|
1. GENERALIDADES. |
|
Estas bases de licitación fijan y determinan las normas y procedimientos por las que deben regirse las personas naturales, jurídicas y las uniones temporales de proveedores interesadas en participar en el llamado a propuesta para la contratación de servicios para la Municipalidad de Timaukel.
|
|
|
|
2. NORMATIVA APLICABLE. |
|
La presente licitación deberá ceñirse a la ley N° 19.886 y, la Ley Nº21.634 que moderniza el citado Cuerpo Legal. Así como también a su reglamento aprobado según el Decreto Nº661 de fecha 12 de diciembre de 2024 del Ministerio de Hacienda.
DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.
La presente licitación, se regirá por:
a) Las presentes Bases Administrativas y todos los documentos o antecedentes que estas indiquen.
b) Las Respuestas y Aclaraciones a que se refiere el Art. 12° de las presentes Bases Administrativas.
c) Los términos de referencia y sus anexos técnicos.
d) Los documentos y los antecedentes de la Propuesta Adjudicada.
e) Otros documentos o antecedentes que pudieren ser indicados.
En caso de existir discrepancias entre los distintos documentos que rigen el proceso de Licitación, estas se resolverán sobre la base del siguiente orden de prelación:
1. Las Respuestas, Aclaraciones y rectificaciones hechas por la Municipalidad.
2. Las presentes Bases Administrativas.
3. Los términos de referencia.
4. Los documentos y antecedentes de la Propuesta Adjudicada.
|
|
|
|
|
3. FINANCIAMIENTO. |
|
El financiamiento corresponde a fondos municipales según cuentas presupuestarias N° 2152905999902000, N°2152905999999 y N°2152205006000 de la gestión municipal.
La gestión financiera quedará radicada en la I. Municipalidad de Timaukel, quien pagará la boleta o factura presentada por el proveedor a la Dirección de Administración y Finanzas.
El presupuesto para la presente licitación pública es de $14.528.000.-, incluidos los impuestos correspondientes.
La cuenta presupuestaria donde se imputa el gasto corresponde a la
N° 2152905999902000, N°2152905999999 y N°2152205006000
|
|
|
|
|
4. COMUNICACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD |
|
Toda comunicación durante el proceso de licitación, deberá ser hecha a través del portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos con funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esta licitación, salvo los contemplados en estas bases.
|
|
|
|
|
5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN |
|
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no estén afectas a las inhabilidades del artículo 4° incisos 1° y 6° de la ley N° 19.886, ni al artículo 8 y 10 de la ley 20.393. A dicho efecto, deberán suscribir las declaraciones juradas contenidas en los anexos de las presentes bases.
También se permitirá la Unión Temporal de Proveedores (Artículo 67 bis.- Ley N°19.886). Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N°19.886.
DEL LLAMADO A LICITACIÓN
La publicación del llamado a licitación y la entrega de antecedentes se realizarán a través del Portal Mercado Público. Pueden participar de esta Licitación aquellos oferentes que cumplan con lo establecido en el numeral 6 de las presentes Bases.
Las consultas respecto a la Licitación, deberán hacerse Vía Portal Mercado Público, el día y hora señalada en el cronograma de la licitación.
Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas por la misma vía, el día y hora señalados en el cronograma de la Licitación.
Será de exclusiva responsabilidad de cada participante, revisar en el Portal Mercado Público las respuestas y/o aclaraciones de la Propuesta, dentro del plazo señalado. Respuestas y/o Aclaraciones pasarán a formar parte integrante de los antecedentes de la Licitación.
|
|
|
|
|
6. CRONOGRAMA DE ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN |
|
El cronograma de etapas y plazos se hará de acuerdo a la siguiente tabla:
Fecha de Publicación
04 de junio de 2025
Fecha inicio de preguntas 05 de junio de 2025.
Fecha final de preguntas 11 de junio de 2025.
Fecha de publicación de respuestas 13 de junio de 2025.
Fecha de cierre recepción de ofertas 17 de junio de 2025.
Fecha de acto de apertura técnica y económica 18 de junio de 2025.
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 19 de junio de 2025.
Fecha estimativa de adjudicación 23 de junio de 2025.
|
|
|
|
|
7. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN |
|
Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, la Municipalidad podrá por decreto alcaldicio fundado modificar las presentes bases. Las modificaciones pasarán a ser parte integrante de las bases para todos los efectos, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl
En caso que la Municipalidad efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepción, apertura y evaluación de las ofertas, así como el plazo de adjudicación y de firma de contrato, señalados en el cronograma del portal, se aumentarán en conformidad a lo que señalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado.
|
|
|
|
|
8. PRESENTACIÓN OFERTAS |
|
Todo proveedor interesado en presentar una oferta, deberá estudiar cuidadosamente las bases administrativas y los términos de referencia, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los servicios ofertados, tales como permisos y licencias que deban obtenerse, gastos notariales, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, costos asociados al aislamiento natural de la comuna -hospedaje, transporte, alimentación, entre otros. Cualquier omisión por parte del oferente, será de su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.
La fecha de presentación de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, será de acuerdo al punto Etapas y Fechas precedentemente señalado. Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a las respectivas ofertas presentadas, en formatos digitales. Los anexos deben ser presentados en idioma español, debidamente firmados, si correspondiere.
|
|
|
|
|
9. VALIDEZ DE LA OFERTA |
|
La oferta tendrá una validez por 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, será rechazada de inmediato.
Si vencido el plazo señalado precedentemente, el municipio no ha realizado la adjudicación, podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas. Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o desistirse de ellas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida a la unidad técnica de la municipalidad.
|
|
|
|
|
10. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA TIPO DE DOCUMENTOS ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA |
|
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS a) Identificación completa: Declaración jurada simple según anexo N°1, adjunto. Cuando el oferente sea unión temporal de proveedores (UTP) deberá indicar dicha unión en el presente anexo.
Adjuntar Fotocopia cedula de identidad (persona natural) profesional que realizara el servicio o fotocopia Rut social (persona jurídica). En caso de representante deberá presentar certificado natural que avale su condición.
b) Declaración jurada Conflicto de interés y no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. (Según ley 19.886), ver anexo N° 2 adjunto según corresponda a persona natural o jurídica. Cuando el oferente sea unión temporal de proveedores (UTP), deberá presentar este anexo por cada integrante de la UTP, suscritos por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante según sea el caso.
c) Declaración Jurada para contratar según Anexo Nº3.
DOCUMENTOS TÉCNICOS
La Propuesta Técnica deberá incluir lo siguiente:
a) Anexo 4 Plazo de entrega de los equipos y accesorios. Se debe indicar el plazo al que se compromete el oferente a realizar la entrega de los equipos materia de esta licitación.
b) Anexo 5 Plazo de entrega y puesta en marcha de planes. Se debe indicar el plazo al que se compromete el oferente a realizar la portabilidad numérica y asignación de nuevos números según requerimiento.
c) Anexo 6 Experiencia del oferente. Se debe indicar la experiencia que tiene en el área en específico, es decir, aquella expertis que acrediten que el proveedor ha prestado los servicios materia de este proceso licitatorio de manera conforme.
d) Anexo 7 Requerimiento de Cobertura Geográfica Obligatoria. Se deberá acreditar, mediante certificado del proveedor, informe técnico o evidencia comprobable, que la conectividad móvil en dichos puntos permite establecer comunicaciones de voz y datos (mínimo 3G), para zonas rurales, específicamente en los siguientes puntos geográficos de la comuna de Timaukel:
Villa Cameron
Coordenadas: -53.640222197779615, -69.64600384854374
Pampa Guanaco
Coordenadas: -54.05453133776494, -68.79072554374248
DOCUMENTOS ECONÓMICOS
La Propuesta Económica deberá incluir lo siguiente:
a) Anexo 8 Oferta Económica: deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal, dentro del plazo indicado en la convocatoria, expresada en pesos, sin reajustes, ni intereses, ni impuestos, esto es, el VALOR NETO en pesos chilenos, y de acuerdo con el “Oferta Económica”, corresponderá al valor neto más IVA incluido de las presentes Bases de Licitación. El valor ofertado por el bien o servicio deberá considerar todos los costos, gastos inherentes a la ejecución de la licitación, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de éstos.
Observaciones Los anexos administrativos, Técnicos y Económicos mencionados deben ser enviados a través del portal www.mercadopublico.cl
Los anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes ya sean personas naturales o por los representantes legales de los oferentes, en el caso que estos sean personas jurídicas.
Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal www.mercadopublico.cl haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los archivos anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del sistema el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Las únicas ofertas validas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl . No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportunamente sus ofertas.
Excepcionalmente, se recibirán ofertas en formato físico(papel), en situación contemplada en el artículo 62 del reglamento de la ley N° 19.886.
|
|
|
|
|
11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA |
|
Para la seriedad de la oferta, el proponente deberá presentar una garantía de seriedad, la que podrá ser de cualquier instrumento financiero, Boleta bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguro, con carácter irrevocable y pagadero a la vista, a su polo de presentación, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, RUT 69.251.600-1, por un valor ascendente a los $100.000 (Cien mil pesos CLP), con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días corridos, a contar de la fecha de la Apertura de la Propuesta, la que deberá ser presentada en forma electrónica, escaneada de manera legible, y enviarse al correo electrónico: oficinadepartes@municipalidadtimaukel.cl con copia al correo electrónico profesional.dideco@municipalidadtimaukel.cl, con el nombre de la Licitación a la que postula, en la fecha que señala el Cronograma de la licitación, la cual además deberá ser subida al portal www.mercadopublico.cl con su correspondiente oferta.
La garantía en caso de ser boleta deberá contener la siguiente glosa:
GLOSA: “PARA CAUCIONAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PLANES DE TELEFONÍA CELULAR DE DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES”.
En el caso de que el oferente presente garantía en formato física, esta deberá ser entrega en la Municipalidad de Timaukel mediante oficio o carta conductora, en sobre cerrado en oficina de partes antes de la hora de apertura de licitación. En horarios de 08:00 Hrs a 17 :00 de lunes a Jueves y Viernes de 08:00 a 16 Horas ( Villa Cameron S/N).
Sin perjuicio de lo anterior, dadas las condiciones de aislamiento y lejanía, las garantías podrán ser enviadas escaneadas (legibles) por correo electrónico al municipio, siempre y cuando se decepcionen hasta antes de la hora de apertura.
Y en tal caso, la garantía original, deberá ser enviada materialmente mediante correo certificado a la sucursal de correos de la ciudad de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, con nombre de destinatario “Ilustre Municipalidad de Timaukel”, y enviar documento que acredite el envío material de la garantía original, mediante correo electrónico a las siguientes casillas correo electrónico: oficinadepartes@municipalidadtimaukel.cl con copia al correo electrónico: profesional.dideco@municipalidadtimaukel.cl antes de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de la licitación del portal.
Este documento, en su totalidad, se constituye como requisito de admisibilidad para la aceptación de ofertas en el acto de apertura, por lo tanto, su no presentación en la forma requerida, significa que la oferta no será aceptada.
La garantía será custodiada por el Departamento de Administración y Finanzas (Tesorería) del municipio.
|
|
|
|
|
12. COBRO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA |
|
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva por la Municipalidad, en los siguientes casos:
a) El oferente retira su oferta durante el período transcurrido entre la presentación de la oferta y la adjudicación.
b) Una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no firma el contrato o se desiste.
c) El oferente adjudicado no entrega la garantía definitiva de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de su suscripción y en los plazos establecidos.
d) La Municipalidad comprueba la falsedad de la información presentada, por cualquier medio fehaciente.
e) Cuando, por cualquier otra causa imputable al proponente, se hace imposible la adjudicación de la licitación o la suscripción del contrato.
Forma devolución: para oferentes no adjudicados, contra presentación de carta del oferente solicitando la devolución, la que se hará efectiva por parte de la Municipalidad una vez firmado el contrato con el oferente adjudicado. Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la Boleta de fiel cumplimiento de contrato. Dicha diligencia debe ser a través de una presentación ingresada a la oficina de partes del municipio.
|
|
|
|
|
13. DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS |
|
La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuará en una sola etapa, el mismo día, conforme al cronograma de licitación señalado en el portal. La Apertura de la licitación estará a cargo de una comisión que será constituida o, en su caso, modificada, mediante decreto alcaldicio.
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la Municipalidad estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecución el día hábil siguiente, debiendo contar para ello con la certificación respectiva de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algún oferente, este último tendrá un plazo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha circunstancia, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de información.
Solo en tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la Oferta Técnica y Económica. Adicionalmente, deberá contar con el código de reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la información.
|
|
|
|
|
14. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCIÓN DE ERRORES U OMISIONES FORMALES |
|
Durante el período de evaluación, la Municipalidad podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, para aclarar puntos específicos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la página web www.mercadopúblico.cl., y en los plazos que esta plataforma determina.
Asimismo, la Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serán informadas a los demás oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl.
El plazo que tendrán los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la Municipalidad, no podrá ser superior a 24 horas, contado desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.
Por otro lado, la Municipalidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Para estos efectos se concederá un plazo de 24 horas, contado desde la publicación del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentación de los antecedentes presentados en la forma señalada, será considerada por la comisión Evaluadora al momento de la Evaluación de las ofertas, en el criterio de evaluación "Formalidades".
Si el oferente no presenta finalmente los documentos necesarios para su evaluación, su oferta podrá ser declarada inadmisible.
|
|
|
|
|
15. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
|
El proceso de evaluación será interno, se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estará a cargo de una comisión evaluadora, la cual estará integrada por los funcionarios que se determinen mediante decreto alcaldicio. Esta comisión podrá requerir las asesorías y los antecedentes que estime pertinentes para el cumplimiento de su labor.
Las autoridades y funcionarios del Municipio deberán abstenerse de participar en los procedimientos de contratación regulados por la ley N° 19.886 y su reglamento, contenido en el decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
La comisión calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada criterio de evaluación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 de las presentes bases. La comisión podrá ser asesorada por otros profesionales de la Municipalidad, como también por otros organismos públicos, los que actuarán a través de las personas a quienes encomienden esta tarea. La comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes proporcionados por los proponentes, dicha evaluación se realizará por línea de producto, realizándose en primer término la apertura de ofertas técnicas, y luego la apertura de las ofertas económicas.
Línea productos:
I. Equipos smartphone de media y alta gama.
II. Accesorios: cargadores.
III. Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil.
|
|
|
|
|
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|
La comisión evaluadora propondrá la adjudicación o deserción del llamado a licitación, o bien la inadmisibilidad de las ofertas, lo que será oficializado mediante un acta de evaluación que detallará todos los aspectos considerados en la misma.
Las ofertas serán evaluadas considerando los siguientes criterios, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican:
ÍTEM CRITERIO DE EVALUACION PONDERACIÓN
Oferta económica 100 puntos: Menor precio ofertado.
075 puntos: Segundo menor precio ofertado.
050 puntos: Tercer menor precio ofertado.
025 puntos: Cuarto menor precio ofertado.
000 puntos: Demás ofertas. 50%
Puntaje ponderado = PO*0,50
PO= Puntaje Obtenido.
Requerimiento de cobertura geográfica obligatoria 100 puntos: Acredita cobertura en puntos obligatorios.
000 puntos: No acredita cobertura en puntos obligatorios.
25%
Puntaje ponderado = PO*0,25
PO= Puntaje Obtenido.
Plazo de entrega de equipos y accesorios Días Puntaje
5 o menos días hábiles 100 ptos
6-8 días hábiles 60 ptos
9-12 días hábiles 30 ptos
Más de 13 días hábiles 0 ptos
10%
Puntaje ponderado = PO*0,10
PO= Puntaje Obtenido.
Plazo de puesta en marcha de planes Días Puntaje
5 o menos días hábiles 100 ptos
6-8 días hábiles 60 ptos
9-12 días hábiles 30 ptos
Más de 13 días hábiles 0 ptos
10%
Puntaje ponderado = PO*0,10
PO= Puntaje Obtenido.
Experiencia del oferente Experiencia Puntaje
7 o más referencias 100 ptos
4-6 referencias 60 ptos
1-3referencias 30 ptos
No presenta referencias 0 ptos
4%
Puntaje ponderado = PO*0,04
PO= Puntaje Obtenido.
Cumplimiento de Requisitos formales 100 puntos: Presenta documentación en el tiempo, forma y orden requerido por estas bases.
000 puntos: No presenta documentación en el tiempo, forma y orden requerido por estas bases.
1%
Puntaje ponderado = PO*0,01
PO= Puntaje Obtenido.
Los puntajes ponderados de cada criterio se suman, para obtener el puntaje total por línea de producto. Se utilizarán hasta dos decimales.
|
|
|
|
|
17. ACTA DE EVALUACIÓN |
|
La comisión evaluadora analizará los antecedentes presentados y emitirá, en la oportunidad establecida en el cronograma de licitación en el portal, un informe de la evaluación de las ofertas (acta de evaluación fundada) dirigido al alcalde, que deberá contener un resumen del proceso de licitación con todos los participantes, las garantías presentadas, las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes. Este informe culminará con la recomendación a la autoridad correspondiente proponiendo adjudicar al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, declarar desierta la licitación por no haber ofertas de interés o no ser convenientes para la MUNICIPALIDAD o declarar inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases de licitación.
El informe de la comisión evaluadora deberá contener:
a) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
c) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.
d) La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
e) La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.
|
|
|
|
|
18. RESOLUCIÓN DE EMPATES |
|
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la Municipalidad adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:
1°.- OFERTA ECONÓMICA
2ª.- REQUERIMIENTO DE COBERTURA GEOGRÁFICA OBLIGATORIA.
3°.- PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS.
4°.- PLAZO DE PUESTA EN MARCA DE PLANES.
5°- EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
6°.-REQUISITOS FORMALES.
|
|
|
|
|
19. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN |
|
La Municipalidad adjudicará la que resulte más ventajosa para sus necesidades e intereses, según las condiciones y criterios de evaluación establecidos en estas bases.
La adjudicación del contrato se hará por acto administrativo fundado de la autoridad competente.
Si la adjudicación no se hiciere en la fecha indicada en el cronograma de la licitación, la Municipalidad informará la nueva fecha estimada de adjudicación a través del portal indicando la justificación correspondiente.
Una vez adjudicada la licitación, los oferentes que quieran aclarar aspectos de la evaluación o adjudicación, deberán solicitarlo por escrito al alcalde.
La Municipalidad podrá dejar sin efecto el proceso de licitación hasta antes de la adjudicación mediante resolución fundada y declarará fundadamente inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación.
Asimismo, la Municipalidad declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, cuando las ofertas obtengan o bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.
Relativo a la Readjudicación.
La presente Licitación contempla la posibilidad de readjudicación, en los términos señalados en el artículo 58 inciso final del Reglamento. Asimismo, procederá la readjudicación en los siguientes casos:
a. Si el adjudicatario fuese inhábil en los términos del artículo 4 inciso 6 de la Ley 19.886 al momento de la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra.
b. Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta.
c. Si no entrega los antecedentes legales para contratar.
d. Si no acepta la orden de compra en el plazo establecido.
e. Si no se inscribe en el Registro de Proveedores de Mercado en los plazos que se establecen en las presentes bases.
La Municipalidad de Timaukel podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
En caso de que se proceda a adjudicar al oferente que corresponda de acuerdo con el orden establecido en el acta de evaluación por línea, este deberá cumplir íntegramente lo establecido en las presentes bases.
La Resolución Fundada de readjudicación se publicará en el portal. El nuevo adjudicado será el proveedor que ocupe el segundo oferente siempre y cuando lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el proponente de dicha segunda oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar se hubiesen desistido de la adjudicación y se dejará sin efecto la adjudicación previa
NOTIFICACIÓN
La Municipalidad notificará el decreto alcaldicio de adjudicación de la licitación a través del portal www.mercadopúblico.cl, la que se entenderá realizada luego de las 24 horas transcurridas desde que dicha publicación en el sistema de información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.
|
|
|
|
|
20. REQUISITO PARA CONTRATAR |
|
La Municipalidad exigirá al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación, para efectuar su inscripción en este registro y acompañar el respectivo comprobante. En caso que el oferente seleccionado no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederá a adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarará desierta la licitación, de acuerdo a los intereses de la Institución.
En el caso del adjudicado extranjero, deberá constituir sociedad de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se celebrará el contrato, y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del contrato.
|
|
|
|
|
21. FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA. |
|
La contratación podrá ser formalizada mediante el envío y aceptación de la orden de compra o mediante la total tramitación de la Resolución que apruebe el contrato, según lo establecido en el recuadro final del numeral 3 de las Bases Administrativas de Licitación.
En el caso de adjudicaciones para el suministro de productos de simple y objetiva especificación, en donde el monto adjudicado a un mismo proveedor sea superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM, se podrá formalizar la contratación mediante Orden de Compra, debiendo ser indicado claramente en el mismo punto mencionado en el párrafo anterior.
El contrato será redactado por la Municipalidad de Timaukel, de conformidad con estas Bases Administrativas, Bases Técnicas, preguntas y respuestas, si las hubiere, modificaciones o enmiendas, si correspondiere, y el contenido de la oferta técnica y económica del adjudicatario.
En el contrato deberá quedar establecido que el adjudicatario será exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las obligaciones del mismo, y que la Municipalidad de Timaukel no tiene ni tendrá vínculo laboral alguno con dichos trabajadores.
Se deja constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las presentes Bases de Licitación se entienden incorporadas sin necesidad de mención expresa en el contrato que se celebre con el adjudicatario y este se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se derivan.
En el contrato deberá mencionarse la resolución de adjudicación de la propuesta, la declaración del proveedor de que se compromete a ejecutar el servicio que es materia del contrato conforme a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el Presupuesto ofertado y a cualquier otra exigencia contemplada y demás estipulaciones necesarias, según lo dispuesto en la Ley Nº19.886.
El adjudicatario deberá declarar en el mismo contrato que ha estudiado en su conjunto y en detalle todos los documentos, que forman parte integrante del proceso licitatorio. Para los casos en que, la contratación sea formalizada mediante orden de compra, todos los párrafos antes mencionados, se entenderán incluidos en el acto de la aceptación de esta por parte del adjudicatario.
|
|
|
|
|
21. FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA. |
|
La contratación podrá ser formalizada mediante el envío y aceptación de la orden de compra o mediante la total tramitación de la Resolución que apruebe el contrato, según lo establecido en el recuadro final del numeral 3 de las Bases Administrativas de Licitación.
En el caso de adjudicaciones para el suministro de productos de simple y objetiva especificación, en donde el monto adjudicado a un mismo proveedor sea superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM, se podrá formalizar la contratación mediante Orden de Compra, debiendo ser indicado claramente en el mismo punto mencionado en el párrafo anterior.
El contrato será redactado por la Municipalidad de Timaukel, de conformidad con estas Bases Administrativas, Bases Técnicas, preguntas y respuestas, si las hubiere, modificaciones o enmiendas, si correspondiere, y el contenido de la oferta técnica y económica del adjudicatario.
En el contrato deberá quedar establecido que el adjudicatario será exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las obligaciones del mismo, y que la Municipalidad de Timaukel no tiene ni tendrá vínculo laboral alguno con dichos trabajadores.
Se deja constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las presentes Bases de Licitación se entienden incorporadas sin necesidad de mención expresa en el contrato que se celebre con el adjudicatario y este se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se derivan.
En el contrato deberá mencionarse la resolución de adjudicación de la propuesta, la declaración del proveedor de que se compromete a ejecutar el servicio que es materia del contrato conforme a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y el Presupuesto ofertado y a cualquier otra exigencia contemplada y demás estipulaciones necesarias, según lo dispuesto en la Ley Nº19.886.
El adjudicatario deberá declarar en el mismo contrato que ha estudiado en su conjunto y en detalle todos los documentos, que forman parte integrante del proceso licitatorio. Para los casos en que, la contratación sea formalizada mediante orden de compra, todos los párrafos antes mencionados, se entenderán incluidos en el acto de la aceptación de esta por parte del adjudicatario.
|
|
|
|
|
22. PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO |
|
La entrega será realizada según línea de productos y servicio.
a) Entrega de equipos de telefonía móvil de alta y media gama y accesorios (adaptadores y cables) Apple originales, se realizará según plazos establecidos en Anexo 4, posterior a la contratación.
b) Entrega de servicio de planes con minutos ilimitados y acceso a internet móvil de alta velocidad (4G/5G) se entrega por 36 meses se realizará según plazos establecidos en Anexo 4, posterior a la contratación.
|
|
|
|
|
23. DE LOS ESTADOS DE PAGO |
|
I. Equipos smartphone de media y alta gama: se pagará el monto total de los equipos licitados en una cuota.
II. Accesorios(cargadores): se pagará el monto total de los accesorios licitados en una cuota.
III. Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil: Se pagará el servicio de trece (13) planes de telefonía móvil e internet por 36 meses de manera mensual (36 cuotas) posterior a la entrega del servicio.
El documento de cobro (factura o boleta), deberá ser extendido a nombre de la Municipalidad de Timaukel, Rut N°69.251.600-1, indicando el Etapa, Nº de estado de pago; y debe ser presentando por Oficina de Partes.
La factura o boleta debe ser firmada y aceptada por el Director de la Unidad Técnica, para proceder a su pago. Este pago se realizará en un plazo de 30 (treinta) días corridos.
La municipalidad podrá reclamar el contenido de la factura de acuerdo al artículo 3° de la Ley N°19.983. Si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento de su pago.
Por otra parte, no se aceptarán anticipos de ninguna naturaleza.
|
|
|
|
|
23. DE LOS ESTADOS DE PAGO |
|
I. Equipos smartphone de media y alta gama: se pagará el monto total de los equipos licitados en una cuota.
II. Accesorios(cargadores): se pagará el monto total de los accesorios licitados en una cuota.
III. Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil: Se pagará el servicio de trece (13) planes de telefonía móvil e internet por 36 meses de manera mensual (36 cuotas) posterior a la entrega del servicio.
El documento de cobro (factura o boleta), deberá ser extendido a nombre de la Municipalidad de Timaukel, Rut N°69.251.600-1, indicando el Etapa, Nº de estado de pago; y debe ser presentando por Oficina de Partes.
La factura o boleta debe ser firmada y aceptada por el Director de la Unidad Técnica, para proceder a su pago. Este pago se realizará en un plazo de 30 (treinta) días corridos.
La municipalidad podrá reclamar el contenido de la factura de acuerdo al artículo 3° de la Ley N°19.983. Si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento de su pago.
Por otra parte, no se aceptarán anticipos de ninguna naturaleza.
|
|
|
|
|
23. DE LOS ESTADOS DE PAGO |
|
I. Equipos smartphone de media y alta gama: se pagará el monto total de los equipos licitados en una cuota.
II. Accesorios(cargadores): se pagará el monto total de los accesorios licitados en una cuota.
III. Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil: Se pagará el servicio de trece (13) planes de telefonía móvil e internet por 36 meses de manera mensual (36 cuotas) posterior a la entrega del servicio.
El documento de cobro (factura o boleta), deberá ser extendido a nombre de la Municipalidad de Timaukel, Rut N°69.251.600-1, indicando el Etapa, Nº de estado de pago; y debe ser presentando por Oficina de Partes.
La factura o boleta debe ser firmada y aceptada por el Director de la Unidad Técnica, para proceder a su pago. Este pago se realizará en un plazo de 30 (treinta) días corridos.
La municipalidad podrá reclamar el contenido de la factura de acuerdo al artículo 3° de la Ley N°19.983. Si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento de su pago.
Por otra parte, no se aceptarán anticipos de ninguna naturaleza.
|
|
|
|
|
24. DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS |
|
Se requieren siguientes productos y servicios:
Línea producto:
I. Equipos smartphone de media y alta gama.
CANTIDAD PRODUCTO
6 Teléfonos de Gama Alta con las siguientes especificaciones técnicas:
1. Cámara
• Principal: Resolución mínima de 50 MP, apertura f/1.8 o mejor, con estabilización óptica (OIS).
• Ultra gran angular: Al menos 12 MP, campo de visión de 120° o más.
• Frontal: Mínimo 16 MP, con modo retrato y enfoque automático.
• Soporte para video en 4K a 30/60 fps.
• Modos avanzados: Nocturno, HDR, panorámico, retrato inteligente.
2. Pantalla
• Tecnología AMOLED (o equivalente), resolución Full HD+ o superior.
• Tamaño entre 6.1” y 6.7”.
• Tasa de refresco de al menos 120 Hz para mayor fluidez visual.
• Brillo alto para uso a plena luz.
3. Procesador y Memoria
• Procesador Octa-Core de última generación (alta eficiencia y rendimiento).
• RAM: mínimo 12 GB.
• Almacenamiento: mínimo 256 GB.
4. Batería
• Capacidad: 4500 mAh o superior.
• Carga rápida: mínimo 45W.
• Opción de carga inalámbrica.
5. Conectividad
• Soporte para redes 5G y 4G LTE.
• Wi-Fi 6 o superior.
• Bluetooth 5.3 o superior.
• Puerto USB-C.
6. Durabilidad
• Resistencia certificada IP68 (agua y polvo).
• Protección con vidrio templado de alta resistencia (pantalla y carcasa).
• Construcción robusta y elegante.
7. Sistema operativo
• Versión actualizada del sistema operativo móvil.
• Garantía de actualizaciones de seguridad por al menos 2 años.
8.Garantía y soporte: Garantía mínima de 12 meses y servicio técnico local o nacional.
9. Accesorios: incluya cargadores originales incluya adaptador y cable USB .
Se incluye el despacho/entrega en Punta Arenas.
4 Teléfonos de Gama Media con las siguientes especificaciones técnicas:
1. Cámara
• Principal: Mínimo 50 MP, apertura f/1.8.
• Ultra gran angular: 8 a 12 MP.
• Frontal: Al menos 13 MP, con capacidad para video Full HD.
• Modo nocturno, HDR automático, video en 1080p o 4K a 30 fps.
2. Pantalla
• AMOLED o IPS con buena visibilidad.
• Resolución Full HD+ (mínimo 2400 x 1080).
• Tamaño entre 6.4” y 6.7”.
• Tasa de refresco: al menos 90 Hz.
3. Procesador y Memoria
• Procesador Octa-Core de gama media con buena eficiencia.
• RAM: mínimo 8 GB.
• Almacenamiento: mínimo 128 GB (idealmente expandible con microSD).
4. Batería
• Capacidad: mínimo 5000 mAh.
• Carga rápida de entre 25W y 65W.
5. Conectividad
• Redes 5G y 4G LTE.
• Wi-Fi 5 o 6.
• Bluetooth 5.0 o superior.
• Puerto USB-C.
6. Durabilidad
• Resistencia básica a salpicaduras o IP67.
• Vidrio templado en pantalla.
7. Sistema operativo
• Versión actualizada del sistema móvil.
• Garantía de parches de seguridad por al menos 2 años.
8.Garantía y soporte: Garantía mínima de 12 meses y servicio técnico local o nacional.
9. Accesorios: incluya cargadores originales incluya adaptador y cable USB .
Se incluye el despacho/entrega en Punta Arenas.
Línea producto:
II. Accesorios: cargadores.
CANTIDAD PRODUCTO
5 Adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple original.
5 Cable Lightning a USB-C Apple original. Conector Lightning con puerto USB-C, con puertos Thunderbolt 3 (USB-C).
Línea producto:
III. Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil:
CANTIDAD PRODUCTO
13 Planes de telefonía móvil con minutos ilimitados y acceso a internet móvil de alta velocidad (4G/5G). Que incluya servicio de portabilidad con permanencia de números actuales (12) y asignación nuevos (1) y servicios de posventa.
|
|
|
|
|
25. UNIDAD TÉCNICA |
|
La Unidad Técnica, será ejercida por el Director Administración y Finanzas, ubicada en Villa Cameron s/n.
Serán de responsabilidad de la Unidad Técnica las siguientes funciones:
a) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios contratados, velando por el cumplimiento de los objetivos y de los plazos acordados para la prestación de los servicios comprometidos en estas bases de licitación.
b) Certificar la conformidad del contrato para autorizar el respectivo pago de los servicios, a fin de cumplir con los plazos administrativos estipulados en las presentes bases.
c) En caso de incumplimiento del contrato por parte del oferente adjudicado, informará y acompañará los antecedentes mediante informe fundado, y procederá a la aplicación de multas, describiendo el incumplimiento y la multa a aplicar, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 34 de las bases administrativas de la presente licitación.
d) Las demás que correspondan a las bases técnicas y las que se le encomienden en el contrato a suscribir con el oferente adjudicado.
|
|
|
|
|
26. TRASPASO DEL CONTRATO |
|
El oferente adjudicado NO podrá traspasar a terceros el contrato que suscriba, ni ceder, transferir o encomendar en forma alguna a terceras partes, ninguno de los derechos u obligaciones estipulados en el contrato, con la sola excepción de los derechos derivados de las obligaciones de pago de los servicios prestados.
|
|
|
|
|
27. PACTO DE INTEGRIDAD |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se compromete a respetas los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12° y 16°, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuera su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencias en el proceso licitatorio.
6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9. El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes, y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
28. MULTAS |
|
El incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la consultora u oferente, dará lugar a la aplicación de multas, sin perjuicio de los otros derechos que corresponden, en especial el de hacer efectivas las garantías que tenga constituida el oferente adjudicado.
Dichas multas no se aplicarán si el atraso o incumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso, la municipalidad podrá ampliar el plazo para la ejecución del trabajo, de acuerdo al contrato vigente, si fuese necesario.
Las causales que ameritarán la aplicación de multas al contratista, son las siguientes:
CAUSAL MULTA
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y/O ENTREGA DE PRODUCTOS (POR MAS DE 10 DÍAS) 1 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO
ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE CIERRE DE ETAPA. 0,5 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES FUNDADAS IMPARTIDAS POR LA UNIDAD TÉCNICA EN FORMA ESCRITA. 0,25 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, PARA CORREGIR OBSERVACIONES INFORMADAS. 0,25 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO
Se considera el valor de la UTM del mes que se notifique la resolución final de aplicación de la multa.
Detectada la situación que amerite la aplicación de multa, se realizará el procedimiento de aplicación de sanciones establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez notificado de la aplicación de multa, conforme al proceso respectivo, el contratista deberá pagarla en Tesorería Municipal, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles. En todo caso, cuando sea pertinente, la Municipalidad de Timaukel, estará facultada para deducir la multa notificada del pago del servicio.
El monto total de las multas que se cobren, tendrá como tope máximo el equivalente al 10% del monto contratado.
|
|
|
|
|
29. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
El contrato podrá ser terminado anticipadamente por las siguientes razones:
1. Por resciliación o mutuo acuerdo entre las contratantes.
2. Si el oferente adjudicado fuera declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
4. Registrar saldos insolutos de las remuneraciones o las cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
5. Por liquidación o término de la sociedad, sea por extinción o absorción de la razón social, en el caso de que el contratista sea una persona jurídica.
6. Por disolución de la unión temporal de proveedores, y si uno de los integrantes de la unión temporal de proveedores se retira de esta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
7. Reiterado incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del oferente adjudicado con sus trabajadores. Se entenderá que hay incumplimiento reiterado si el oferente adjudicado no ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en dos o más períodos de cotizaciones, y sostenido si la situación de incumplimiento se mantiene durante dos o más meses de manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retención previsto en la ley N°20.123.
8. Si el proveedor fuera condenado por algún delito que tuviera pena aflictiva, en caso de una persona jurídica, sus miembros, directores, socios o representantes; o tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de sus integrantes.
9. Si el proveedor delega, cede, aporta o transfiere el presente convenio a cualquier título o efectúa asociaciones u otorga concesiones o subconcesiones.
10. Ocultar información importante para la ejecución del contrato, que afecte a cualquier miembro de la UTP.
11. Inhabilidad sobreviviente de algunos de los integrantes de la UTP, en la medida que no pueda continuar ejecutando el contrato con los demás miembros, en los mismos términos adjudicados.
12. Aplicación de multas superior al 10% del monto contratado.
La Resolución/Decreto que disponga el término anticipado del contrato será fundada, lo que será debidamente comunicado al contratista. Detectada una situación que amerite el término del contrato (con exclusión del mutuo acuerdo), se realizará conforme al procedimiento de aplicación de sanciones establecido en las presentes bases administrativas.
Resuelto el término anticipado del contrato, no operará indemnización alguna para el contratista, debiendo la Municipalidad de Timaukel concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encuentren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.
|
|
|
|
|
30. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES |
|
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de multas, cobro de garantía de fiel cumplimiento y término anticipado del contrato (se excluye situación de mutuo acuerdo).
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de la garantía de fiel cumplimiento o término anticipado del contrato, la Unidad Técnica del respectivo contrato, notificará inmediatamente de ello al contratista, por escrito, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior y en el caso de la aplicación de multas y cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la Unidad Técnica del correspondiente contrato; y de 5 días hábiles para el término anticipado del contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
Vencido el plazo indicado en el punto anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada.
Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Unidad Técnica tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción del descargo del contratista, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, para la aplicación de multas y cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento y de diez días hábiles para el término anticipado del contrato.
En caso de rechazo total o parcial de los descargos del respectivo contratista, la sanción que se aplique deberá formalizarse a través de una resolución fundada, en la cual deberá además pronunciarse sobre los descargos presentados.
Toda resolución fundada, se notificará al respectivo contratista por escrito, y se publicará oportunamente en el sistema de información electrónico. Cabe señalar que a estos actos administrativos, le son aplicables los recursos de impugnación estipulados en la Ley N°19.880 “Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”.
|
|
|
|
|
31. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |
|
Para proceder a la liquidación del contrato y devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, el adjudicado deberá remitir a la Unidad Técnica de la municipalidad, por incumplimiento de entrega de servicios.
|
|
|
|