Licitación ID: 525512-11-LE25

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y EMERGENCIA HABITACIONAL

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Materiales para guarniciones exteriores	60 Unidad
Cod: 30151902	60 Unidad
SET DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y EMERGENCIA HABITACIONAL

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Se requiere la adquisición de materiales de construcción para los habitantes más vulnerables de la comuna.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

Unidad de compra:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

R.U.T.:

69.250.400-3

Dirección:

AV. TENIENTE GONZALEZ S/N

Comuna:

Colchane

Región en que se genera la licitación:

Región de Tarapacá

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-07-2025 10:06:00

Fecha de Publicación: 15-07-2025 17:37:46

Fecha inicio de preguntas: 15-07-2025 23:50:00

Fecha final de preguntas: 17-07-2025 21:08:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-07-2025 21:08:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-07-2025 10:07:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-07-2025 10:07:00

Fecha de Adjudicación: 29-07-2025 19:59:28

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo N° 1

2.- Anexo N° 2

3.- ANEXO Nº 3

Documentos Técnicos

1.- Anexo N° 4

Documentos Económicos

1.- ANEXO NRO. 4:

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- I18n entry not found: Escritura Copia escaneada de la escritura de Constitución Social o Individual y las modificaciones posteriores de la empresa, si las hubiere, donde aparezca identificado el representante legal. En caso de que el oferente sea sociedad anónima se exigirá ad

- I18n entry not found: DOCUMENTO REQUERIDOS

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EMPRESA DE MENOR TAMAÑO	El proveedor deberá acreditar que pertenece a empresa de menor tamaño mediante documentación del Servicio de Impuestos Internos o la ficha del proveedor que se obtiene del Portal de Mercado Público, lo anterior se evaluará de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos Si pertenece a empresa de menor tamaño. 30 puntos No pertenece a empresa de menor tamaño.	10%
2 Plazo de Entrega	Para evaluar este criterio, se tomará en cuenta el plazo que el proveedor ofrezca, una vez que se le haya solicitado por correo electrónico, de la siguiente manera: Puntaje Documentos 100 puntos 01 día hábil una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 60 puntos 02 a 03 días hábiles una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 30 puntos 04 a 05 días hábiles una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 0 puntos Más de 06 días hábiles.	15%
3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	El oferente deberá adjuntar toda la documentación solicitada en las presentes bases administrativas, cuya evaluación será de la siguiente forma: Descripción Puntaje Presenta todos los antecedentes. 100 puntos Omisión de antecedentes. 0 puntos	5%
4 Precio	Se aplicará la siguiente ponderación: Precio mínimo x 100/precio de cada oferente x 0,55	55%
5 PACTO DE INTEGRIDAD	El criterio de evaluación referente al Pacto de Integridad será evaluado de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0 puntos No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, no informa o no presenta.	5%
6 UBICACIÒN GEOGRÀFICA	El proveedor debe demostrar que está ubicado en la Primera Región de Tarapacá. Para esto, debe mostrar la ficha del proveedor que se obtiene en el Portal de Mercado Público, donde aparece la dirección registrada. Esta información será revisada y evaluada de la siguiente manera: Puntaje Documentos 100 puntos El proveedor pertenece a la primera región de Tarapacá. 0 puntos El proveedor no pertenece a la primera región de Tarapacá.	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	215.24.01.007



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL.

Tiempo del Contrato	6 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Luis Mamani Flores
e-mail de responsable de pago:	luis.mamani@imcolchane.cl

Nombre de responsable de contrato:	LUIS MAMANI FLORES
e-mail de responsable de contrato:	luis.mamani@imcolchane.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-25768282-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

1.1 Desempate: En caso de obtener iguales puntajes entre dos o más oferentes se aplicará la siguiente regla de desempate:

a) Se preferirá al proveedor que tenga un mejor precio económico.

b) Se preferirá al proveedor que oferte una mejor oferta técnica, en cantidad de flores.

c) Se preferir al proveedor que oferte una mejor oferta técnica, en cantidad de colores.

MULTAS Y SANCIONES:

En caso que el proveedor no efectúe o no se entregue en conformidad y satisfactoriamente los servicios encomendados, la Unidad Técnica procederá a la aplicación de multas por concepto de: • Por no cumplir con la entrega de los servicios comprometidos, indicada en la oferta técnica y económica, sin causa justificada, se cursará una multa de 1 UTM. • Por retardar, sin justificación aprobada por la U.T., la entrega de los servicios o que el agendamiento para la entrega de los servicios este fuera del plazo ofertado, se cursará una multa de 1 UTM por cada día de atraso en la entrega de los servicios con un tope de 30 UTM. • Por entregar servicios distintos a los requeridos, se le cursará una multa de 1 UTM, sin perjuicio de la obligación del contratista de rectificar la falta; Aplicación de las multas: La multa se aplicará sin forma de juicio y se entenderá notificada al contratista, dentro de las veinticuatro (24) siguientes a la hora y fecha de envío, por correo electrónico. La notificación deberá indicar como mínimo la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación, el contratista tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin que se hubieran presentado descargos, el municipio dictará la aplicación de (las) multa(s) mediante decreto alcaldicio. En caso de que el contratista haya presentado sus descargos en tiempo y forma, la municipalidad por decisión del alcalde, tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para rechazarlos, acogerlos total o parcialmente, contados desde su recepción y mediante decreto alcaldicio. Para estos efectos, el alcalde podrá solicitar, a la unidad técnica municipal que estime conveniente, un informe respecto de los argumentos presentados por el contratista en su apelación. Cobro de la multa. La multa se entenderá ejecutoriada a las veinticuatro (24) horas posteriores, contadas desde el envío del decreto alcaldicio que la aplica al contratista, y de su publicación en el portal de compras, Dicho monto se descontará del valor a pagar en la factura correspondiente al contratista. En las presentes situaciones, la Unidad Técnica se encontrará en la obligación de gestionar la aplicación de multas. En caso de no suceder, el Municipio deberá determinar internamente las responsabilidades y medidas pertinentes. La aplicación de multas por incumplimiento no eximirá al contratista de su responsabilidad civil y/o penal por los hechos o actos que produzcan daños o sean constitutivos de falta o delito penal.

TÉRMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Municipalidad podrá poner término anticipado y administrativamente al contrato en los siguientes casos: a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. b. Si las multas exceden del 15% del valor del contrato. c. Por incumplimiento grave del contratista que amerite, a juicio de la Unidad Técnica, poner término anticipado al contrato. d. Si el contratista presentara orden de ejecución y embargo de traspaso de todo o parte de sus bienes. e. Si el contratista ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes. f. Si el contratista ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. g. Si el contratista ha suspendido las obras por catorce o más días, habiendo requerimiento por escrito de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud. h. Si a juicio del Mandante el contratista no está ejecutando los trabajos de acuerdo con el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. i. Estado de notoria insolvencia del contratista o cuando las cauciones existentes sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato, a menos que el contratista mejore dichas cauciones. j. Incumplimiento reiterado de los requerimientos técnicos, solicitados en la propuesta pública. k. Por incurrir el adjudicatario en atrasos reiterados en la solicitado del servicio adjudicado. l. En caso de que se termine el presupuesto máximo disponible. El mandante, por indicación de la U.T., podrá poner término anticipado y administrativo al contrato en cualquier momento, por causales ajenas a la responsabilidad del contratista, fundamentando por escrito su decisión, dando aviso por escrito a éste, con un mes de anticipación. En dicho caso, el mandante pagará al contratista el monto que corresponda a la obra ejecutada y que se haya decepcionado conforme por la U.T. Cuando las causales que dan origen al término anticipado sean imputables a la responsabilidad del contratista, se pondrá término al contrato de inmediato, administrativamente y sin forma de juicio. En este caso, se efectuará una liquidación por la obra realmente ejecutada y aceptada por la U.T. Esta liquidación se hará sin perjuicio de que la Ilustre Municipalidad de Colchane haga efectivas las garantías y retenciones que existan, sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan. Las resoluciones o decretos que dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo o su modificación deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Portal web www.mercadopublico.cl, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, salvo que concurra alguna de las situaciones señaladas en el Reglamento de la Ley 19.886.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir