|
DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA |
|
Artículo 1º: Las presentes Bases de Licitación norman el llamado a propuesta pública y el Contrato que se formalizará a través de la emisión de la respectiva Orden de Compra, y la aceptación de ésta por parte del proveedor, para la “ADQUISICIÓN DE CAMAS Y SOFÁ PARA CASA DE HUÉSPEDES PUNTA ARENAS, SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE GENDARMERÍA DE CHILE REGION DE MAGALLANES”, de conformidad con los requerimientos establecidos por Gendarmería de Chile, los que, a nivel nacional y con las características técnicas requeridas, que los productos requerido no se encuentra en convenio marco ,conforme a lo expuesto en el certificado Nº 28 de fecha 12 de OCTUBRE de 2022.
El servicio a adquirir deberá cumplir con los requerimientos técnicos que se especifican en las “Bases Técnicas”, que se aprueban por medio de la presente Resolución, las que se entenderán formar parte integrante del contrato, para todos los efectos legales, reglamentarios y administrativos.
|
|
|
|
DE LAS ACLARACIONES |
|
Artículo 3º.- Los proponentes tendrán la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases Administrativas y Técnicas y demás antecedentes de licitación, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitación, establecido en las presentes Bases; las respuestas a dichas consultas serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, en la fecha señalada en dicho cronograma.
Tanto las preguntas como las respuestas a las mismas se harán a través del Sistema de Información, poniéndose en conocimiento de todos los participantes, sin indicar el autor de la consulta.
En todo caso, la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena podrá efectuar aclaraciones a las Bases, para precisar su alcance, como también, complementar o interpretar algún elemento de su contenido que no haya quedado suficientemente claro.
Estas aclaraciones se entregarán en la misma forma y oportunidad que las respuestas a las preguntas de los licitantes, y deberán ser consideradas por los interesados en la preparación de sus ofertas, pasando a formar parte de las presentes Bases Administrativas.
Las respuestas y aclaraciones serán entendidas como interpretación a las presentes bases y los demás documentos que rijan los procesos en aquellos aspectos consultados.
Se considerará que estas aclaraciones y respuestas formarán parte integral de las Bases y, por tanto, se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones y respuestas emanadas de parte del Servicio, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
|
|
|
|
|
DE LA APERTURA DE LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LA OFERTA ECONÓMICA |
|
Artículo 5°. - Los Anexos Administrativos, Anexos Técnicos y la Oferta Económica solicitados en el artículo precedente serán abiertos y revisados por el operador del proceso de licitación y/o el Encargado del Área Logística Regional de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena; y se liberarán automáticamente, a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por el operador encargado del proceso. Ambas actuaciones se llevarán a cabo en dependencias de este nivel regional, en la fecha y hora indicadas en el cronograma de la licitación, se efectuará en una etapa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34º del reglamento Decreto de hacienda Nº250 de la ley Nº19886.
En primera instancia los mencionados funcionarios verificarán la inclusión, en formato digital, de cada uno de los Anexos Administrativos y Anexos Técnicos solicitados en las presentes Bases.
En caso de ser necesario una revisión o análisis más detallado de estos documentos, ésta se efectuará posteriormente, durante el período de evaluación y selección de las ofertas recibidas.
En casos excepcionales podrá admitirse la presentación de antecedentes en soporte papel, especialmente cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y en los demás casos indicados en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
El cuadro resumen y acta de apertura con las ofertas recepcionadas y el nombre del respectivo oferente se publicará en el Sistema de Información.
Artículo 6°.- Posteriormente, y una vez efectuada la antedicha preselección por parte de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, esto es, preseleccionados los proponentes que hayan acompañado todos los antecedentes requeridos en el artículo 4° de las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Oferta Económica, por el operador encargado del proceso, de los proponentes que continuaren en competencia.
|
|
|
|
|
DE LA ADJUDICACIÓN |
|
Artículo 9º.- Para efectos de la adjudicación de la presente propuesta, se conformará una Comisión integrada por los siguientes funcionarios:
1.- Jefe Administración y Finanzas Regional.
2.- Jefe Operativo Regional
3.- Jefe Técnico Regional.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros titulares asistirá, en su reemplazo, su subrogante legal. En caso de ausencia o impedimento del subrogante legal asistirá el funcionario de mayor grado jerárquico dentro de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en igualdad de grado jerárquico asistirá el funcionario de mayor antigüedad dentro de cada dependencia.
Presidirá la Comisión el Jefe de Administración y Finanzas Regional; en caso de ausencia o impedimento de ésta, quien la subrogue; en caso de ausencia o impedimento de este último, la presidirá el funcionario de mayor grado jerárquico de entre los miembros presentes que componen la Comisión; en igualdad de grado Jerárquico, la presidirá el funcionario de mayor antigüedad de entre todos ellos.
El acto de adjudicación no generará vínculos contractuales entre el adjudicado y la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
El documento en virtud del cual nace la relación contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y Gendarmería de Chile, será la emisión de la Orden de Compra.
Artículo 10°.- Se desempeñará como Secretario de Acta de la Comisión el encargado del proceso de licitación o quien lo subrogue, quien sólo tendrá derecho a voz y no a voto.
Artículo 11°.- Para que la Comisión pueda sesionar se requerirá la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Cada uno tendrá derecho a un voto y en caso de empate decidirá el voto de quien preside.
Artículo 12°.- De los acuerdos tomados por la Comisión de Evaluación se dejará constancia en un Acta de adjudicación, que será firmada por todos los miembros asistentes.
Artículo 13°.- La referida Comisión tendrá un plazo de 05 días corridos para resolver sobre la adjudicación de las propuestas, contados desde la fecha de apertura de la oferta económica.
Si no es posible efectuar la adjudicación dentro del plazo señalado, la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, informará oportunamente de esta circunstancia a través del Sistema, indicando las razones que justifican el retraso y señalará, al mismo tiempo, un nuevo plazo para llevar a cabo dicha actuación.
Artículo 14°.- La Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación mencionados en estas Bases, con sus correspondientes puntajes y ponderaciones. Por tanto, por ser esta licitación de adquisición de bienes, se podrá adjudicar a un solo oferente por línea.
El acto administrativo por el cual la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, acepta y adjudica una determinada oferta, será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes mediante su publicación en el Sistema de Información mercado público.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los interesados podrán realizar consultas sobre la adjudicación, dentro del plazo fatal de 02 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución que la materializa, mediante correos electrónicos dirigidos al correo electrónico logisticamagallanes@gendarmeria.cl, donde deberá indicar el nombre del proponente, correo electrónico y la individualización de la propuesta que se consulta y su respectivo número ID. Las respuestas serán remitidas dentro de los 03 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas aludidas, a través de correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la consulta. Junto al correo señalado, las preguntas y respuestas serán publicadas como anexo a la licitación, dentro del mismo plazo señalado para el envío de los correos electrónicos.
Artículo 15°.- La Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, declarará inadmisibles las ofertas, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en estas bases.
Además, declarará desierta la licitación, mediante un acto fundado, cuando concurra al menos una de las siguientes circunstancias:
1.- No se presente oferente alguno a la licitación.
2.- Presentándose uno o más postulantes, ninguno cumpla con lo establecido en las presentes Bases.
3.- Presentándose uno o más postulantes, ninguna de las ofertas califique, de acuerdo a los criterios de evaluación técnica y/o económica establecidos en las presentes Bases.
4.- Presentándose uno o más postulantes y habiéndose presentado en forma la propuesta Técnica y Económica, esta última sea desestimada por resultar inconveniente para los intereses del adecuado funcionamiento económico de Gendarmería de Chile, o se estime inviable la adecuada ejecución del contrato.
La declaración de deserción del proceso licitatorio se hará por el respectivo acto administrativo fundado y los proponentes no tendrán derecho a indemnización alguna.
Artículo 16°.- La relación contractual se formalizara mediante la emisión de la respectiva Orden de Compra, y la aceptación de ésta, por parte del o los proveedores adjudicados.
|
|
|
|
|
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS |
|
Artículo 17°.-. La entrega de los productos adjudicados deben ser entregados en el Casa de Huéspedes de Gendarmería de Chile, ubicada en Av. Los Generales N°294 Villa las Nieves, de la ciudad de Punta Arenas, conforme a las indicaciones solicitadas en las respectivas Órdenes de Compra, previa coordinación con el funcionario Encargado de la Casa de Huéspedes, al fono 957581050, email:huespedpuntaarenas@gmail.com.
Artículo 18º.- Los gastos de transporte que pudieren originarse con motivo de la entrega de los productos licitados serán de responsabilidad exclusiva del proveedor, así como, cualquier otro gasto asociado a ello, son de cargo exclusivo del proveedor, hasta su completa ejecución. Cualquier desperfecto, deterioro o merma producida durante el traslado y descarga de los bienes será de responsabilidad exclusiva del proveedor.
Lo que NO dará lugar nuevos cobros por gastos de transporte y embalaje que pudieren originarse y serán de responsabilidad exclusiva del proveedor.
Artículo 19°.- El plazo de la entrega que se estipule en la oferta se entenderá de días hábiles, y se contará desde el día siguiente a la notificación de la Orden de Compra a través de la Web www.mercadopublico.cl comunicándole que la resolución que aprueba dicha Orden de compra se encuentra totalmente tramitada.
En el caso de rechazo de la entrega según corresponda, por incumplimiento de las Bases Técnicas, el proveedor tendrá la obligación de retirarlos en un plazo no superior a 05 días corridos, contados desde la fecha de notificación del rechazo y reemplazarlo, a sus expensas, dentro del plazo de 10 días corridos.
|
|
|
|
|
DE LAS MULTAS |
|
Artículo 20°.- En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío del contrato, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará, una multa por cada día de atraso, equivalente al 1% del porcentaje de los productos entregados con retraso sin I.V.A.
Transcurridos 10 días corridos en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 10 días corridos más, o resolver administrativamente el contrato.
En todo caso, transcurridos 20 días corridos desde que se haya estado aplicando la multa, Gendarmería resolverá administrativamente el contrato, aplicando las sanciones correspondientes.
Sin perjuicio de la aplicación de la multa señalada precedentemente, se podrá imponer al proponente la sanción establecida en el artículo 20° de las presentes Bases, esto es, la terminación anticipada del contrato, en los casos que dicho artículo señala.
La notificación de la multa al contratista se hará en la forma y dentro del plazo que a continuación se indica en “PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA”.
En todo caso, se deja expresa constancia que cualquiera situación que constituya caso fortuito o fuerza mayor, eximirá al consultor de la sanción señalada precedentemente.
PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA
La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, conforme al siguiente detalle:
1.- Los pagos de multa deberán efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de requerido su cobro Gendarmería de Chile por medio de la emisión del correspondiente acto administrativo, notificación que se efectuara por documento escrito entregado por carta certificada despachada al domicilio del proveedor estipulado en el contrato o en el que registre en el portal Chile Proveedores, la cual se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva, o al correo electrónico que se haya informado en el portal de Chile Proveedores.
2.- Una vez notificado, el proveedor contara con un plazo de 10 días hábiles para presentar los descargos que estime pertinentes.
3.- De igual forma el proveedor dispondrá de los mecanismos de impugnación establecidos en la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
4.- No se aplicará multa alguna si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor.
5.- Si el proveedor cumple con la entrega o prestación del servicio contratado antes del plazo estipulado en el contrato o en las respectivas bases administrativas y técnicas para el caso que la adjudicación se formalicé por la respectiva orden de compra, en caso presentar algún defecto que impida su recepción conforme por parte de Gendarmería de Chile , las multas solo empezaran a correr a partir del primer día siguiente al vencimiento del plazo consignado ya sea en el contrato o en las respectivas bases administrativas y técnicas.
6.- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, Gendarmería de Chile podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.
7.- En caso de proceder las multas deberán hacerse efectivas totalmente a través de Vale Vista a nombre de Gendarmería de Chile con los datos establecidos en el párrafo X de las presentes bases administrativas y técnicas referente a la forma de “pago” de la presente licitación pública.
Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total del contrato o del porcentaje de los productos entregados con retraso, según sea el caso, no subsanados en los tiempos establecidos en la oferta.
Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado al contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo n° 25 de las presentes Bases.
|
|
|
|
|
DEL PAGO |
|
Artículo 21º: El pago se efectuará al contado, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de la respectiva Factura y podrá reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de los productos o de la presentación del servicio en el plazo indicado en el artículo 3° de la ley 19.983 el Área de Logística de la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en Calle Jorge Montt N°710 de la ciudad de Punta Arenas.
Respecto del pago de los compromisos, el pago se realizará por transferencia electrónica, haciendo presente que el responsable del pago final es la Tesorería General de la República
Estos son los datos de facturación:
Señor (es) : Servicio Bienestar Social y Calidad de Vida.
Rut : 61.004.108-6
Giro : Gubernamental
Dirección : Compañía N°1048,
Comuna : Santiago
Fono : 22038222
Enviar tercera copia cedible
Tesorería General de la Republica – fonos: 226930500-227689800
NOTA:
1) una vez recepcionado la orden, dejarla en estado de "aceptada"
2) una vez emitida la factura dispone de un plazo de 72 horas para enviar el archivo XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com,
3) en el campo 801 de dicho archivo XML debe ir escriturado correctamente el ID o número de la orden de compra.
De no cumplirse lo señalado en los puntos anteriores el sistema reclamará la factura automáticamente. Por otro lado, se sugiere enviar los productos primero con guía despacho para prevenir rechazo de la factura por no recibir los productos dentro del plazo de 8 días desde su emisión.
Artículo 22°.- los pagos se efectuarán mensualmente o según corresponda y al contado, Transferencia o deposito dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de la respectiva factura, luego de que la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena haya comprobado, a plena satisfacción, de los servicios entregados y el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las Bases Técnicas.
Respecto de la cancelación de los compromisos, la Institución ha adoptado modalidades de pagos: 1) Por Depósito Bancario; 2) Transferencia y 3) Documento bancario, es decir, cheque al día nominativo y cruzado.
En caso de optar, por Depósito Bancario el proveedor deberá acompañar la cuarta copia o cedible a la original, ésta última debidamente firmada y cancelada por el proveedor con fecha no superior a los treinta días o al vencimiento del compromiso de pago.
|
|
|
|
|
DEL CONTRATO |
|
Artículo 23°: Se hace presente que para la formalización del presente acto licitatorio se materializa SOLAMENTE con la emisión de la Orden de Compra.
Artículo 24º.- El proveedor adjudicado deberá cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886 sobre Compras y Contratación Pública y, además estar inscrito previamente en el Registro de Contratistas y Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública (Chileproveedores).
|
|
|
|
|
DE LA MODIFICACION Y DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
Artículo 25°.- El contrato, materializado por la EMISIÓN de la Orden de Compra, regulado por las presentes Bases Administrativas podrá terminarse o modificarse anticipadamente y en forma administrativa, mediante resolución fundada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77° y 79° del D.S. N° 250, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro, por las siguientes causales:
1°.-Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2°.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, en las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento de los plazos estipulados en el artículo 19 de las presentes Bases, relacionado con el rechazo del servicio prestado.
b) El caso contemplado en el artículo 20 de las presentes Bases, a propósito del no pago de las multas, dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo que la aplica.
3°.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4°.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5°.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6°.- Por incapacidad del proveedor para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de trabajadores, quiebra entre otros.
7°.- Por rechazo de la Orden del Trabajo.
8°.- Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distintas a la quiebra.
9.- La falta de recursos suficientes en el ejercicio presupuestario.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el Servicio podrá, además, dar cuenta de tales hechos a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para los efectos que el proveedor sea suspendido o eliminado, según corresponda, del Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración, de conformidad a los artículos 92°, 93°, 95° y 96° del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
Las resoluciones que dispongan la terminación anticipada del contrato o su modificación, deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas.
|
|
|
|
|
DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES |
|
Artículo 26º.- En el evento que la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena modifique las Bases Administrativas o Técnicas, antes del cierre de recepción de ofertas, habrá un plazo de 02 días hábiles, para que los proponentes interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones, contados desde que el acto aprobatorio de dichas modificaciones se encuentre totalmente tramitado y haya sido publicado en el sitio www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
DISPOSICIONES GENERALES |
|
Artículo 27°.- Los productos podrá efectuarse los análisis técnicos ante los organismos acreditados que estime pertinentes, con el objeto de verificar que la calidad de los productos ofertados y adquiridos, corresponda a la calidad ofrecida y contratada.
Estos análisis técnicos se podrán efectuar, en primer término, antes de la adjudicación de la propuesta, para mejor resolver y, en segundo lugar, con posterioridad a la misma, es decir, una vez suscrito el respectivo contrato y por el número de veces que Gendarmería estime adecuado.
Artículo 28º.- El proponente que se adjudique la propuesta, se compromete a mantener en absoluta reserva todos los documentos y antecedentes que la Institución ponga a su disposición o a los cuales tengan acceso con motivo del desarrollo del presente proceso; sin perjuicio, de los principios de transparencia y publicidad que rigen a los actos de la administración.
Artículo 29°.- De producirse una igualdad o empate en el resultado final de la evaluación, se adjudicará en primer término conforme a la mayor ponderación en los criterios de evaluación, de mantenerse dicha igualdad, se continuarán comparando lo ofertado en los restantes criterios, según la importancia asignada en su ponderación. Si aun así, persiste el empate resolverá dicha situación el Sr. Director Regional, en razón de la superior conveniencia de la institución y preferirá al que haya tenido en los años anteriores un mejor comportamiento con la Institución, y ello referido a la calidad, oportunidad en la
entrega de los productos.
En relación al inciso anterior y sin perjuicio de este, en conformidad a que la presente licitación es una adquisición de bienes, la Comisión Evaluadora, podrá determinar adjudicar solamente a un proveedor por línea de productos.
Artículo 30°.- La Institución, podrá re adjudicar si así lo estima conveniente, a la segunda o siguiente oferta más conveniente, en las siguientes oportunidades:
1°.- Si el adjudicatario incurre en falsedad en los documentos que se le hubieren solicitado;
2°.- Si el adjudicatario rechaza la Orden de Compra;
3°.- Si la oferta del adjudicatario fuere falsa;
4°.- Si el adjudicatario no acepta ni rechaza la orden de compra, en un plazo de 02 días hábiles.
5.- Si el adjudicatario no presenta los anexos administrativos referente a los antecedentes laborales y previsionales o las declaraciones juradas según corresponda, solicitados en el artículo 15 de estas bases administrativas.
Artículo 31°.- El proponente que se adjudique la propuesta se compromete a mantener en absoluta reserva todos los documentos y antecedentes que la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, ponga a su disposición o a los cuales tengan acceso con motivo del desarrollo del presente proceso; sin perjuicio de las normas y principios sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitación pública y en general el ejercicio de la función administrativa.
Artículo 32°.- La unidad, por resolución fundada, puede aumentar o disminuir, hasta en un 30% en cada caso, las cantidades de productos adquiridos por línea, en cuyo caso el proveedor deberá ajustarse a tales modificaciones, haciendo entrega de las cantidades requeridas, en definitiva, por este nivel regional.
De producirse alguna de estas circunstancias, tanto el precio de la orden de compra como el respectivo cronograma o plazo de entrega deberá también aumentarse o disminuirse, en forma proporcional, según las nuevas condiciones y de acuerdo a lo ofrecido originalmente por él.
Artículo 33°.- Se hace presente que el presupuesto finalmente adjudicado, en el presente proceso licitatorio es solo referencial, lo que significa que puede tener alguna variación mayor o menor conforme a las necesidades debidamente calificadas por el servicio y a la asignación anual de presupuesto para la adquisición de los productos que se efectúan por el presente proceso administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, el servicio de Gendarmería de Chile solo pagara por los productos debidamente entregados por el proveedor del servicio respectivo.
Artículo 34°.- La unidad podrá decidir estas modificaciones al momento de la adjudicación del bien de que se trate o, con posterioridad, una vez adjudicado y ello se verá reflejada en la orden de Compra, la que deberá ser aprobada por resolución totalmente tramitada.
Se deja constancia que, para todos los efectos a que haya lugar, se considerarán días hábiles los comprendidos entre los días lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los festivos.
Si se confirma la mala calidad de los productos y el proveedor no reemplaza o cambia dichos insumos en el plazo indicado por Gendarmería, este último está facultado para iniciar las acciones legales que el caso amerite.
Artículo 36: Se presume que los proponentes, por el solo hecho de participar en la presente propuesta y presentar sus respectivas ofertas, conocen y aceptan el contenido de las Bases administrativas y técnicas que se suben al sitio de la propuesta.
Artículo 37°.- Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley N 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, que hayan de efectuarse en virtud de las demás disposiciones de dicha ley y de su reglamento, así como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la unidad publique, en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolución objeto de la notificación.
Artículo 38°.- La unidad ha estimado conveniente que las ofertas técnicas y los resultados de los análisis de la misma, sean públicos y visibles, una vez adjudicada la presente licitación, solamente si fuere necesario.
Artículo 39°.- Toda dificultad que se produzca entre la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena y él o los proveedores adjudicados acerca de la validez, nulidad e interpretación, aplicación, cumplimiento o resolución del contrato que se suscriba o con cualquiera otra materia que con él se relacione, será resuelta por la Justicia Ordinaria, para cuyos efectos las partes fijan y constituyen domicilio en la ciudad de Punta Arenas, sin perjuicio de las atribuciones propias de la Contraloría General de la República contenidas en la Ley Nº 10.336 y del Tribunal de Contratación Pública creado por la Ley N° 19.886.
|
|
|
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISICIÓN DE “CAMAS Y SOFÁ PARA CASA DE HUÉSPEDES PUNTA ARENAS, SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE GENDARMERÍA DE CHILE REGION DE MAGALLANES”. |
|
02 CAMAROTES:
• Camarotes de igual o similar calidad a Modelo Peral ergo T Rosen, con colchón
• Color Camarote café.
• Dimensiones 1 plaza, altura del colchón 23 cm, altura total 172 cm, ancho 102 cm, largo 199 cm,
• Tipo de resortes Bonnell.
• Material Camarote: Madera de pino.
• Material Cubierta Colchón: Tela Jacquard Belga con tratamiento Sanitized y Fire Retardant. Napa de fibra poliéster. Capa fibrotextil termo fusionada. Zona de Confort: Capa de fibroespuma termo fusionada Sistema de Soporte: Floating System: Marco de poliretano + estrcutura de resortes Bonell. Tela Fuelle Colchón: tela Jacquard Belga. Lados de Uso Two Sides Colchón 90*90*23cms.
• 5 patas
• Garantía de a lo menos 1 año.
06 CAMAS 1.5 PLAZA :
• Cama Europea de 1.5 plaza, igual o similar a modelo Ergo T Rosen, color Café, tipo de base normal. tipo resorte Bonnell
Dimensiones:
- altura Bases 16 cms.,
- altura del colchón 23 cms.,
- altura total 39 cms.,
- ancho 105 cm.,
- largo 200 cm.
- Material: Cubierta colchón: Tela Jacquard Belga con tratamiento Sanitized y Fire Retardant. Napa de fibra poliéster. Capa fibrotextil termo fusionada. Zona de Confort: Capa de fibroespuma termo fusionada Sistema de Soporte: Floating System: Marco de poliretano + estrcutura de resortes Bonell. Tela Fuelle. Colchón: tela Jacquard Belga. Lados de Uso Two Sides. Base Cama Europea: Pata de madera de pino
- Material Base: Madera de pino
- Material Colchón: Tela Jacquard Belga con tratamiento Sanitized y Fire Retardant.
- Relleno: Poliester
- Patas: 5 patas
- Garantía Proveedor : 1 año mínimo
02 CAMAS 2 PLAZAS:
• Cama Europea de 2 plazas, igual o similar a modelo Rego T New Rosen, Base dividida 15*200cm.
Dimensiones :
- altura Bases sin pata: 19 cms.,
- altura del colchón 24 cms.,
- altura total 59 cms.,
- ancho 150 cm.,
- largo 200 cm.
Cubierta Colchón: Tela Jacquard Belga con tratamiento Sanitized y Fire Retardant. Napa de fibra poliéster. Capa fibrotextil termo fusionada. Zona de Confort: Capa de fibroespuma termo fusionada Sistema de Soporte: Floating System: Marco de poliretano + estrcutura de resortes Bonnell. Tela Fuelle. Colchón: tela Jacquard Belga. Lados de Uso Two Sides. Base Cama Europea: Pata de madera de pino.
- Material Base: Madera de pino
- Material Colchón: Tela Jacquard Belga con tratamiento Sanitized y Fire Retardant.
- Relleno: Poliester
- Garantía Proveedor : 1 año mínimo
01 JUEGO DE LIVING :
1 Sofa 3 cuerpos + 2 sofas de 1 cuerpo, de tela, color oscuro, puede ser café, chocolate, azul oscuro.
Material: 100%poliester.
Estructura y patas: madera
Relleno: espuma, resortes
Dimensiones aproximadas:
Sofa 3 cuerpos:
-Ancho total 77 a 80cm
- Altura 72 a 90 cm
- Ancho asiento 160 a 175cm
- Profundidad .:88 cm aprox
Sofa 1 cuerpo:
- Dimensiones 80*80*80.
- DIRECCION DE DESPACHO ES AV. LOS GENERALES 0294, VILLA LAS NIEVES, DE LA CIUDAD DE PUNATA ARENAS EN CASA DE HUÉSPEDES DEL BIENESTAR SOCIAL
El despacho o flete deber ser cargo del oferente
|
|
|
|