Ficha Licitación

Licitación ID: 4858-38-LE22

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIRUA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de casas	1 Unidad
Cod: 72131502	1 Unidad
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Las presentes bases administrativas, están destinadas a la adquisición del servicio de CONTRATO DE SUMA ALZADA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL PROYECTO EVA CATRILEBUL NORIN”. Por un valor disponible de 600 uf

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TIRUA

Unidad de compra:

Finanzas

R.U.T.:

69.160.700-3

Dirección:

Avenida Costanera 080, Tirua

Comuna:

Tirúa

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-03-2022 16:00:00

Fecha de Publicación: 21-03-2022 12:00:39

Fecha inicio de preguntas: 21-03-2022 16:35:00

Fecha final de preguntas: 28-03-2022 15:45:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-03-2022 15:45:00

Fecha de acto de apertura técnica: 31-03-2022 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-03-2022 16:01:00

Fecha de Adjudicación: 06-04-2022 16:25:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

REUNION PREVIA Y VISITA A TERRENO 25-03-2022 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO N°1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

2.- ANEXO N°2 D E C L A R A C I O N J U R A D A S I M P L E C O N O C I M I E N T O P R O P U E S T A

3.- ANEXO N°3 D E C L A R A C I O N J U R A D A N O T A R I AL

4.- ANEXO N°4 D E C L A R A C I O N J U R A D A S I M P L E

5.- ANEXO N°5 D E C L A R A C I O N J U R A D A S I M P L E

6.- ANEXO N°7 E X P E R I E N C I A L A B O R A L

Documentos Técnicos

1.- ACREDITACIONES

2.- Permiso_de_edificacion_aprob._DOM-P3

3.- Permiso_de_edificacion_aprob._DOM-P2

4.- Permiso_de_edificacion_aprob._DOM-P3

5.- Estructuras-P4

6.- Estructuras-P3

7.- Estructuras-P2

8.- Estructuras-P1

9.- RESUMEN_DE_FINANCIAMIENTO

10.- RESOLUCION_APROBACION_PROYECTO_SANITARIO

11.- PROYECTO_DE_GAS

12.- PRESUPUESTO_DETALLADO_DEL_PROYECTO

13.- PLANOS_DE_FUNDACION_Y_ELEVACION

14.- PLANIMETRIA

15.- INFORME_VISITA_A_TERRENO

16.- ESPECIFICACIONES_RESUMIDAS

17.- ESPECIFIACIONES_TECNICAS_ARQUITECTURA

18.- ESPECIALIDADES_PROYECTO_AGUA_POTABLE

19.- DECLARACION_NUCLEO_FAMILIAR

20.- CREACION_DE_PROYECTO

21.- CONFIRMACION_DE_VIGENCIA__ENTIDAD_PATROCINANTE

22.- CERTIFICADO_DE_INFORMACIONES_PREVIAS

23.- CERTIFICADO_DE_FACTIBILIDAD_ELECTRICA

24.- CERTIFICADO_DE_AGUA_POTABLE

25.- CARTA_GANTT_DEL_PROYECTO

26.- CARTA_GANT_POR_MODELO_DE_VIVIENDA

27.- APU

28.- ANTECEDENTES

29.- ANTECEDENTES_GRUPALES_-_LISTADO_DE_BENEFICIARIOS

30.- BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

31.- EETT ARQUITECTURA 1 RESUMIDAS

32.- EETT ARQUITECTURA 2 eva catrilelbun

33.- eett arquitectura 3 Generalidades Eva catrilelbun

34.- EETT arquitectura 4 Habilitacion de terreno

35.- EETT arquitectura 5 Instalaciones eva catrilelbun

36.- EETT arquitectura 6 obra gruesa eva catrilelbun

Documentos Económicos

1.- ANEXO N°6 DECLARACION JURADA SIMPLE, DE RESUMEN DE LA OFERTA

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Se evaluará la cantidad de metros cuadrados de experiencia y no la cantidad de proyectos. Se evaluará la mejor experiencia en construcciones de viviendas sociales y/o económica acreditado por certificado emitido por el Jefe del Dpto. del organismo público competente encargado de la ejecución del proyecto. La ponderación de la experiencia tendrá una variación conforme a la experiencia en cercanía territorial, conforme a lo siguiente: A. Relativa a construcción en la provincia de Arauco 50%: Habrá mayor ponderación para construcción de viviendas sociales dentro de la provincia de Arauco, VIII Región del Biobío. B. Relativa a construcción fuera de la provincia de Arauco, pero dentro de la región 30%: La ponderación será menor que la provincial, pero mayor que la nacional en la experiencia que se presente a nivel regional. C. Relativa a construcción a nivel nacional, fuera de región del Biobío 20%: Finalmente la Ponderación a la experiencia en el resto del territorio nacional, tendrá una ponderación menor. Todo certificado de experiencia será verificado por parte de la comisión y finalmente la experiencia se evaluará ponderadamente conforme a la ubicación territorial y conforme a la siguiente fórmula: OE X(50provincial)+ OE x(30regional)+ OE x(20nacional) x40% MOE MOE MOE Donde MOE: Mayor Oferta Experiencia OE: Oferta a Evaluar	40%
