Ficha Licitación

Licitación ID: 528208-2-LP23

MEJORAMIENTO PLAZA EL RESBALON

Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA, SECPLAC 2

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 30

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
MEJORAMIENTO PLAZA EL RESBALON

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO PLAZA EL RESBALON

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El mejoramiento del área verde ubicada en La Capilla, entre Pasaje Monte Lunar y Calle El Resbalón, comuna de Cerro Navia, contemplando obras sobre pavimentos, instalación de césped, plantación de especies, instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, barras de calistenia y luminarias LED, de acuerdo con lo establecido en estas Bases y Especificaciones Técnicas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Unidad de compra:

SECPLAC 2

R.U.T.:

69.254.200-2

Dirección:

Del Consistorial 6645

Comuna:

Cerro Navia

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-02-2023 15:30:00

Fecha de Publicación: 02-02-2023 11:30:00

Fecha inicio de preguntas: 02-02-2023 18:00:00

Fecha final de preguntas: 09-02-2023 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-02-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-02-2023 15:35:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-02-2023 15:35:00

Fecha de Adjudicación: 03-05-2023 9:33:12

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA 07-02-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según punto 7.2.1. de las bases administrativas y técnicas de la licitación.

Documentos Técnicos

1.- Según punto 7.2.2. de las bases administrativas y técnicas de la licitación.

Documentos Económicos

1.- Según punto 7.2.3. de las bases administrativas y técnicas de la licitación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Costo de las Obras	Según punto 7.2.11. letra a) de las bases administrativas y técnicas de la licitación.	40%
2 Plazo de Ejecución de las obras	Según punto 7.2.11. letra c) de las bases administrativas y técnicas de la licitación.	30%
3 Experiencia del Oferente	Según punto 7.2.11. letra b) de las bases administrativas y técnicas de la licitación.	25%
4 Cumplimiento de los requisitos formales de present	Según punto 7.2.11. letra d) de las bases administrativas y técnicas de la licitación.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	15 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	JESSICA TORRES
e-mail de responsable de pago:	jessica.torres@cerronavia.cl

Nombre de responsable de contrato:	CARLA ROCCO LAGOS
e-mail de responsable de contrato:	carla.rocco@cerronavia.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-22-23804023-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Fecha de vencimiento:	24-05-2023
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	"Para garantizar la seriedad de la oferta de (indicar el nombre/razón social y Rut del proponente) en la licitación pública ID 528208-2-LP23”.

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías de seriedad de la oferta serán devueltas a los oferentes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas, en caso de que su propuesta sea rechazada; sin embargo, aquellas garantías cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, serán devueltas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya formalizado el contrato. La garantía del proponente adjudicado, se devolverá previa entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecución de la Obra y la suscripción del contrato respectivo.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Fecha de vencimiento:	05-08-2024
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento y correcta ejecución de la obra (indicar el nombre/ razón social y Rut del adjudicatario) del contrato de la licitación pública ID 528208-2-LP23”.

Forma y oportunidad de restitución:	Para la restitución de la garantía, el contratista deberá presentar su solicitud en Tesorería Municipal, debiendo acompañar copia de la Recepción Final de la obra, elaborada por la Unidad Técnica. Asimismo, deberá acompañar un Certificado del Pago de Multas emitido por la Subdirección de Finanzas, y el Formulario 30, donde se le exigirá además la presentación de su cédula de identidad.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

El Municipio podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en puntaje al ganador, dejando sin efecto la adjudicación, en los siguientes casos: 1. Si el Concejo Municipal no aprueba por el quorum legal la propuesta de adjudicación. 2. Si el adjudicatario se desiste de su oferta, caso en que se hará efectivo el cobro de la garantía por seriedad de oferta. 3. Si el adjudicatorio no entrega en forma y oportunidad la Garantía por Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecución de la Obra, o si esta adoleciera de vicios. 4. Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar según las presentes Bases. 5. Si el contrato no se firma en los plazos establecidos, por causas atribuibles al adjudicatorio.

Resolución de Empates

En el evento de tener ofertas en igualdad de puntaje, prevalecerá el siguiente orden de prelación:
1. En primer lugar, se seleccionará al proponente con mayor puntaje en Plazo de Ejecución de las Obras, establecido en el apartado 7.2.11 letra c) de las
presentes Bases.
2. En caso de persistir el empate, se optará por el proponente con el mayor puntaje en Costo de las Obras , según apartado 7.2.11 letra a) de estas
Bases.
3. Persistiendo el empate entre dos o más propuestas, se optará por el proponente con el mayor puntaje en Experiencia del Oferente, según apartado
7.2.11 letra b) de estas Bases.
4. De mantenerse el empate, se seleccionará al proponente con mayor puntaje en el criterio cumplimiento de los requisitos formales, de acuerdo con lo
indicado en el apartado 7.2.11 letra d) de las Bases.
5.- Finalmente, si el empate sigue persistiendo, se seleccionará al oferente que haya ingresado primero su oferta a través del Sistema de Información
Mercado Público, lo cual se verificará mediante el Comprobante de Ingreso de Oferta.

Subir