Licitación ID: 5413-163-LR22
AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN CAMPUS CHUYACA
Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN CAMPUS CHUYACA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN CAMPUS CHUYACA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Universidad de Los Lagos, requiere de la construcción para ampliación pabellón de ciencias Carlos Darwin, en Campus Chuyaca. Según Memorándum N°92
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
Sí requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Unidad de compra:
CAMPUS OSORNO
R.U.T.:
70.772.100-6
Dirección:
Avda. Fuchslocher 1305
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-10-2022 15:30:00
Fecha de Publicación: 26-09-2022 18:26:51
Fecha inicio de preguntas: 27-09-2022 9:00:00
Fecha final de preguntas: 05-10-2022 20:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 11-10-2022 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-10-2022 15:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-10-2022 15:35:00
Fecha de Adjudicación: 19-01-2023 10:10:58
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- La Propuesta deberá contener lo siguiente: a) Anexo N°1: Identificación del oferente (Antecedente administrativo). b) Anexo N°2: Declaración Juradas simple de suficiencia de antecedentes c) Anexo N°3: Declaración Juradas simple para ofertar y contratar (exclusivamente para integrantes de UTP), este caso aplica para las ofertas provenientes de UTP. Se declararán inadmisibles las ofertas que no adjunten este documento, debidamente completado y firmado. En caso de que oferte una unión temporal de proveedores, el Anexo N°3 debe ser completado por cada uno de sus integrantes. Para los oferentes que no son Unión Temporal de Proveedores deben firmar la declaración jurada disponible en el sistema mercado público.
Documentos Técnicos
1.- d) Anexo N°4 Plazo de ejecución. El plazo de ejecución no puede ser menor a 180 días, ni mayor a 240 días corridos. La oferta debe indicar un plazo único de ejecución en días corridos. No se evaluará otro tipo de presentación. Si presenta una modalidad diferente o no presenta el plazo de ejecución, su oferta se considerará inadmisible. En caso que no cumpla con el plazo de ejecución ofertado, se aplicará la multa señalada en el artículo 25 de las presentes bases de Licitación. e) Anexo N°5: Experiencia en el Rubro. Las empresas o personas naturales deberán acreditar experiencia en construcción de obras de edificación o remodelación en territorio nacional. Se evaluará contra presentación de Obras ejecutadas por cantidad en M2 construidos. Debe señalarse de manera clara, el tipo de trabajo u obra ejecutada y la cantidad de superficie construida o intervenida. Se entenderá por obra intervenida, la ejecución de remodelaciones, ampliaciones, adecuaciones o mejoramiento de infraestructura. El oferente debe adjuntar alguno de los siguientes documentos: Para obras realizadas en el sector público, certificados emitidos por los mandantes, como actas de recepción provisoria y/o actas definitivas de obras, donde conste la superficie construida; y para obras realizadas en el sector privado, Certificado de Recepciones de Obras Municipales en Obras de edificación, emitidos por la municipalidad. Los documentos que respaldan la experiencia deben contener la siguiente información: - Identificación del proveedor, Razón Social y RUT. No se aceptará una razón social distinta al oferente que se está postulando. - La superficie construida en metros cuadrados. - La descripción del trabajo realizado - Deben estar debidamente formalizados o validados según corresponda. - Deben ser extendidos por los mandantes respectivos (Se entenderá por “Mandante” a quien solicita la ejecución de los servicios y realiza los pagos respectivos), y/o las municipalidades en los casos que corresponda. Solo se considerará los documentos que respalden la ejecución de obras que tengan similitud con la magnitud del proyecto contenido en la presente licitación. Se deja establecido que la universidad se reserva el derecho de verificación de los documentos de respaldo de la experiencia presentada por el oferente. 7 TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES Oficio: E256078/2022 Fecha: 12/09/2022 PAULA ALEJANDRA MARTINEZ ZELAYA Contralor Regional 􀀃 f) Anexo N°6: Cronograma de Trabajo. Debe contener el plan de trabajo a llevar a cabo durante todo el período de la ejecución de la obra en función del plazo total propuesto para la construcción de la obra y debe estar acorde a las partidas involucradas en ella. h)􀀃Anexo N°8: Mejores Condiciones de Empleo y Remuneración, el oferente deberá acreditar la existencia de Mejores Condiciones de Empleo y Remuneración, con una Declaración Jurada Simple (Anexo N°8), firmada por el Representante Legal de la Empresa, y, para el caso de mantener Convenio Colectivo vigente, además deberá adjuntar documento formal, registrado en la Dirección del Trabajo. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información entregada. i) Anexo N°9: Comportamiento Contractual Anterior Por medio de este Anexo, el Oferente deberá señalar claramente si ha sido multados por el tope de multa que establecen el contrato o las bases de licitación respectivas (al tenor de lo prescrito en el art. 79 Ter del Reglamento de Compras Públicas), o haya tenido Términos Anticipados de Contrato o cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por causa imputable a ellos, con cualquier organismo público, durante los últimos dos años contados hacia atrás desde la fecha de apertura de la licitación.
 
Documentos Económicos
1.- g) Anexo N°7: Presupuesto Detallado por Partidas (antecedente económico). Presupuesto detallado por partidas deberá ser llenado en conformidad a lo solicitado en el respectivo formato entregado en estas Bases. En este se debe consignar unidad, cantidad, precio unitario, subtotal, total costo directo, gastos generales y utilidades, subtotal neto, IVA y precio total de la propuesta con impuesto incluido. Se exigirá el cumplimiento de lo señalado en cuanto a presentar el presupuesto totalmente detallado de acuerdo a las especificaciones técnicas, tanto por partidas como por sub-partidas, en estricto acuerdo al itemizado del formato N°7. Para efectos de la evaluación, se considerará el valor final de la oferta (IVA Incluido) de este Anexo, entendiéndose que la contratación de esta obra es a suma alzada. El oferente será exclusivamente responsable de los errores aritméticos u otros que contengan su oferta, la Universidad de Los Lagos se reserva el derecho a optar por la oferta más conveniente a la Institución. Los oferentes deberán indicar en la celda que corresponde el porcentaje del costo directo, sus gastos generales y utilidad, como cantidades independientes y no como una suma única.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia en el Rubro Se Evaluará de Acuerdo a lo Señalado en Bases de Licitación. 30%
2 Valor Oferta Económica Se Evaluará de Acuerdo a lo Señalado en Bases de Licitación. 50%
3 Cumplimiento de los Requisitos Formales Administra Se Evaluará de Acuerdo a lo Señalado en Bases de Licitación. 5%
4 Plazos de Ejecución Se Evaluará de Acuerdo a lo Señalado en Bases de Licitación. 13%
5 Mejores Condiciones de Empleo y Remuneraciones Se Evaluará de Acuerdo a lo Señalado en Bases de Licitación. 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 240 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Doris Calfui
e-mail de responsable de pago: dcalfui@ulagos.cl
Nombre de responsable de contrato: Marcelo Molina Barrientos
e-mail de responsable de contrato: mmolina@ulagos.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2333182-3182
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Según Bases de Licitación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Universidad de Los Lagos, Rut: 70.772.100-6
Fecha de vencimiento: 26-12-2022
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Según lo establecido en bases de licitación
Glosa: para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Obra: “AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN, CAMPUS CHUYACA”.
Forma y oportunidad de restitución: Según lo establecido en bases de licitación
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Universidad de Los Lagos
Fecha de vencimiento: 29-11-2023
Monto: 5 %
Descripción: Según lo establecido en Bases de Licitación
Glosa: Garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales de la obra: “AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN, CAMPUS CHUYACA”.
Forma y oportunidad de restitución: Según lo establecido en Bases de Licitación
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Antecedentes Omitidos
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Ofertas Inadmisibles
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS.
Generalidades
Las presentes Bases Administrativas, regirán el proceso licitatorio público denominado. "AMPLIACIÓN PABELLÓN DE CIENCIAS CARLOS DARWIN CAMPUS CHUYACA"


SERVICIO DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE CRÉDITO SOLIDARIO LEY 19287 PARA DEUDAS CON PRIMCOS DEL 2017 A 2019
SERVICIO DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE CRÉDITO SOLIDARIO LEY 19287 PARA DEUDAS CON PRIMCOS DEL 2017 A 2019
El Mandante
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Modalidad de la Propuesta
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Bases y Documentos que Rigen la Propuesta.
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Conocimiento y Aceptación de las Bases
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Obligación de Reserva y Confidencialidad
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Prohibiciones
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Serie de Preguntas y Respuestas
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Cierre de la Licitación:
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Apertura de la Propuesta
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Adjudicación
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Readjudicación
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Comunicación de Resultados
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Notificación
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Publicidad de las Ofertas Técnicas
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
De los requisitos para contratar
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Otros Antecedentes para ser Contratado
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Del contrato
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Aceptación de la Orden de compra
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Llamado a Segunda Licitación
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Inscripción en Chileproveedores
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Forma de Pago
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
MULTAS
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Domicilio, Competencia y Legislación Aplicable
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Normativa Supletoria
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Situaciones No Previstas
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Responsabilidades del Adjudicatario
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Cantidad de Productos a Adquirir
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Causales para declarar Desierta la Licitación
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Confidencialidad
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
Pacto de Integridad
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS
VISITA A TERRENO

La visita a terreno será de carácter obligatoria por parte de un representante del oferente con la debida autorización, a través de una Declaración Jurada Simple, la cual debe ser entregada al momento de la visita. En el caso de que el representante de la empresa que asista a la visita de terreno no presente en ese momento la declaración jurada, podrá excepcionalmente presentarla de forma
digital dentro de las 24 horas siguientes al correo electrónico del ITO: cristian.vergara@ulagos.cl.
Si esto no ocurre la oferta quedará desestimada. En el caso que el asistente sea el representante legal debe presentar documentación de respaldo al momento de asistir a la visita a terreno o en el plazo indicado anteriormente.
La visita a terreno se realizará EL DÍA LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 12:00 HRS. en el hall central de la Universidad de Los Lagos, Campus Chuyaca, Osorno, ubicado en Avda. Fuschlocher #1305 y será en presencia del ITO, quien los llevará al lugar del emplazamiento. Se establece un tiempo máximo de espera de 15 minutos. Excepcionalmente por contingencia el ITO puede tomar un tiempo adicional. Para tal efecto, se levantará un Acta en el que conste la identificación de los asistentes a dicha visita y las observaciones pertinentes. El Acta será ingresada en el portal del sistema de información www.mercadopublico.cl.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.