Licitación ID: 4956-46-LE26
“INSPECCIÓN TÉCNICA” CUARTEL DE BOMBEROS RENCA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Fecha de Cierre: 16-06-2026 15:01:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 12 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Profesionales 1 Global
Cod: 80111715
“INSPECCIÓN TÉCNICA” PROYECTO: “MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA, BOMBEROS RENCA COD BIP: 40019686-0”  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
“INSPECCIÓN TÉCNICA” CUARTEL DE BOMBEROS RENCA
Estado:
Publicada
Descripción:
El objeto de la presente contratación es contar con los servicios profesionales de una Asesora a la Inspección Técnica de Obras AITO, que apoye las labores del Inspector Técnico de Obras ITO designado por la Municipalidad de Renca, en la fiscalización durante la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA, BOMBEROS RENCA COD BIP: 40019686-0. La finalidad de la asesoría es supervisar técnicamente en terreno el cumplimiento del contrato de obras, verificando que las faenas se ejecuten conforme a lo estipulado en los planos, especificaciones técnicas, bases administrativas y normativa legal vigente, velando por la calidad de los materiales, el cumplimiento del cronograma de ejecución, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos, y el respeto por las normas de seguridad y medio ambiente. El o la profesional deberá apoyar de manera permanente en terreno la gestión del ITO durante todo el plazo de ejecución del contrato de obras, asegurando un control riguroso del avance físico-financiero del proyecto y colaborando activamente en la identificación, registro, seguimiento y resolución de observaciones técnicas, administrativas o contractuales. Asimismo, el o la AITO deberá asistir a reuniones periódicas, elaborar informes de avance y apoyar técnicamente en la validación de estados de pago, evaluaciones de calidad, modificaciones contractuales, aplicación de sanciones, recepción de obras y demás actividades inherentes al proceso de fiscalización, en conformidad con la legislación vigente y lo establecido en las presentes Bases Técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.:
69.071.200-8
Dirección:
BLANCO ENCALADA 1335
Comuna:
Renca
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-06-2026 15:01:00
Fecha de Publicación: 01-06-2026 13:23:00
Fecha inicio de preguntas: 01-06-2026 17:04:00
Fecha final de preguntas: 05-06-2026 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-06-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-06-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-06-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 17-08-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- REMITASE AL PUNTO 7.1 DE LAS B.A.E.
Documentos Técnicos
1.- REMITASE AL PUNTO 7.2 DE LAS B.A.E.
 
Documentos Económicos
1.- REMITASE AL PUNTO 7.3 DE LAS B.A.E.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Programa de Integridad VER PAUTA DE EVALUACIÓN PUNTO 9 DE LAS B.A.E. 1%
2 Precio VER PAUTA DE EVALUACIÓN PUNTO 9 DE LAS B.A.E. 35%
3 Cumplimiento de los requisitos VER PAUTA DE EVALUACIÓN PUNTO 9 DE LAS B.A.E. 4%
4 Cursos y Capacitaciones VER PAUTA DE EVALUACIÓN PUNTO 9 DE LAS B.A.E. 20%
5 Experiencia de los Oferentes VER PAUTA DE EVALUACIÓN PUNTO 9 DE LAS B.A.E. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GORE
Monto Total Estimado: 16000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 8 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
e-mail de responsable de pago: NO@APLICA.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Se podrá proceder a la readjudicación de acuerdo con las causales del punto 7.6 de las Bases Administrativas Generales y, además, en los siguientes casos: a. No presentar la documentación requerida para la formalización de la Contratación b. En caso de desistir formalmente de su oferta c. Se presenta documentación falsa. d. Cuando el adjudicatario o la totalidad de integrantes de una UTP adjudicataria, dentro del plazo para celebrar el contrato, no se encentren inscritos en estado “Hábil” en el registro de proveedores de la Dirección de Compras Públicas. e. Si se retira un integrante de la UTP que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta f. Si se comprobare que el Adjudicatario infringió el pacto de integridad, en las etapas previas a la subscripción del contrato. En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra, de acuerdo al artículo 182 y siguientes del Reglamento de la Ley N°19.886.
Resolución de Empates

acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 del reglamento de la Ley 19.886 regirá el mayor puntaje obtenido de acuerdo con lo siguiente:

  1. Mayor Puntaje Oferta Económica
  2. Mayor Puntaje Experiencia del Oferente
  3. Mayor Puntaje en Cursos y Capacitación
  4. Mayor Puntuación en el Cumplimiento de Requisitos Formales
  5. Mayor Puntaje Programa de Integridad

En caso de persistir la igualdad, prevalecerá la fecha de ingreso de la oferta en el portal.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
REMITASE AL PUNTO 8.5 DE LAS B.A.E.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.