Ficha Licitación

Licitación ID: 4858-98-LP22

IMPLEMENTACION OBRA DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDIGENAS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIRUA, Finanzas

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de construcción o fabricación del pozo	1 Unidad
Cod: 71161413	1 Unidad
CONVENIO IMPLEMENTACION DE OBRA DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDÍGENAS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

IMPLEMENTACION OBRA DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDIGENAS

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El servicio consiste la contratación de un consultor de riego, acreditado por CONADI , el que deberá realizar obras de pozo profundo de 30-40 metros aprox, para 8 usuarios del sector de comillahue y cerreo negro de la Comuna de Tirúa, usuarios que cumplen con los requisitos que CONADI establece. Primero, el oferente adjudicado deberá generar un diagnóstico de las características del terreno, afluentes de agua y evidenciar trabajos agrícolas en los predios de los agricultores. Estas visitas serán realizadas por un consultor de riego acreditado por CONADI, quien evaluara en conjunto con los profesionales de la UDEL (Unidad de Desarrollo Economico Local) para determinar la viabilidad técnica y ejecución de “Implementación de sistemas de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar calidad de vida de familias indígenas de la Comuna de Tirúa”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TIRUA

Unidad de compra:

Finanzas

R.U.T.:

69.160.700-3

Dirección:

Avenida Costanera 080, Tirua

Comuna:

Tirúa

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-09-2022 15:32:00

Fecha de Publicación: 12-09-2022 17:49:25

Fecha inicio de preguntas: 12-09-2022 19:18:00

Fecha final de preguntas: 21-09-2022 19:18:00

Fecha de publicación de respuestas: 23-09-2022 19:18:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-09-2022 15:33:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-09-2022 15:33:00

Fecha de Adjudicación: 07-10-2022 16:40:35

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO 20-09-2022 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMATO N°2 DECLARACION JURADA SIMPLE

2.- FORMATO N°1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Documentos Técnicos

1.- BASES

2.- TERMINOS DE REFERENCIA

3.- FORMATO N°4

Documentos Económicos

1.- FORMATO N°3 RESUMEN OFERTA ECONOMICA

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Se estimará en base a la experiencia que se acredite en obras de riego, de acuerdo a lo señalado en el punto 1 de la letra b de los Antecedentes Técnicos del Artículo Nº11 de las presentes BAE. Para ello se medirá la experiencia acreditada en obras de riego ejecutadas. Po : Puntaje Oferente Oe : Oferta en evaluación (cantidad de obras de riego realizadas) Mo : Mejor Oferta (Oferente con Mayor sumatoria de obras de riego realizadas). Experiencia en proyectos similares puntaje Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 50 proyectos ejecutados 100 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 45 proyectos ejecutados 90 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 40 proyectos ejecutados 80 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 35 proyectos ejecutados 70 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 30 proyectos ejecutados 60 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 25 proyectos ejecutados 50 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 20 proyectos ejecutados 40 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 15 proyectos ejecutados 30 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 10 proyectos ejecutados 20 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con 1 a 9 proyectos ejecutados 10 puntos No posee experiencia en concursos de riego CONADI 0 puntos	40%
2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS	El plazo de entrega se evalúa de acuerdo a la proporción “A menor plazo mayor puntaje”. Se verificará por medio de la Carta Gantt entregada por el oferente, de acuerdo al punto 3 letra b) art. 11 de los Antecedentes Técnicos de las presentes BAE. Para ello se evaluará según la siguiente formula: FORMULA Po = (Me/Mo)x100 Po : Puntaje Oferente Me : Mayor plazo ofertado (en cantidad de tiempo) Ee : oferta de plazo de ejecución de obras a evaluar. El plazo de ejecución de las obras a contratar, no podrá ser inferior a 60 días corridos, ni superior a 100 días corridos	40%
3 OFERTA ECONOMICA	La mejor oferta económica (de más bajo costo) obtendrá el puntaje mayor el cual se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla. FORMULA Po = (Em/Eo)x100 Po : Puntaje Oferente Em : Mejor oferta económica (Menor oferta en pesos chilenos) Eo : oferta económica en evaluación.	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	presupuesto municipal, programa y convenios
Monto Total Estimado:	60000000

Justificación del monto estimado	PRESUPUESTO DISPONIBLE

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	4 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	EVANGELINA FAUNDEZ MONTE
e-mail de responsable de pago:	evangelinafaundez@munitirua.com

Nombre de responsable de contrato:	LORENA MONSALVEZ
e-mail de responsable de contrato:	lorenamonsalvez@munitirua.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-9-76529048-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	31-10-2022
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Consiste en la aceptación de cualquier instrumento que asegure el cobro de garantía de manera rápida y efectiva. Esta garantía, está destinada a resguardar, que las ofertas que se presentan a evaluación de parte de la comisión de la municipalidad de Tirua, son serias, y responden a entregar y satisfacer, todos los requerimientos dados en las bases de licitación, términos de referencia y sus anexos.

Glosa:	Garantía por seriedad de la oferta del Proyecto “Convenio Implementación de sistemas de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar calidad de vida de familias indígenas de la Comuna de Tirúa, convenio año 2019

Forma y oportunidad de restitución:	para ser restituida esta garantía, el oferente, deberá solicitar, mediante correo electrónico, al funcionario a cargo, descrito en el ARTICULO N°6, de las presentes bases, que se restituya la boleta de garantía de seriedad de la oferta, y esta solo podrá ser entregada, una vez se haya adjudicado la presente licitación, o se venza su valides. Esta garantía, será posible retirar de manera física en la oficina DE LA TESORERIA MUNICIPAL, o puede ser enviada por correo certificado al oferente, con cargo de gastos de envio a este último.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	31-03-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Ilustre Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas del artículo nº 24 de las presentes BAE.

Glosa:	Garantía fiel cumplimiento del contrato “Convenio Implementación de sistemas de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar calidad de vida de familias indígenas de la Comuna de Tirúa, convenio año 2019”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde su fecha de vencimiento, a la dirección comercial que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y sera enviada por correo certificado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En la eventualidad de producirse un empate de PPO, se dará como prioridad a la experiencia, de persistir el empate, se definirá por el de plazo de ejecución.

Subir