Licitación ID: 4963-7-LE25
INSPECCIÓN TECNICA REPOS.CUARTEL BOMBEROS TREHUACO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 34
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Inspección de edificios 1 Unidad
Cod: 81141805
Asistencia Inspección Técnica de Obras para reposición cuartel cuerpo bomberos de la comuna de Trehuaco  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSPECCIÓN TECNICA REPOS.CUARTEL BOMBEROS TREHUACO
Estado:
Revocada
Descripción:
Se requiere contratar la Asistencia Inspección Técnica de Obras para apoyar a la Inspección Técnica de Obras Municipales del proyecto FNDR 2024 GORE Ñuble denominado “REPOSICIÓN CUARTEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE TREHUACO”, código BIP 40029660-0
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.250.600-6
Dirección:
GONZALO URREJOLA 460
Comuna:
Trehuaco
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-03-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 19-02-2025 17:52:27
Fecha inicio de preguntas: 19-02-2025 21:00:00
Fecha final de preguntas: 24-02-2025 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-02-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-03-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-03-2025 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 23-04-2025 17:02:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formato 1-A Formato 1-B Formato 2-A Formato 2-B Formato 2-C Formato 2-D
Documentos Técnicos
1.- Formato N°6 Formato N°9
 
Documentos Económicos
1.- Formato N°4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos - Entrega la TOTALIDAD de los Antecedentes Administrativos, Económicos y/o Antecedentes Técnicos y NO presenta errores, archivos ilegibles u omisiones formales entre ellos (sólo los señalados como OBLIGATORIOS) = 100 puntos. - NO Entrega la TOTALIDAD de los Antecedentes Administrativos, Económicos y/o Antecedentes Técnicos y PRESENTA errores, archivos ilegibles u omisiones formales entre ellos (sólo los señalados como OBLIGATORIOS) = 30 puntos. Puntaje Final Ponderado Cumplimiento Requisitos Formales= 0.10* Puntaje 10%
2 Experiencia de los Oferentes Puntaje Final Experiencia Profesional = 0,25 * Puntaje Experiencia (Oferente X) Puntaje Experiencia (Oferente X) = [Experiencia (Mínimo entre los Oferentes) / Experiencia Oferente X] * 100 Los años de experiencia laboral se acreditarán desde la fecha de obtención del título profesional. 25%
3 Comportamiento contractual anterior Este factor se evaluará de 2 formas, según sea que el proponente haya o no, prestado servicios al Municipio anteriormente: a) Si no ha prestado servicios anteriormente, se evaluarán la cantidad de sanciones registradas en el Portal de Mercado Público, o bien, con la I. Municipalidad de Trehuaco en los últimos 36 meses. b) Si el Proveedor ha prestado servicios al Municipio (SECPLAN, DOM), se evaluará el comportamiento del proponente a partir de los requisitos indicados por cada puntaje. El Proponente no tiene contrato anterior con el Municipio y no registra sanciones en los últimos 36 meses. El oferente tiene contrato anterior con el municipio, se ejecutó obra en plazo contractual, no se le aplicaron multas, ni término anticipado por causas imputables al contratista ni cobros de Boletas de Garantía. 100 puntos El Proponente no tiene contrato anterior con el Municipio y tiene 3 o menos sanciones en los últimos 36 meses. El Oferente tiene contrato anterior con el municipio y ejecutó obra con un atraso de hasta un 20% del plazo contractual, y/o se le aplicaron hasta 3 multas. 45 puntos Oferente no tiene contrato anterior con el Municipio y tiene más de 3 sanciones en los últimos 36 meses / Oferente tiene contrato anterior con el Municipio, ejecutó obra con un atraso superior a un 20% del plazo contractual, se le aplicó 4 multas o más, se realizó término anticipado por causas imputables al contratista y/o cobros de Boletas de Garantía. 10 puntos Puntaje Ponderado Comportamiento Contractual Anterior= 0.10* C.C Anterior 10%
4 Precio Puntaje Ponderado Precio = 0.10* Puntaje Precio Puntaje Precio (Oferente X) = (Precio Mínimo entre los Oferentes) * 100 (Precio Oferente “X”) 10%
5 Desarrollo Local Se evaluará con mayor puntaje a los oferentes que demuestren domicilio comercial o patente profesional en la Provincia del Itata. Puntaje Final Ponderado Plazo = 0.15* Puntaje (obtenido de acuerdo Tabla N°1) Tabla N°1 OPCIÓN Puntaje Domicilio Comercial en la Provincia del Itata 100 Domicilio Comercial en otra comuna ubicada en la Región de Ñuble 65 Domicilio Comercial en una comuna ubicada fuera de la Región de Ñuble 30 El domicilio comercial se deberá acreditar mediante la presentación de Patente Comercial Vigente del Oferente a la fecha del cierre de la oferta. 15%
6 Registro de Inscripcion del Profesional en SERVIU - Profesional que tenga registro en SERVIU o MOP obtendrá 100 puntos - Profesional que NO tenga registro en SERVIU o MOP obtendrá 30 puntos Puntaje Final Ponderado Registro de Inscripción del Profesional en SERVIU O MOP= 0.15* Puntaje 15%
7 Capacitaciones relacionadas al servicio a contrata Profesional con Magíster o Grado Académico Superior en el área de la construcción 100 puntos Profesional con Diplomado o Cursos de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción o de Inspector Técnico de Obra 50 puntos Sin capacitaciones o cursos 1 punto Puntaje Final Capacitaciones Relacionadas al Servicio a Contratar = 0.15* Puntaje 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FNDR 2024 Gobierno Regional de Ñuble
Monto Total Estimado: 22000000
Justificación del monto estimado Presupuesto Disponible
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 300 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Juan Godoy
e-mail de responsable de pago: finanzas.trehuaco@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: Juan Jose Gonzalez Pedraza
e-mail de responsable de contrato: trehuaco.secplan@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-2254595-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
De acuerdo a las BAE
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.