Ficha Licitación

Licitación ID: 5482-30-LR23

CONSERVACIÓN DE CALZADA DE CAMPO DE DEPORTES COMUNA DE ÑUÑOA.

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA, SECPLANUNOA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
CONSERVACIÓN DE CALZADA DE CAMPO DE DEPORTES, COMUNA DE ÑUÑOA, conforme a lo ofertado en el ANEXO N°6. Agregar monto total de la obra.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN DE CALZADA DE CAMPO DE DEPORTES COMUNA DE ÑUÑOA.

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El proyecto tiene como objeto la pavimentación de 14.537,25m2 de calzada de hormigón de cemento vibrado que cuenta con un largo de 1.118,25m y un ancho de 13 m, con espesor de 0.23 m además, considera la construcción de 2.238 m2 de soleras. También se incluye una partida de demarcación de calle con pintura termoplástica, para la nueva calzada, todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Unidad de compra:

SECPLANUNOA

R.U.T.:

69.070.500-1

Dirección:

AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º

Comuna:

Ñuñoa

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-07-2023 9:30:00

Fecha de Publicación: 12-06-2023 12:13:00

Fecha inicio de preguntas: 12-06-2023 21:00:00

Fecha final de preguntas: 23-06-2023 8:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 04-07-2023 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 18-07-2023 10:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-07-2023 10:00:00

Fecha de Adjudicación: 31-08-2023 17:44:41

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Visita a terreno carácter informativa,Calle Campo deporte esquina Avda.Grecia. Coordinación con la Dirección de Obras del Municipio, para mayor información comunicarse al correo mbulnesf@nunoa.cl 20-06-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 6.1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. a) Copia de la patente comercial al día en caso de tener casa matriz o sucursal en la comuna de Ñuñoa. b) ANEXO Nº1, “Declaración Jurada de no encontrarse Inhabilitado para suscribir contratos con la Municipalidad de Ñuñoa”.(Esencial) c) ANEXO Nº2, “Identificación del Oferente”. d) ANEXO Nº3, “Declaración Jurada de Unión Temporal de Proveedores”. (Esencial en caso de configurarse)

Documentos Técnicos

1.- 6.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS. a) ANEXO N°4, “Experiencia del oferente en ejecución de contratos similares”. b) CARTA GANTT: indicando el plazo de ejecución de las obras, ésta deberá ser corregida, dentro de un plazo no superior a 10 (diez) días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Inicio de las obras. El Plan de Trabajo deberá permitir la evaluación diaria de los avances programados y reales del contrato. Una vez cumplida esta etapa, será considerado como Plan Oficial de Trabajo, (Esencial). c) PROPUESTA PLAN DE MITIGACIÓN: Deberá ser presentado considerando e indicando la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular de la obra, además del desplazamiento seguro de los peatones en torno a la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, además de un plan de desvíos de ser necesario. (Esencial). d) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS DEL MINVU, que ACREDITE RUBRO DE URBANIZACIÓN VIAL B1. Resolución exenta N°2469 de 1988. (Esencial). e) ANEXO N°5, REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA para el personal operativo (Esencial).

Documentos Económicos

1.- 6.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS. a) ANEXO N°6, “Oferta Económica Detallada”, (Esencial).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CRITERIO E: REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA OFERTADA PA	Remuneración Mensual bruta ofertada para el personal operativo que reciba el menor salario, de acuerdo con el formato que se presenta en el Anexo Nº5.	10%
2 CRITERIO D: REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS.	erá requerido con carácter de esencial la presentación del Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, el que acredita experiencia en el Rubro de Urbanización Vial B1.	10%
3 CRITERIO A: OFERTA ECONÓMICA DETALLADA.	La metodología de evaluación para este Item se hará de acuerdo al "Análisis de Mínimo Costo", donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo. La evaluación será acorde a lo ofertado mediante el Anexo N°5 “Oferta Económica”.	50%
4 CRITERIO F: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.	Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación solo los errores u omisiones de forma y no de fondo.	2%
5 CRITERIO C: SELLO EMPRESA DE MUJER.	El Sello Empresa Mujer identifica a las empresas lideradas por mujeres que son proveedoras del Estado y es otorgado por Chilecompra.	5%
6 CRITERIO B: EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN EJECUCIÓN	La evaluación será acorde a lo informado mediante el Anexo N°4 “Experiencia del Oferente en ejecución de contratos similares”, Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán solo las obras de construcción en hormigón de calzadas, carreteras o caminos ejecutadas o en ejecución en sector público o privado	23%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
Monto Total Estimado:	2205434000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones.

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	HUGO MORA FLORES
e-mail de responsable de pago:	hmora@nunoa.cl

Nombre de responsable de contrato:	Patricio Reyes Tapia
e-mail de responsable de contrato:	preyes@nunoa.cl
Teléfono de responsable del contrato:	52-2-23240750-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento:	18-10-2023
Monto:	80000000 Peso Chileno

Descripción:	Garantías deben ser documentos pagaderos a la vista, de ejecución inmediata e irrevocables. Las pólizas de seguro deben ser extendidas con cobro a la vista, no sirve la sola presentación de la póliza para su cobro.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta del llamado de Licitación Pública: “CONSERVACIÓN DE CALZADA, DE CAMPO DE DEPORTES, COMUNA DE ÑUÑOA.”, ID: 5482-30-LR23, CÓDIGO BIP N°40041383-0.

Forma y oportunidad de restitución:	La Tesorería Municipal devolverá esta garantía a los oferentes no favorecidos dentro de los diez (10) días corridos después de suscrito el contrato. Dicho plazo podrá extenderse, respecto de los oferentes no adjudicados al momento de la suscripción del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional Metropolitano
Fecha de vencimiento:	24-03-2025
Monto:	20 %

Descripción:	Garantías deben ser documentos pagaderos a la vista, de ejecución inmediata e irrevocables. Las pólizas de seguro deben ser extendidas con cobro a la vista, no sirve la sola presentación de la póliza para su cobro.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y todas las obligaciones solicitadas por el contrato “CONSERVACIÓN DE CALZADA, DE CAMPO DE DEPORTES, COMUNA DE ÑUÑOA.”, ID: 5482-30-LR23, CÓDIGO BIP N° 40041383-0.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se devolverá al adjudicatario a su solicitud, por escrito, previa presentación del certificado emitido por la Unidad Técnica, a través del cual ésta certifica que recepcionó a entera conformidad los servicios contratados. La Unidad Técnica será la encargada de enviar la solicitud de restitución para su devolución al Gobierno Regional Metropolitano.

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional Metropolitano
Fecha de vencimiento:	02-04-2026
Monto:	10 %

Descripción:	Garantías deben ser documentos pagaderos a la vista, de ejecución inmediata e irrevocables. Las pólizas de seguro deben ser extendidas con cobro a la vista, no sirve la sola presentación de la póliza para su cobro.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la Licitación Pública: “CONSERVACIÓN DE CALZADA, DE CAMPO DE DEPORTES, COMUNA DE ÑUÑOA.”, ID: 5482-30-LR23, CÓDIGO BIP N°40041383-0.

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de esta garantía al Contratista será realizada una vez que se haya realizado el último pago una vez que se realice la Recepción Definitiva de las obras. Cumplida la fecha de vencimiento de la boleta y previa autorización del Inspector Técnico de Obra (ITO). La Unidad Técnica será la encargada de enviar la solicitud de restitución para su devolución al Gobierno Regional Metropolitano.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas.

Pacto de integridad

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas.

Subir