Ficha Licitación

Licitación ID: 4858-99-LE22

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDIGENAS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIRUA, Finanzas

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 28

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de construcción o fabricación del pozo	1 Unidad
Cod: 71161413	1 Unidad
MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO, PARA PRODUCTORES INDIGENAS, DE LA COMUNA DE TIRÚA.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDIGENAS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El servicio consiste la contratación de un consultor de riego, acreditado por CONADI , el que deberá generar un diagnóstico de las características del terreno, afluentes de agua, proyectos de riego ejecutados y evidenciar trabajos agrícolas en los predios de los agricultores de los usuarios seleccionados por CONADI los que cumplen con los requisitos que ésta institución establece, los que cuentan con sistemas de riego propios, apoyados por el programa PDTI y/o ejecutados a través de concursos públicos por organismos del estado.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TIRUA

Unidad de compra:

Finanzas

R.U.T.:

69.160.700-3

Dirección:

Avenida Costanera 080, Tirua

Comuna:

Tirúa

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-09-2022 15:35:00

Fecha de Publicación: 12-09-2022 17:00:19

Fecha inicio de preguntas: 12-09-2022 20:36:00

Fecha final de preguntas: 20-09-2022 20:36:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-09-2022 20:36:00

Fecha de acto de apertura técnica: 23-09-2022 15:36:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-09-2022 15:36:00

Fecha de Adjudicación: 07-10-2022 16:52:01

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISTA A TERRENO 20-09-2022 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMATO n° 1 identificación del oferente

2.- FORMATO N°2 Declaración jurada simple aceptación de bases

3.- Dec. aprueba resol cambio de item conadi $120.M

4.- TERMINOS DE REFERENCIA

Documentos Técnicos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

2.- FORMATO N°4 EXPERIENCIA

Documentos Económicos

1.- FORMATO N°3 OFERTA ECONOMICA

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Se estimará en base a la experiencia que se acredite en obras de riego, de acuerdo a lo señalado en el punto 1 de los Antecedentes Técnicos del Artículo Nº11 de las presentes BAE. Para ello se medirá la experiencia acreditada en obras de riego ejecutadas. Po : Puntaje Oferente Oe : Oferta en evaluación (cantidad de obras de riego realizadas) Mo : Mejor Oferta (Oferente con Mayor sumatoria de obras de riego realizadas). Experiencia en proyectos similares puntaje Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 50 proyectos ejecutados. 100 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 45 proyectos ejecutados. 90 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 40 proyectos ejecutados. 80 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 35 proyectos ejecutados. 70 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 30 proyectos ejecutados. 60 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 25 proyectos ejecutados. 50 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 20 proyectos ejecutados. 40 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 15 proyectos ejecutados. 30 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI con más de 10 proyectos ejecutados. 10 puntos Posee experiencia en concursos de riego CONADI de 1 a 9 proyectos 5 puntos No posee experiencia en concursos de riego CONADI 0 puntos	40%
2 Plazo de Entrega	El plazo de entrega se evalúa de acuerdo a la proporción “A menor plazo mayor puntaje”. Se verificará por medio de la Carta Gantt entregada por el oferente, de acuerdo al punto 3 letra b) art. 11 de los Antecedentes Técnicos de las presentes BAE. Para ello se evaluará según la siguiente formula: FORMULA Po = (Me/Mo)x100 Po : Puntaje Oferente Me : Mayor plazo ofertado (en cantidad de tiempo) Ee : oferta de plazo de ejecución de obras a evaluar. El plazo de ejecución de las obras a contratar, no podrá ser inferior a 60 días corridos, ni superior a 120 días corridos	40%
3 Precio	La mejor oferta económica (de más bajo costo) obtendrá el puntaje mayor el cual se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla. FORMULA Po = (Em/Eo)x100 Po : Puntaje Oferente Em : Mejor oferta económica (Menor oferta en pesos chilenos) Eo : oferta económica en evaluación.	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	presupuesto municipal
Monto Total Estimado:	28887276

Justificación del monto estimado	PRESUPUESTO DISPONIBLE

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	100 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	EVANGELINA FAUNDEZ MONTE
e-mail de responsable de pago:	evangelinafaundez@munitirua.com

Nombre de responsable de contrato:	LORENA MONSALVEZ
e-mail de responsable de contrato:	lorenamonsalvez@munitirua.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-9-76529048-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	24-10-2022
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Consiste en la aceptación de cualquier instrumento que asegure el cobro de garantía de manera rápida y efectiva. Esta garantía, está destinada a resguardar, que las ofertas que se presentan a evaluación de parte de la comisión de la municipalidad de Tirua, son serias, y responden a entregar y satisfacer, todos los requerimientos dados en las bases de licitación, términos de referencia y sus anexos.

Glosa:	“MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO PARA PRODUCTORES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE TIRUA”.

Forma y oportunidad de restitución:	para ser restituida esta garantía, el oferente, deberá solicitar, mediante correo electrónico, al funcionario a cargo, descrito en el ARTICULO N°6, de las presentes bases, que se restituya la boleta de garantía de seriedad de la oferta, y esta solo podrá ser entregada, una vez se haya adjudicado la presente licitación, o se venza su valides. Esta garantía, será posible retirar de manera física en la oficina DE LA TESORERIA MUNICIPAL, o puede ser enviada por correo certificado al oferente, con cargo de gastos de envio a este último.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Fecha de vencimiento:	28-02-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la sola voluntad de la Ilustre Municipalidad de Tirúa, en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas del artículo nº 24 de las presentes BAE. “MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE TIRUA”.

Glosa:	Garantía fiel cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE TIRUA”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al adjudicatario en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde su fecha de vencimiento, a la dirección comercial que éste registre, según anexo formato Nº 1 (Identificación del Oferente), y sera enviada por correo certificado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En la eventualidad de producirse un empate de PPO, se dará como prioridad a la experiencia, de persistir el empate, se definirá por el de plazo de ejecución.

Subir