Ficha Licitación

Licitación ID: 5482-79-LE25

SERVICIO RESTAURACIÓN DE PILETA AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR DE LA COMUNA DE ÑUÑOA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 31

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
VALOR TOTAL A SUMA ALZADA, conforme a lo ofertado en el Anexo N°2 Oferta económica.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO RESTAURACIÓN DE PILETA AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR DE LA COMUNA DE ÑUÑOA

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

La presente contratación tiene por objeto la restauración y operación de la fuente de agua ornamental ubicada en plaza SUR de la comuna de Ñuñoa.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE NUNOA

Unidad de compra:

SECPLANUNOA

R.U.T.:

69.070.500-1

Dirección:

AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º

Comuna:

Ñuñoa

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-09-2025 15:00:00

Fecha de Publicación: 22-08-2025 16:24:31

Fecha inicio de preguntas: 22-08-2025 17:00:00

Fecha final de preguntas: 27-08-2025 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 05-09-2025 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-09-2025 15:15:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-09-2025 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 07-10-2025 18:45:47

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 13.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. a) Anexo N°1 “Identificación del proponente, aceptación de bases y declaración de no encontrarse inhabilitado para suscribir contratos con la Municipalidad de Ñuñoa y declaración relación con PEP”. Aquellos proveedores que se presenten como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar el Anexo N°1 por cada uno de los integrantes de esta. (ESENCIAL). b) Escritura Pública o instrumento privado donde conste el acuerdo de UTP, en caso de presentar su oferta como Unión Temporal de Proveedores (UTP). De conformidad con lo señalado en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Compras, y dado que la presente contratación corresponde a un monto inferior a las 1.000 UTM, el representante de la UTP deberá adjuntar el documento que dé cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Documentos Técnicos

1.- 13.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS a) Anexo Nº3 “Experiencia del Oferente”. En este anexo deberá informar cada una de las experiencias en construcción, mejoramiento, restauración y/o habilitación de piletas públicas, fuentes ornamentales o similares, o trabajos en espacios públicos o privados que involucren obras civiles de similar naturaleza, que haya prestado desde el 1 de enero del año 2020 en adelante, y que se encuentren completamente ejecutadas a la fecha de cierre de recepción, con identificación de la entidad mandante y de la documentación de respaldo que acompaña para acreditar cada una de ellas. b) Documentos de respaldo del Anexo N°3. Deberá adjuntar la documentación de respaldo de cada una de las experiencias detalladas en el Anexo N°3, de acuerdo a lo regulado en el numeral 18.1 letra A) de las presentes bases administrativas. c) “Programa de Integridad y Ética Empresarial” que se encuentre en cumplimiento con los criterios señalados en el numeral 18.1 letra B) de las Bases Administrativas. d) Anexo N°4 “Declaración Jurada simple sobre divulgación de Programa de Integridad”. e) Anexo N°5 “Oferta de Plazo de Ejecución de las Obras” (ESENCIAL). f) CARTA GANTT con la programación de la totalidad de la obra a ejecutar, indicando su plazo en días corridos. Esta programación deberá detallar que una de las primeras acciones a realizar será la gestión de las tramitaciones necesarias para obtener las aprobaciones correspondientes de organismos externos, tales como Enel, Aguas Andinas, Serviu, entre otros. El plazo total indicado en la Carta Gantt debe ser igual al ofertado en el Anexo N°5 “Oferta de Plazo de Ejecución de las Obras”, de ser distintos, la oferta será declarada inadmisible.

Documentos Económicos

1.- 13.2 DOCUMENTO ECONÓMICO a) Anexo N°2 “Oferta Económica” (ESENCIAL). Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el Anexo N°2 VALOR TOTAL A SUMA ALZADA (valor neto, gastos generales, utilidades e impuesto incluido), monto que será el considerado para la evaluación de la oferta económica de la propuesta. En caso de que este monto supere el presupuesto máximo disponible indicado en el numeral 3 de las presentes bases administrativas, la oferta será declarada inadmisible.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los Requisitos (CR)	B. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS (CR): FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PUNTOS Presenta totalidad de documentos en tiempo y forma 1000 Habiendo sido requeridos los antecedentes, el oferente presenta la totalidad de documentos 500 Habiendo sido requeridos los antecedentes, el oferente no presenta la totalidad de documentos 0	5%
2 Oferta Económica (OE)	A. Oferta Económica (OE)En el presente criterio de evaluación económica se considerará el VALOR TOTAL A SUMA ALZADA (valor neto, Gastos generales, utilidades e impuesto incluido) ofertado en el Anexo N°2 “Oferta Económica”. De esta forma, el proponente que presente la oferta de menor valor será evaluado con el puntaje máximo de 1000 puntos, en tanto que las ofertas restantes obtendrán un puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:	95%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Municipal



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	No hay.

Tiempo del Contrato	45 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	HUGO MORA FLORES
e-mail de responsable de pago:	hmora@nunoa.cl

Nombre de responsable de contrato:	Maria Teresa Prieto
e-mail de responsable de contrato:	mprieto@nunoa.cl
Teléfono de responsable del contrato:	52-2-23240000-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento:	02-03-2026
Monto:	504202 Peso Chileno

Descripción:	De conformidad con lo dispuesto el artículo 121 del Reglamento, resulta necesario exigir una garantía de fiel y oportuno cumplimiento en esta licitación pública debido a los riesgos asociados involucrados en la contratación, ya que al ser un proyecto menor a las 1000 UTM los contratistas podrían abandonar la obra ante oportunidades más lucrativas, dejando el proyecto incompleto y generando costos adicionales al mandante. Además, dado el plazo de ejecución establecido, existe el riesgo de que el adjudicatario no finalice el 100% de las obras en el tiempo estipulado, lo que podría obligar al mandante a asumir la continuidad y los costos de la ejecución restante. Finalmente, en caso de incumplimientos laborales por parte del contratista, el mandante, como responsable subsidiario, necesitará contar con una garantía que le permita responder ante estas obligaciones.

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “RESTAURACIÓN PILETA DE AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ID: 5482-79-LE25”.

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de esta garantía se realizará tras la entrega y aceptación en Tesorería Municipal del documento equivalente a la garantía de correcta ejecución y calidad de las obras. La tramitación tendiente a la devolución se realizará por el ITO del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, punto Nº10

Pacto de integridad

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº21

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº19

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº14

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir