presentes BAE.

Glosa:	Garantía fiel cumplimiento del contrato “[SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE TIRÚA". Municipalidad de Tirúa.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a siete (7) días hábiles, contados desde el ingreso de la garantía de la correcta ejecución de la obra y/o su fecha de vencimiento, a la dirección comercial que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y será enviada por correo certificado.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	29-06-2025
Monto:	10 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento y buena ejecución de la obra, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier desperfecto o daño de obra, por su mala ejecución o utilización de materiales deficientes.

Glosa:	Garantía correcta ejecución de la obra “[SATE] CONSERVACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES, COMUNA DETIRÚA". Municipalidad de Tirúa.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de correcta ejecución de la obra, se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a siete (7) días hábiles, contados desde su fecha de recepción definitiva de la obra, a la dirección comercial que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y será enviada por correo certificado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En la eventualidad de producirse un empate de PPO, se dará como prioridad a la experiencia, de persistir el empate, se definirá por plazo de ejecución EOTE, de persistir empate se definirá por la oferta de garantía EOG.

Subir