Ficha Licitación

Licitación ID: 5325-3-LR21

Construcción Complejo Deportivo Cachagua, Zapallar

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, Licitaciones

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
"Construcción Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar".

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción Complejo Deportivo Cachagua, Zapallar

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El objetivo del contrato es la “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, contando al efecto con una asignación de recursos que alcanza la suma referencial de 3.000.000.000.- tres mil millones de pesos.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

Unidad de compra:

Licitaciones

R.U.T.:

69.050.400-6

Dirección:

Germán Riesco Nº399

Comuna:

Zapallar

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-04-2021 14:00:00

Fecha de Publicación: 04-03-2021 16:51:31

Fecha inicio de preguntas: 04-03-2021 17:00:00

Fecha final de preguntas: 16-03-2021 14:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-03-2021 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-04-2021 14:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-04-2021 14:00:00

Fecha de Adjudicación: 13-04-2021 18:10:22

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno de carácter obligatorio. El lugar de reunión será en el estadio de Cachagua, ubicado en Calle El Golf N°1600 (esquina Federico Kohnenkampf), Cachagua 10-03-2021 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Oferta Administrativa. Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente deberá presentar lo siguiente: 1. Identificación completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando corresponda (Formato Anexo Nº 1). En caso de Unión Temporal de Proveedores, el anexo lo deberá llenar cada persona, natural o jurídica, que sea parte de dicha unión. 2. Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural. 3. Copia del Rut de la empresa, en caso de persona jurídica. 4. Copia de cédula de identidad vigente del representante legal. 5. En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unión Temporal, suscrito por los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante o Apoderado común, con poderes suficientes. 6. En caso de tratarse de persona jurídica: i. Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economía conforme la Ley N° 20.659 del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Día”. ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, deberá tener una antigüedad no superior a 30 (treinta) días contados desde la fecha de cierre de la licitación. 7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado, cuya antigüedad, en ambos casos, no podrá ser superior a 30 (treinta) días contados desde la fecha de cierre de la licitación. 8. Declaración jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las características generales del terreno en que se ejecutará la obra, de las vías de acceso y de los centros de provisión de material, de los antecedentes que forman parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo Nº 2). 9. Declaración Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato Anexo Nº 3). 10. Garantía de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el monto, condiciones y plazo definido en las Bases. NOTA: En caso de Unión Temporal de Proveedores, asociación de personas naturales y/o jurídicas, cada persona que forme parte de esta unión DEBE presentar TODOS los documentos solicitados para la Oferta Administrativa en los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y 9. Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio de digitalización de documentación (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en tal registro, deberán entregar los antecedentes que se señalan en esta la letra a), debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través del Sistema de Información. Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que SÍ cuenten con servicio de digitalización de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7 y 9, salvo que su carpeta electrónica no los tuviera. En caso de que los documentos no estén vigentes en el portal el proveedor se entenderá que estos no han sido presentados por el oferente y serán solicitados por Foro Inverso lo que será sancionado por la Comisión Evaluadora respecto del criterio de Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de las Ofertas.

Documentos Técnicos

1.- b) Oferta Técnica. Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberá presentar lo siguiente: 1. Listado de Obras similares EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN, entendiéndose como obras similares aquéllas referidas a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, cuyo monto sea igual o superior a 2.000 millones de pesos (Formato Anexo Nº 4). Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente: 1.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras. • Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente recepcionado. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. • Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato, m2, ID de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica. 1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras el que debe indicar claramente el nombre del oferente como constructor del proyecto. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato, m2, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que presente 5 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto. 2. Listado de Subcontratos que indique nombre del subcontratista, rut subcontratista, especialidad, ítem o subpartida a contratar, experiencia relacionada con el subcontrato (Formato Anexo Nº 5). 3. Listado de obras de Construcción de PISCINAS EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas referidas a piscinas con un volumen de agua igual o superior a 200 m3 y características técnicas similares a las indicadas en el proyecto que se licita. (Formato Anexo Nº 6). La experiencia en construcción de piscinas puede ser del Oferente, de integrante de la Unión Temporal de Proveedores (en caso de que se presente) o de un subcontratista. En caso de acreditar la experiencia con un subcontrato se DEBE presentar una carta compromiso indicando a lo menos: nombre o razón social del subcontrato, Rut del subcontratista, nombre y Rut del representante legal, en caso de persona jurídica, y partida que subcontrata (piscinas), la cual deberá venir debidamente firmada por la persona natural o representante legal, de no ser así, no se considerará ninguna obra como válida para el proceso de evaluación. Estas obras pueden ser Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente: 3.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras. • Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente recepcionado. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. • Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato, m2, ID de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica. 3.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras el que debe indicar claramente el nombre del oferente como constructor del proyecto. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato, m2, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que presente 5 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto. 4. Listado de obras de Construcción de ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA. (Formato Anexo Nº 7). La experiencia en construcción de piscinas puede ser del Oferente, de integrante de la Unión Temporal de Proveedores (en caso de que se presente) o de un subcontratista. En caso de acreditar la experiencia con un subcontrato se DEBE presentar una carta compromiso indicando a lo menos: nombre o razón social del subcontrato, Rut del subcontratista, nombre y Rut del representante legal, en caso de persona jurídica, y partida que subcontrata (estructura de madera laminada), la cual deberá venir debidamente firmada por la persona natural o representante legal, de no ser así, no se considerará ninguna obra como válida para el proceso de evaluación. Estas obras pueden ser Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente: 4.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras. • Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente recepcionado. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. 4.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos: • Recepción Definitiva de Obras el que debe indicar claramente el nombre del oferente como constructor del proyecto. • Contrato de obra con su respectivo finiquito. • Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato, m2, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado. Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que presente 2.000 o más m3 de estructuras en madera laminada debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto. 5. Certificado del Título del Profesional Residente y Currículum Vitae, quien debe tener una experiencia de a lo menos 6 años. 6. Carta Compromiso del profesional identificado anteriormente como Profesional a Cargo de la Obra (Formato Anexo N° 8). 7. Declaración Jurada con la información de sus contratos de obras vigentes y/o en ejecución, en base a Formato de Anexo N° 9. 8. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Comprobado del oferente de acuerdo al balance al 31.12.2019, con una antigüedad no mayor a 30 días. El certificado deberá indicar claramente el Capital Comprobado, si este viene desagregado o no se indica se evaluará con 0 puntos en el subcriterio correspondiente. 9. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio de Santiago con antigüedad no mayor a 30 días. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de sus integrantes. 10. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio de Santiago o Certificado de la Inspección del trabajo, con antigüedad no mayor a 30 días o Certificado de la Inspección del Trabajo. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de sus integrantes. 11. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada integrante. 12. Registro de Contratista de Obras Mayores del MOP, en especialidad de 2 O.C. y/o 6 O.C. 2° Categoría o superior, o Registro de Contratistas del MINVU en rubro de edificación A.2. 1° Categoría. En caso de tener categoría inferior o no contar con inscripción en el registro MOP o MINVU será evaluado de acuerdo a lo señalado en el subcriterio correspondiente. 13. Carta Gantt, en formato Excel, de la ejecución de las obras en semanas, en la cual se deberá detallar la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución y los estados de pago. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas en el Anexo N°11 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

Documentos Económicos

1.- Oferta Económica. Para el caso de los “Anexos Económicos”, el proponente deberá presentar lo siguiente: 1. Formulario “Oferta Económica” dispuesto, que deberá ser llenado con la información requerida en ésta (Anexo Nº 10). Se recuerda que en el Anexo N°8 el valor deberá indicar el IVA, no así en el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto. En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el Anexo N°10, se tendrá como válido el ingresado en el primero. 2. Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo Nº 11). Se deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberán ir redondeados en números enteros (sin decimales).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	a. Oferta Económica (20%) Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,20 Dónde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i El monto ofertado puede exceder el Presupuesto Referencial en un 30% (treinta por ciento) como máximo, y no podrá ser inferior en un 5% del monto referencial. Si la oferta supera el máximo o mínimo establecido, la oferta quedará fuera de bases.	20%
2 Plazo de Ejecución de la Obra	b. Plazo de Ejecución de la Obra (10%) El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula: Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,10 Dónde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i Oe : Menor plazo ofertado. Oi : Oferta de plazo del oferente i NOTA: en ningún caso las ofertas podrán tener un plazo mayor a 24 meses. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 24 meses serán declarados FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen un plazo menor a 15 meses para la ejecución dada la obra a ejecutar.	10%
3 Idoneidad del Oferente	c. Idoneidad del Oferente (10%) La evaluación de este punto se realizará en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendrá sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula: Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,10 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Capital Propio Comprobado. Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual Anterior con el Municipio en últimos 5 años. Pje Ci : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad. Se evaluará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 19° letra b) N°7, 8, 9, 10 y 11 de las Bases y según los criterios que se establecen a continuación:	10%
4 Oferta Técnica	d. Oferta Técnica (50%) El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci + Pje Di + Pje Ei) x 0,50 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la presentación de la Carta Gantt del oferente i. Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente i. Pje Ci : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia en Construcción de piscinas oferente i. Pje Di : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia en Construcción en Estructuras de Maderas Laminadas oferente i. Pje Ei : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Inscripción Registro de Contratistas.	50%
5 Asistencia a Visita a Terreno	Se evaluará la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al artículo 16° Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderación Asiste a Visita a Terreno 100 No asiste a Visita a Terreno 0 Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será: Pje Oi = Pond. Oi x 0, 05 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Pond. Oi : Ponderación obtenida por el oferente i.	5%
6 Cumplimiento de los Requisitos formales de Present	Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%) El puntaje de este criterio se obtendrá conforme a la observancia de los requerimientos de presentación formal de las ofertas, principalmente según los artículos 18 y 22 de estas bases, y de acuerdo a la siguiente tabla: Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderación Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100 Incumple algún requisito exigido en el artículo 18° y/o 19° 50 Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no esencial a través del Foro Inverso según Art. 22° 0 Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será: Pje Oi = Pond. Oi x 0,05 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i Pond. Oi : Ponderación obtenida por el oferente i.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Ilustre Municipalidad de Zapallar
Monto Total Estimado:	3000000000

Justificación del monto estimado	Desglose Financiamiento Aporte Municipal 2021 750.000.000.- 2022 2.250.000.000.-

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Benito Urrutia Cisternas
e-mail de responsable de pago:	burrutia@munizapallar.cl

Nombre de responsable de contrato:	Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato:	ssalinas@munizapallar.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-33-2296800-6828

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento:	31-08-2021
Monto:	30000000 Peso Chileno

Descripción:	Cada garantía que se presente en esta licitación tendrá que ser un instrumento que asegure su cobro de manera rápida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Públicas. Así, las cauciones o garantías deberán ser: a. Pagaderas a la vista, b. Tener el carácter de irrevocables; y c. Ser emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, RUT Nº 69.050.400-6. d. No podrán presentarse garantías tomadas por terceros. e. No podrán hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse a alguna de las etapas de esta licitación, incluido el contrato. f. En el caso de Unión Temporal de Proveedores, las garantías podrán ser tomadas por cualquiera de los integrantes. g. Deberán contener la glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso. h. En caso de que la garantía sea una póliza, estas no pueden contener cláusulas de resolución de conflicto en sede arbitral. Una vez presentadas las garantías en la unidad municipal correspondiente, éstas se enviarán a la Tesorería Municipal para su revisión y custodia. Ante la presentación de toda garantía, el Tesorero Municipal verificará su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de presentación del documento, salvo en el caso de la Garantía de Seriedad de la Oferta, que se contará desde la fecha de apertura de las propuestas. De comprobarse la falsedad o adulteración de alguna de éstas, se tendrá como no presentada y el Municipio rechazará la oferta respectiva de acuerdo al artículo 21° y/o dejará sin efecto el decreto de adjudicación y/o terminará anticipadamente el contrato conforme al artículo 43° de las bases, según corresponda; sin perjuicio de las demás acciones legales que corresponda impetrar. Asimismo, cada garantía es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad del proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y formalmente será causal suficiente para la sanción que corresponda en caso, ya sea la exclusión de la oferta, la readjudicación de la oferta y/o el término anticipado del contrato. Igualmente, será responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantías durante todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a sanciones y/o al cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecución del contrato, el contratista deberá preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantía presentada que esté próxima a vencer, siendo esta obligación de su total responsabilidad. Inclusive, de tener que hacerse efectiva una garantía por no haberse renovado oportunamente, el contratista estará obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un plazo adecuado que cubra el tiempo restante del contrato más 90 días adicionales. Cada una de las garantías deberá hacerse llegar a la Dirección de Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), la Dirección de Obras Municipal (DOM) u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos para cada una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas. En el caso de cauciones electrónicas, estas deben ser enviadas al correo secpla@munizapallar.cl dentro del plazo establecido en las presentes bases. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá hacerse llegar a la Dirección de Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), en la forma y plazo definido, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas y antes del cierre de la licitación. Si la garantía a presentar para la seriedad de la oferta es en formato electrónico debe cumplir con lo que indica la ley respecto a este tipo de documentos, el cual debe entregarse físicamente en las dependencias de Secpla o enviado a correo electrónico secpla@munizapallar.cl cumpliendo con lo establecido en las bases de licitación y antes del cierre de las ofertas. Si la garantía no es entregada de acuerdo a lo antes dicho se entenderá como no presentada. La falta de entrega de esta garantía o entrega fuera del plazo señalado, será causal de exclusión de la propuesta conforme a lo establecido en el artículo 21°. 2. Monto y Plazo de Duración: El monto de esta garantía será la suma de $30.000.000.- (treinta millones de pesos). El plazo mínimo de vigencia deberá ser de 120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitación. En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberán reemplazar esta garantía antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, lo que será debidamente informado en el portal. En todo caso, será responsabilidad del oferente mantener vigente su garantía durante todo el proceso de licitación y hasta 30 días después de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno. 3. Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta: a. Si el oferente se desiste de su oferta. b. Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación. c. Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el contrato. d. Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