2 CAPACIDAD ECONOMICA	capacidad económica segu certificado o constancia bancaria de capital o patrimonio del oferente, según la siguiente formula: (OMCE x 100) OE Dónde OMCE: Mayor Oferta Capacidad Económica. OE: Oferta Evaluada.	10%
3 PLAZO DE EJECUCIÓN	Mayor ponderación al menor plazo de Construcción según Carta Gantt, según la siguiente formula. (OMP x 100) OE Dónde OMP: Oferta Mínimo Plazo. OE: Oferta Evaluada.	40%
4 Cumplimiento de la formalidad de la oferta	Los oferentes deberán incorporar toda la documentación solicitada en las Bases Administrativas. En la eventualidad de producirse un empate entre dos o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Experiencia y en el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate el que hubiere obtenido el mayor puntaje en el Plazo de Ejecución y Capacidad Económica. El oferente que obtenga el mejor puntaje será el que se adjudique la oferta. La adjudicación y notificación se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso que las ofertas recibidas no sean convenientes para los intereses municipales desde el punto de vista del plazo y experiencia, la Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, en conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Compras Públicas.	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	presupuesto municipal, programa y convenios
Monto Total Estimado:	19030000

Justificación del monto estimado	MONTO DISPONIBLE 600 UF

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	EVANGELINA FAUNDEZ MONTE
e-mail de responsable de pago:	evangelinafaundez@munitirua.com

Nombre de responsable de contrato:	CARLOS HERRERA
e-mail de responsable de contrato:	carlosherrera@munitirua.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-9-52168475-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación No se permite para esta adquisición, ya que se tiene certeza solo de los antecedentes de quien de adjudica y no de terceros.-

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	17-05-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Garantía Bancaria, Irrevocable, a la Vista de Cobro Rápido y Efectivo. Se deberá ingresar en el portal en soporte electrónico y remitir físicamente a oficina de partes de la Municipalidad de Tirúa ubicada en avenida costanera 080 de la comuna de Tirúa. Beneficiario: la garantía de seriedad de la oferta, deberá estar a nombre de la Municipalidad de Tirua, Rut: 69.160.700-3. Forma de presentación: Este sobre deberá ser entregado en la fecha establecida en el calendario, hasta las 13:30 Hrs. La presentación de la garantía en formato electrónico se regirá por las normas de la ley 19.799 y deberá adjuntarse con los demás documentos requeridos a los oferentes en el plazo conferido para subir las postulaciones a www.mercadopublico.cl. El plazo para subir la garantía en el caso que se realice a través de firma electrónica será el mismo que rige para la presentación de la respectiva oferta y le será aplicable lo dispuesto en los arts. 3, 4 y 5 de la ley 19.799. Monto: 5% del valor total del contrato, expresada en U.F., o en pesos, moneda nacional, en cuyo caso deberá incluir, además, un monto adicional correspondiente a una proyección de reajuste calculado de acuerdo a un coeficiente que se fijará mediante resoluciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Glosa:	Garantía por seriedad de la oferta del Proyecto: “CONSTRUCCION DE PROYECTO EVA CATRILEBUL NORIN Municipalidad de Tirúa”.

Forma y oportunidad de restitución:	para ser restituida esta garantía, el oferente, deberá solicitar, mediante correo electrónico, al funcionario a cargo, descrito en el ARTICULO N°6, de las presentes bases, que se restituya la boleta de garantía de seriedad de la oferta, y esta solo podrá ser entregada, una vez se haya adjudicado la presente licitación, o se venza su validez. Esta garantía, será posible retirar de manera física en la oficina de Unidad de Vivienda, o puede ser enviada por correo certificado al oferente, con cargo de gastos de envió a este último. Ésta deberá entregarse físicamente en la Oficina de Partes Municipal de Tirúa, en sobre sellado y en el reverso indicar “Garantía por seriedad de la oferta “Construcción Proyecto Eva Catrilelbul Norin”. El plazo será hasta las 12:00 hrs. del día de cierre de la licitación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVIU REGION DEL BIO BIO , R.U.T: 61.820.0004-3
Fecha de vencimiento:	31-08-2022
Monto:	10 %

Descripción:	Debe ser tomada por el proponente participante y debe incluir Rut del mismo. No se aceptará el ingreso de dicho documento fuera de plazo, en consecuencia, es responsabilidad del proponente tomar los resguardos necesarios para que este documento sea entregado de la forma y el día que establezca la Entidad Patrocinante. El proponente deberá indicar el número telefónico de la institución que emitió la garantía y el nombre del contacto de dicha empresa, para revisar la veracidad del documento. La no presentación de esta Garantía en el plazo estipulado, dará derecho a la Municipalidad a desistir de la adjudicación y proceder a adjudicar la propuesta al segundo proponente mejor evaluado. Si la Garantía no ha sido extendida correctamente, no corresponde al monto o plazo mínimo de vigencia exigidos, no incluye la glosa o ésta no corresponde a la definida por SERVIU, o el nombre y/o el Rut del Oferente están mal extendidos, será rechazada debiendo ser reemplazada por otra. Si encontrándose próxima la expiración de la vigencia de esta garantía aún estuviere pendiente la recepción de las obras, el contratista deberá renovarla o reemplazarla antes de su vencimiento. En caso contrario, el SERVIU tendrá derecho a hacer efectiva esta garantía.

Glosa:	Será definida por el SERVIU luego de la obtención de la resolución de calificación definitiva del proyecto.

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de aumento de Plazo y/o aumento de Obras, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser renovada en atención al nuevo plazo contractual y/o al nuevo monto del contrato, según corresponda. En ambos casos, más 90 días corridos, generándose así el respectivo(s) Anexo(s) de Contrato(s) En caso de que la Garantía venza y aun no se ha terminado con las obras, será obligación del Oferente adjudicado renovarla con, a lo menos con 30 (treinta) días de anticipación a su vencimiento, por un monto y plazos similares a los establecidos en el punto anterior. En caso de no cumplir con este requisito, se hará efectiva la garantía vigente. La recepción provisoria no se efectuará si la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no se encuentra vigente a dicha fecha.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario desiste yo se niega en aceptar o rechaza la orden de compra dentro del plazo estipulado, la unidad técnica hará efectiva la boleta de garantía de seriedad de la oferta. Para este caso el municipio se reserva el derecho de proponer re-adjudicar o adjudicar, en caso que sea conveniente a los intereses del municipio, a los otros oferentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

Resolución de Empates

En la eventualidad de producirse un empate entre dos o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Experiencia y en el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate el que hubiere obtenido el mayor puntaje en el Plazo de Ejecución y Capacidad Económica.

El oferente que obtenga el mejor puntaje será el que se adjudique la oferta. La adjudicación y notificación se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl. En caso que las ofertas recibidas no sean convenientes para los intereses municipales desde el punto de vista del plazo y experiencia, la Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, en conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Compras Públicas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir