Ficha Licitación

Licitación ID: 525512-46-B224

SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL COLCHANE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Canalización eléctrica	1 Unidad
Cod: 39121202	1 Unidad
Se requiere llevar a cabo el proyecto denominado “sistema de comunicación comunal, comuna de Colchane”

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL COLCHANE

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se requiere realizar la ejecución del proyecto denominado “sistema de comunicación comunal, Colchane

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM (B2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

Unidad de compra:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE

R.U.T.:

69.250.400-3

Dirección:

AV. TENIENTE GONZALEZ S/N

Comuna:

Colchane

Región en que se genera la licitación:

Región de Tarapacá

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-08-2024 16:30:00

Fecha de Publicación: 30-07-2024 15:56:03

Fecha inicio de preguntas: 30-07-2024 16:30:00

Fecha final de preguntas: 09-08-2024 16:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-08-2024 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-08-2024 16:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-08-2024 16:31:00

Fecha de Adjudicación: 27-08-2024 17:31:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA TERRENO 02-08-2024 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- COMUNAL, COMUNA DE COLCHANE” ID 525512-46-B224 1. ANEXO NRO. 1: FORMULARIO Identificación del proponente (Solo para personas naturales y jurídicas) IDENTIFICACIÒN DEL PROPONENTE Nombre/ Razón social R.U.T. Domicilio Ciudad Teléfono Celular Correo electrónico REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Nombre/ Razón social (Repres. 1) R.U.T. Domicilio Ciudad Teléfono Celular Correo electrónico ___________________________________________ Nombre y firma de los representantes (s) legal (s) Colchane, ______________________________ del año 2024. 2. ANEXO NRO. 2: FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA SIMPLE Declaración aceptación de bases (Solo para personas naturales y jurídicas) Quien suscribe (Razón social),_________________________________________________ Domiciliado en ________________________________________________________________ R.U.T. N°_______________________________, participante en el llamado a Propuesta Publica. 1. Conocer y aceptar las bases administrativas de la propuesta, sus aclaraciones, los documentos anexos, las especificaciones técnicas, la legislación aplicable y en general todos los documentos que forman parte de esta licitación. 2. Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia. 3. Que los antecedentes presentados en la oferta son veraces y exactos. 4. Estar conforme con las condiciones de la licitación. 5. Reconocer que la decisión de la Municipalidad, en la adjudicación de la presente propuesta es inapelable y definitiva. 6. Que no soy dependiente ni empleado de la Municipalidad. 7. No registrar antecedentes de sentencias condenatorias por prácticas anti sindicales o desleales según el Art. 294 Bis del Código del Trabajo, Ley Nº 19.886. 8. No estar inhabilitado en conformidad al Art. 54 de la Ley Nº 18.575, es decir, no poseer grado de parentesco o afinidad con algún funcionario de la I. Municipalidad de Colchane, de grado superior o equivalente a jefatura. ______________________________________________ Nombre y firma de los representantes (s) legal (s) Colchane, ______________________________ del año 2024. 3. ANEXO NRO. 3: FORMULARIO NOMINA DEL PERSONAL NÓMINA DEL PERSONAL EN OBRA N° NOMBRE RUT NIVEL DE ENSEÑANZA O PROFESION CARGO 1 2 3 4 5 6 NÓMINA DEL PROFESIONAL EN OBRA N° NOMBRE RUT NIVEL DE ENSEÑANZA O PROFESION CARGO 1 2 3 4 5 6 ______________________________________________ Nombre y firma de los representantes (s) legal (s) Colchane, ______________________________ del año 2024

Documentos Técnicos

1.- 4. ANEXO NRO. 4: FORMULARIO EXPERIENCIA Experiencia de la empresa N° Mandante Detalle resumido del servicio realizado Cantidad de meses ejecutados Medio de verificación 1 2 3 4 5 6 NOTA: Por cada empresa o entidad señalada en la lista, el oferente debe adjuntar medio verificador para verificar la credibilidad de la información presentada. En consecuencia, la información que no pueda acreditarse mediante documentación no será considerada en la evaluación. Se realizará un promedio de los meses de experiencia aquí indicados con el fin de asignar la puntuación en el criterio de evaluación. ___________________________________________ Nombre y firma de los representante (s) legal (s) Colchane, ______________________________ del año 2024. 5. ANEXO NRO. 5: FORMULARIO OFERTA TECNICA Señores Municipalidad de Colchane Presente: Quien suscribe (razón social) _________________________________, proponente del proyecto, correspondiente al llamado a propuesta pública, viene a presentar la siguiente oferta técnica. 1.- DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA CANTIDAD DESCRIPCION NETO IVA TOTAL 2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DETALLE PLAZO (DÍAS) OBSERVACIONES 1.- Plazo de ejecución de la obra: ___________________ Plazo máximo para la entrega de obra denominada: ___________________________ será de ___ días _______. NOTAS: 1.- El plazo de ejecución de la obra debe ser coherente con la carta Gantt. ___________________________________________ Nombre y firma de los representantes (s) legal (s) Colchane, ______________________________ del año 2024

Documentos Económicos

1.- 6. ANEXO NRO. 6: OFERTA ECONÓMICA NOMBRE DE PROPONENTE: ________________________________________________________________________________ El representante legal del proponente que suscribe, certifica los siguientes valores. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS: 1. Valor Neto Total (Incluye gastos generales y utilidades) $____________________________________________________________________________ (*) 2. I.V.A. 19% $_______________________________________________________________________________ 3. Valor Total Oferta (IVA Incluido) $_______________________________________________________________________________ 4. Valor total de la oferta en palabras ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________pesos, IVA incluido. (*) Valor que debe ser consignado en la línea de oferta en el portal www.mercadopublico.cl, de la Dirección de Compras y Contratación Pública. ___________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Colchane, ______________________________ del año 2024.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Experiencia de la empresa (Formato N°4): El oferente deberá acreditar mediante documentos escaneados en el portal su experiencia en obras sobre 3.000 m.s.n.m., en el transcurso de los últimos 2 años. Deberá subir sólo órdenes de compras con recepción conforme, contratos, factura, para acreditar su experiencia. Puntaje Documentos 100 puntos Sobre 07 obras acreditadas 75 puntos De 04 a 06 obras acreditadas 40 puntos De 01 a 03 obras acreditadas 0 puntos No informa	30%
2 Plazo de Entrega	Se aplicará la siguiente ponderación: 1º Mejor oferta 100 puntos 2º Mejor oferta 50 puntos 3º Mejor oferta 0 puntos (Plazo ofertado deberá ser en días corridos)	30%
3 Precio	Se aplicará la siguiente ponderación: 1º Mejor oferta 100 puntos 2º Mejor oferta 80 puntos 3º Mejor oferta 40 puntos 4° Mejor oferta 20 puntos 5° Mejor oferta 0 puntos	40%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	62773109


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	JAQUELINE VILCHES
e-mail de responsable de pago:	JEFEFINANZAS@imcolchane.cl

Nombre de responsable de contrato:	ISABELLA MAMANI MAMANI
e-mail de responsable de contrato:	ASESORJURIDICO@IMCOLCHANE.COM
Teléfono de responsable del contrato:	57-02-2267282-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Colchane
Fecha de vencimiento:	17-09-2024
Monto:	5 %

Descripción:	El contratista garantizará la oferta propuesta, mediante una garantía o caución la que se podrá entregar de manera física o electrónicamente. En los casos que se entregue de forma electrónica deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, la caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, además deberá asegurar el cobro de esta de manera rápida y efectiva. Lo anterior deberá extenderse a nombre de Ilustre Municipalidad de Colchane RUT 69.250.400-3, por un monto igual al 5% del valor del monto total del contrato. El instrumento que garantiza la seriedad de la oferta deberá mantener una vigencia de 30 días corridos al plazo ofertado desde la fecha de apertura de la oferta, cuya glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía (o caución) por la seriedad de la oferta de “SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL, COMUNA DE COLCHANE” ID 525512-46-B224. El Mandante tendrá derecho a hacer efectiva la garantía por Seriedad de la Oferta en caso de que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro de los 5 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la adjudicación (correo electrónico, aceptación de la orden de compra u otro medio verificador), asimismo si el proponente no entrega las garantías del contrato en el plazo establecido o cuando presentare documentación falsa. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya adjudicado la propuesta pública. Los demás proponentes que no se adjudiquen la Licitación, podrán retirar su boleta de garantía de seriedad de la oferta, sin derecho a indemnización alguna, una vez que se suscriba el Contrato con el Adjudicatario.

Glosa:	Garantía (o caución) por la seriedad de la oferta de “SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL, COMUNA DE COLCHANE” ID 525512-46-B224.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya adjudicado la propuesta pública. Los demás proponentes que no se adjudiquen la Licitación, podrán retirar su boleta de garantía de seriedad de la oferta, sin derecho a indemnización alguna, una vez que se suscriba el Contrato con el Adjudicatario.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Colchane
Fecha de vencimiento:	18-11-2024
Monto:	5 %

Descripción:	El contratista garantizará el Fiel Cumplimiento del contrato, mediante una garantía o caución la que se podrá entregar de manera física o electrónicamente. En los casos que se entregue de forma electrónica deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, la caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, además deberá asegurar el cobro de esta de manera rápida y efectiva. Lo anterior deberá extenderse a nombre de Ilustre Municipalidad de Colchane RUT 69.250.400-3, por un monto igual al 5% del valor del monto total del contrato. El instrumento que garantiza el fiel cumplimiento del contrato deberá mantener una vigencia de 90 días corridos al plazo ofertado (plazo ofertado + 90 días Corridos) desde la fecha de firma del contrato, cuya glosa deberá indicar lo siguiente: Garantía (o caución) por el Fiel Cumplimiento del Contrato “SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL, COMUNA DE COLCHANE” ID 525512-46-B224. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la ejecución de esta y recibido conforme sin observaciones los servicios. Cualquier aumento de obra que implique un mayor monto en el precio del contrato, deberá garantizarse en igual forma, proporción y con la misma vigencia que la garantía original. En el evento de tratarse de un aumento en el plazo del contrato, las garantías otorgadas deberán renovarse o reemplazarse, extendiéndose de tal forma que incluyan el nuevo plazo aumentado en, a lo menos, 90 días Corridos. La Municipalidad podrá hacer efectiva dicha garantía en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de la obra o si hubiera incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones del contrato, calificado por el Mandante, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar, en concordancia a las Bases Administrativas Generales. De Fiel Cumplimiento de Contrato y Ejecución de la Obra. Esta se devolverá al proponente adjudicado, dentro de los 60 días corridos siguientes al plazo señalado, previo informe favorable de la Unidad Técnica.

Glosa:	Garantía (o caución) por el Fiel Cumplimiento del Contrato “SISTEMA DE COMUNICACIÓN COMUNAL, COMUNA DE COLCHANE” ID 525512-46-B224

Forma y oportunidad de restitución:	De Fiel Cumplimiento de Contrato y Ejecución de la Obra. Esta se devolverá al proponente adjudicado, dentro de los 60 días corridos siguientes al plazo señalado, previo informe favorable de la Unidad Técnica.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

READJUDICACION

En el evento de que el adjudicatario, se desista de su oferta, no suscriba el contrato en el plazo establecido en las bases o no presente- dentro de plazo- la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando proceda; la Municipalidad podrá readjudicar al segundo y luego al tercer mejor oferente.

RESOLUCION DE EMPATE

El Comité de Evaluación, a través de la emisión de un informe técnico, propondrá la adjudicación de quién haya obtenido el mayor puntaje del proceso de evaluación, en caso de una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas se adjudicará: 1. La oferta con menor precio económico. 2. La oferta con mayor cantidad de experiencia de la empresa en servicios similares. 3. La oferta con menor plazo de ejecución.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir