Ficha Licitación

Licitación ID: 4963-1-LQ25

CONST LUM FOTOVOL Y SIST TELEVIGILANCIA TREHUACO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 31

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica	46 Unidad
Cod: 72102201	46 Unidad
Luminaria solar LED 50 w de clasificacion IP65 o superior junto a postes galvanizados de 6 metros

Sistemas de control o vigilancia de potencia	6 Unidad
Cod: 39121106	6 Unidad
Camara de seguridad tipo DOMO PTZ 4mp, igual o superior tecnicamente junto a Switch industrial PoE 4 puertos, postes galvanizados de 9 mts y baterias 12V 100Ah

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONST LUM FOTOVOL Y SIST TELEVIGILANCIA TREHUACO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Requiere contratar la ejecucion de las obras del proyecto FRIL GORE ÑUBLE, denominado CONSTRUCCION LUMINARIA FOTOVOLTAICA Y SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE TREHUACO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.250.600-6

Dirección:

GONZALO URREJOLA 460

Comuna:

Trehuaco

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-02-2025 15:00:00

Fecha de Publicación: 14-01-2025 9:11:00

Fecha inicio de preguntas: 14-01-2025 21:00:00

Fecha final de preguntas: 16-01-2025 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-01-2025 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-02-2025 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-02-2025 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 14-02-2025 10:33:31

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 28-02-2025

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 11 Días

Visita Terreno Obligatoria 16-01-2025 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Formato 1-A

Documentos Técnicos

1.- Formato 6 y 7

Documentos Económicos

1.- Formato 4 -5 y 8

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Cantidad de Luminarias Públicas Instaladas Puntaje 0 a 1500 20 1501 a 3000 40 3001 a 4000 60 4001 a 5000 80 5001 a Superior 100	30%
2 Experiencia de Profesional de area electricia	Puntaje Final Experiencia Profesional = 0,15 * Puntaje Experiencia (Oferente X) Puntaje Experiencia (Oferente X) = [Experiencia (Mínimo entre los Oferentes) / Experiencia Oferente X] * 100 Los años de experiencia laboral se acreditarán desde la fecha de obtención del título profesional.	15%
3 Desarrollo Local	Se evaluará con mayor puntaje a los oferentes que demuestren domicilio comercial en la comuna de Trehuaco. Puntaje Final Ponderado Plazo = 0.10* Puntaje (obtenido de acuerdo Tabla N°2) Tabla N°2 OPCIÓN Puntaje Domicilio Comercial en la Provincia del Itata 100 Domicilio Comercial en otra comuna ubicada en la Región de Ñuble 65 Domicilio Comercial en una comuna ubicada fuera de la Región de Ñuble 30 El domicilio comercial se deberá acreditar mediante la presentación de Patente Comercial Vigente del Oferente a la fecha del cierre de la oferta o certificado de registro del contratista.	10%
4 Programa de Integridad	OPCIÓN Puntaje El oferente cuenta con un programa de integridad o de compliance conocido por el equipo de trabajo de la propuesta y entrega al menos 1 medio de verificación. 100 El oferente cuenta con programa de integridad o compliance (cumplimiento normativo) pero aún NO se comunica a los/as trabajadores, por ende, no adjunta medios de verificación 30 El Oferente NO cuenta con un programa	10%
5 Comportamiento contractual anterior	Este factor se evaluará de 2 formas, según sea que el proponente haya o no, prestado servicios al Municipio anteriormente: Si no ha prestado servicios anteriormente, se evaluarán la cantidad de sanciones registradas en el Portal de Mercado Público, o bien, con la I. Municipalidad de Trehuaco en los últimos 36 meses. Si el Proveedor ha prestado servicios al Municipio (SECPLA, DOM), se evaluará el comportamiento del proponente a partir de los requisitos indicados por cada puntaje. El Proponente no tiene contrato anterior con el Municipio y no registra sanciones en los últimos 36 meses. El oferente tiene contrato anterior con el municipio, se ejecutó obra en plazo contractual, no se le aplicaron multas, ni término anticipado por causas imputables al contratista ni cobros de Boletas de Garantía. 100 puntos El Proponente no tiene contrato anterior con el Municipio y tiene 3 o menos sanciones en los últimos 36 meses / Oferente tiene contrato anterior con el municipio y ejecutó obra con un atraso de hasta un 20% del plazo contractual, y/o se le aplicaron hasta multas. 45 puntos Oferente no tiene contrato anterior con el Municipio y tiene más de 3 sanciones en los últimos 36 meses / Oferente tiene contrato anterior con el Municipio, ejecutó obra con un atraso superior a un 30% del plazo contractual, o se le aplicó multas o más, o se realizó término anticipado por causas imputables al contratista y/o cobros de Boletas de Garantía. 10 puntos	10%
6 Cumplimiento de los requisitos	Entrega la TOTALIDAD de los Antecedentes Administrativos, Económicos y/o Antecedentes Técnicos y NO presenta errores, archivos ilegibles u omisiones formales entre ellos (sólo los señalados como OBLIGATORIOS) = 100 puntos.	5%
7 Plazo de Entrega	Puntaje Final Ponderado Plazo = 0.10* Puntaje Plazo Puntaje Plazo (Oferente X) = (Plazo Mínimo entre los Oferentes) * 100 (Plazo Oferente “X”)	10%
8 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FRIL Gobierno Regional de Ñuble
Monto Total Estimado:	149403000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Juan Godoy
e-mail de responsable de pago:	daf.trehuaco@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	Luis Medina
e-mail de responsable de contrato:	dom.trehuaco@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-9-83427674-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Trehuaco
Fecha de vencimiento:	05-05-2025
Monto:	800000 Peso Chileno

Descripción:	Garantía : Boleta de Garantía, Vale Vista, Certificado de Fianza, Póliza de Garantía a Primer Requerimiento y a la Vista. Monto : $ 800.000.- (Ochocientos mil pesos) Vigencia : No inferior a 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. A nombre de : Ilustre Municipalidad de Trehuaco. Rut : 69.250.600-6

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta publica denominada Construccion Luminaria Fotovoltaica y Sistema de Televigilancia comuna de Trehuaco

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo a lo indicado en el articulo 10,9 de las BAG

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

De acuerdo al articulo 8 de las Bases Especiales

Pacto de integridad

De acuerdo a lo solicitado en el articulo 7.2 de las Bases Especiales

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir