Ficha Licitación

Licitación ID: 514862-4-LR23

EJEC. OBRAS CIVILES HAB. COSAM SAN LUIS 10028883

Responsable de esta licitación: CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO, CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES HABILITACIÓN COSAM SAN LUIS SOLPED 10028883

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

EJEC. OBRAS CIVILES HAB. COSAM SAN LUIS 10028883

Estado:

Adjudicada

Descripción:

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES HABILITACIÓN COSAM SAN LUIS SOLPED 10028883

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO

Unidad de compra:

CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO

R.U.T.:

71.234.100-9

Dirección:

AV ORIENTAL #6958

Comuna:

Peñalolén

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-02-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 09-01-2023 17:21:49

Fecha inicio de preguntas: 09-01-2023 18:30:00

Fecha final de preguntas: 19-01-2023 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-01-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-02-2023 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-02-2023 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 04-08-2023 17:32:14

Fecha de entrega en soporte fisico 13-01-2023

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO COSAM SAN LUIS 13-01-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA OFERTAR

2.- Anexo N°2: Declaración jurada sin conflictos de interés (UTP)

3.- Anexo N°3. Declaración para Uniones Temporales de Proveedores

4.- Formulario N° 22, año tributario 2022.

5.- Formulario N° 29, de enero a diciembre año 2021, de Servicios de Impuestos Internos.

Documentos Técnicos

1.- Anexo N°8: Carta Gantt

2.- Anexo N°9: Experiencia del Oferente

3.- Anexo N°10 Composición de Equipo de profesionales Mínimo en Obra

4.- Anexo N°10 A Experiencia de Profesionales

5.- Anexo N°10 B Experiencia de Profesionales

6.- Anexo N° 10 C: Experiencia de Profesionales

7.- Anexo N°11: Itemizado

8.- Anexo N°12: Análisis de Precio Unitario

Documentos Económicos

1.- Anexo N°7. Oferta económica y Plazo de ejecución.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Ejecución	SEGUN BASES ADJUNTAS	20%
2 Experiencia del Profesional de Obra	SEGUN BASES ADJUNTAS	10%
3 Evaluación Financiera	SEGUN BASES ADJUNTAS	10%
4 Experiencia del Oferente	SEGUN BASES ADJUNTAS	10%
5 Programación de obra	SEGUN BASES ADJUNTAS	5%
6 Cumplimiento de los requisitos	SEGUN BASES ADJUNTAS	5%
7 Precio	SEGUN BASES ADJUNTAS	40%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	342264585


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Sthefany Trujillo
e-mail de responsable de pago:	strujillo.sobarzo@cormup.cl

Nombre de responsable de contrato:	SEBASTIAN LEIVA CASTELLARO
e-mail de responsable de contrato:	sleiva@cormup.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-22-29397984-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación SEGUN BASES ADJUNTAS

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
Fecha de vencimiento:	15-05-2023
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Glosa:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Forma y oportunidad de restitución:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
Fecha de vencimiento:	02-10-2023
Monto:	5 %

Descripción:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Glosa:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Forma y oportunidad de restitución:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Otras Garantías

Beneficiario:	CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
Fecha de vencimiento:	04-09-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Garantía por anticipo

Glosa:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Forma y oportunidad de restitución:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Beneficiario:	CORPORACION MUNICIPAL DE PEÑALOLEN
Fecha de vencimiento:	04-09-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Garantía de correcta ejecución

Glosa:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Forma y oportunidad de restitución:	SEGUN BASES ADJUNTAS

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

SEGUN BASES ADJUNTAS

Resolución de Empates

SEGUN BASES ADJUNTAS

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

SEGUN BASES ADJUNTAS

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

SEGUN BASES ADJUNTAS

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

SEGUN BASES ADJUNTAS

Pacto de integridad

SEGUN BASES ADJUNTAS

Subir