Glosa:	1. Glosa: Deberá identificar este llamado a licitación: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación: Construcción Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar”. En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en su reverso.

Forma y oportunidad de restitución:	4. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta: La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente: a. Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio. b. Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías. En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación. La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de correo electrónico dirigido al director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento:	03-03-2023
Monto:	10 %

Descripción:	El oferente que resulte adjudicado deberá entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateral y administrativamente por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Además, dicha garantía asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitación. Esta garantía deberá ser entregada por el Adjudicatario a más tardar al momento de la firma del contrato, conforme a los artículos 8° y 35º de estas Bases. Si el adjudicatario no entrega esta Garantía en el plazo indicado, el Municipio podrá revocar la adjudicación y concederla (readjudicar) al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, el Municipio hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a su beneficio. Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantía es anterior a la exigida en este artículo, el Contratista estará obligado a entregar una nueva garantía que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual deberá ser entregada con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de la garantía primitiva. La devolución de la garantía primitiva se efectuará al momento de recibirse la nueva garantía. Si el adjudicatario no entrega la nueva garantía en las condiciones indicadas, el Municipio podrá cobrar la garantía primitiva y/o poner término anticipado al respectivo contrato, a su elección. Es responsabilidad del Contratista realizar todos los trámites pertinentes para mantener siempre vigente la garantía en caso que proceda la prórroga del contrato. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que rechace la demanda. El contratista deberá renovar esta garantía bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. El contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado, con cargo a la garantía indicada, y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada. 2. Monto y Plazo de Duración: El monto será el equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato; y deberá tener una vigencia igual al plazo de ejecución de las obras, más 90 días corridos. 3. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento: a. Si la vigencia de la garantía estuviera a menos de 15 días corridos de su vencimiento y no fuere renovada, en caso que corresponda. b. Si en el periodo de ejecución del contrato, el contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses. c. Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le formule la Inspección Técnica de Obra en el desarrollo de la obra. d. Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le formule en el Acta de Recepción Provisoria de las Obras. e. En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.

Glosa:	1. Glosa: Deberá expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Pública: Construcción Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar”. En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberá estar escrita claramente en su reverso.

Forma y oportunidad de restitución:	4. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: La garantía será devuelta al momento que el Contratista haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual la Unidad Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el carácter de indivisibles.

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Zapallar
Fecha de vencimiento:	03-03-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez realizada la Recepción Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista deberá entregar una garantía de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la correcta ejecución de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 8° de estas bases. La no entrega de esta garantía de conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultará a la Municipalidad para no cancelar los estados de pago pendientes. 2. Monto y Plazo de Duración: Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado, incluyendo toda modificación al contrato, y con una vigencia que exceda a lo menos en 15 meses a la fecha de la Recepción Provisoria, para que dentro de dicho plazo se efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 3. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra: a. Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas. b. Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva de las obras y la garantía no ha sido renovada.

Glosa:	1. Glosa: “Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: Construcción Complejo Deportivo Estadio Cachagua, Comuna de Zapallar”.

Forma y oportunidad de restitución:	2. Monto y Plazo de Duración: Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado, incluyendo toda modificación al contrato, y con una vigencia que exceda a lo menos en 15 meses a la fecha de la Recepción Provisoria, para que dentro de dicho plazo se efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 3. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra: a. Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas. b. Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva de las obras y la garantía no ha sido renovada.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate: 1º. Mejor Oferta Técnica 2º. Mejor Experiencia del Oferente 3º. Mejor Oferta Económica 4º. Mejor Plazo de ejecución 5º. Mejor Idoneidad del Oferente 6º. Asistencia a la Visita a Terreno 7º. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Remítase a las bases.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Remítase a las bases.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Remítase a las bases.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir