Licitación ID: 525512-41-LE23
Mejoramiento plaza publica Pisiga Choque
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Mejoramiento Plaza Pisiga Choque  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Mejoramiento plaza publica Pisiga Choque
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Se requiere del servicio de mejoramiento de la plaza de Pisiga Choque
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Unidad de compra:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T.:
69.250.400-3
Dirección:
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna:
Colchane
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-11-2023 18:45:00
Fecha de Publicación: 02-11-2023 12:48:50
Fecha inicio de preguntas: 02-11-2023 15:42:00
Fecha final de preguntas: 05-11-2023 15:42:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-11-2023 23:53:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-11-2023 18:46:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-11-2023 18:46:00
Fecha de Adjudicación: 30-11-2023 18:46:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 06-11-2023 15:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Ejecución Se aplicará la siguiente ponderación: 1º Mejor oferta 100 puntos 2º Mejor oferta 50 puntos 3º Mejor oferta 0 puntos 50%
2 Precio Se aplicará la siguiente ponderación: 1º Mejor oferta 100 puntos 2º Mejor oferta 80 puntos 3º Mejor oferta 40 puntos 4° Mejor oferta 20 puntos 5° Mejor oferta 0 puntos 20%
3 Experiencia de la empresa Experiencia de la empresa (Formato N°4): El oferente deberá acreditar mediante documentos escaneados en el portal su experiencia en obras sobre 3.000 m.s.n.m., en el transcurso de los últimos 2 años. Deberá subir sólo órdenes de compras con recepción conforme, contratos, facturas o recepción provisoria de obras similares, para acreditar su experiencia. Puntaje Documentos 100 puntos Sobre 07 obras acreditadas 75 puntos De 04 a 06 obras acreditadas 40 puntos De 01 a 03 obras acreditadas 0 puntos No informa 20%
4 Experiencia del profesional a cargo de la obra Experiencia del profesional a cargo de la obra: El oferente deberá acreditar mediante documentos escaneados en el portal, la experiencia del profesional a cargo de la obra, en el transcurso de los últimos 2 años. Deberá subir sólo órdenes de compras con recepción conforme, contratos, facturas o recepción provisoria de obras similares, para acreditar su experiencia. Puntaje Documentos 100 puntos Sobre 07 obras acreditadas 75 puntos De 04 a 06 obras acreditadas 40 puntos De 01 a 03 obras acreditadas 0 puntos No informa 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: JAQUELINE VILCHES MAMANI
e-mail de responsable de pago: JEFEFINANZAS@IMCOLCHANE.CL
Nombre de responsable de contrato: GLORIA CHURA CALIZAYA
e-mail de responsable de contrato: ASESORJURIDICO@IMCOLCHANE.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-57-2361406-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Fecha de vencimiento: 21-12-2023
Monto: 5 %
Descripción: El contratista garantizará la oferta propuesta, mediante una garantía o caución la que se podrá entregar de manera física o electrónicamente. En los casos que se entregue de forma electrónica deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, la caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, además deberá asegurar el cobro de esta de manera rápida y efectiva. Lo anterior deberá extenderse a nombre de Ilustre Municipalidad de Colchane RUT 69.250.400-3, por un monto igual al 5% del valor del monto total del contrato.
Glosa: glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía (o caución) por la seriedad de la oferta de “CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSO LOCALIDAD DE HUAYTANI” ID 525512-42-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya adjudicado la propuesta pública. Los demás proponentes que no se adjudiquen la Licitación, podrán retirar su boleta de garantía de seriedad de la oferta, sin derecho a indemnización alguna, una vez que se suscriba el Contrato con el Adjudicatario.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Fecha de vencimiento: 18-07-2024
Monto: 5 %
Descripción: El contratista garantizará el Fiel Cumplimiento del contrato, mediante una garantía o caución la que se podrá entregar de manera física o electrónicamente. En los casos que se entregue de forma electrónica deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, la caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, además deberá asegurar el cobro de esta de manera rápida y efectiva. Lo anterior deberá extenderse a nombre de Ilustre Municipalidad de Colchane RUT 69.250.400-3, por un monto igual al 5% del valor del monto total del contrato.
Glosa: cuya glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía (o caución) por el Fiel Cumplimiento del Contrato “CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSO LOCALIDAD DE HUAYTANI” ID 525512-42-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la ejecución de esta y recibido conforme sin observaciones los servicios. Cualquier aumento de obra que implique un mayor monto en el precio del contrato, deberá garantizarse en igual forma, proporción y con la misma vigencia que la garantía original. En el evento de tratarse de un aumento en el plazo del contrato, las garantías otorgadas deberán renovarse o reemplazarse, extendiéndose de tal forma que incluyan el nuevo plazo aumentado en, a lo menos, 90 días Corridos.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Fecha de vencimiento: 18-09-2025
Monto: 5 %
Descripción: Previo a la recepción provisoria de las obras por parte de la Unidad Técnica, el contratista deberá entregar una garantía o caución de correcta ejecución de las obras, equivalente al 5% del monto del contrato, con una duración de 12 meses, a contar de la recepción provisoria. Esta garantía, se materializará en una garantía o caución la que se podrá entregar de manera física o electrónicamente. En los casos que se entregue de forma electrónica deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, la caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, además deberá asegurar el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, la que deberá ser entregada nombre de la “I. Municipalidad de Colchane RUT 69.250.400-3” como caución de la correcta ejecución de la obra, previo al pago final, procediendo a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato cuya glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía Buena Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSO LOCALIDAD DE HUAYTANI” ID 525512-42-LQ23. La garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, una vez transcurrido el plazo de validez y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras.
Glosa: cuya glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía Buena Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSO LOCALIDAD DE HUAYTANI” ID 525512-42-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por correcta funcionamiento de las obras tendrá un plazo de validez de 365 días más 90 días adicionales contados desde la fecha del acta de recepción provisoria de la obra, transcurrido el plazo de 375 días y previa recepción definitiva por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3. La Municipalidad podrá hacer efectiva dicha garantía en caso que el Contratista no subsanase las observaciones a que hubiere lugar en el plazo otorgado para tal efecto conforme a procedimiento de Recepción Definitiva de la Obra.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

El Comité de Evaluación, a través de la emisión de un informe técnico, propondrá la adjudicación de quién haya obtenido el mayor puntaje del proceso de evaluación, en caso de una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas se adjudicará:

 

1.    La oferta con mejor plazo de ejecución.

2.    La oferta con mayor cantidad de experiencia de la empresa en servicios similares.

3.    La oferta con mejor precio económico.

Para ser adjudicado el oferente deberá tener un puntaje superior a 60% en la evaluación.
CLÁUSULA DE READJUDICACIÓN
En el evento de que el adjudicatario, se desista de su oferta, no suscriba el contrato en el plazo establecido en las bases o no presente- dentro de plazo- la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando proceda; la Municipalidad podrá readjudicar al segundo y luego al tercer mejor oferente.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.