Ficha Licitación

Licitación ID: 5637-2-LP25

Cambio de superficie de pasto sintetico JGM

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE CHILE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1507

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Alfombras para exterior	3000 Metro Cuadrado
Cod: 30161711	3000 Metro Cuadrado
Shockpad 10mm Pasto Sintético 50mm Hilo Polietileno / Combinación de fibras / 16.000 Dtex. / Monofilamento recto / fibras de 300 y 120 micras (la mezcla de fibra entrega mayor firmeza y durabilidad al césped)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Cambio de superficie de pasto sintetico JGM

Estado:

Cerrada

Descripción:

La Universidad de Chile licita la contratación del servicio de cambio de carpeta de pasto sintético, según las características que se han definido en las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, hasta por la suma total de 130.000.000 ciento treinta millones de pesos, IVA incluido, cuyas canchas se encuentran en dependencias del Campo Deportivo Juan Gómez Millas, ubicadas en Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, comuna de Ñuñoa.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE CHILE

Unidad de compra:

VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas

R.U.T.:

60.910.000-1

Dirección:

Avda. Premio Nóbel 1601

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-11-2025 15:00:00

Fecha de Publicación: 12-11-2025 16:43:47

Fecha inicio de preguntas: 12-11-2025 16:45:00

Fecha final de preguntas: 17-11-2025 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-11-2025 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-11-2025 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-11-2025 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 10-01-2026 16:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Visita de caracter obligatorio 14-11-2025 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO 1 IDENTIFICACION EL OFERENTE ANEXO 2A HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PERSONA NATURAL ANEXO 2B HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PERSONA JURIDICA ANEXO 3 DECLARACION AUSENCIA DE CONFLICTO ANEXO 4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES ANEXO 7 PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Documentos Técnicos

1.- ANEXO 5 DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA ANEXO 8 FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Documentos Económicos

1.- ANEXO 6 OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE EJECUCION

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	Plazo de ejecución : Plazo mejor oferta (menor plazo) X100 Plazo de la oferta evaluada	10%
2 Experiencia de los Oferentes	Se evaluará de acuerdo con los siguientes subfactores: Cantidad de metros cuadrados ejecutados en canchas de futbolito y/o futbol tamaño FIFA (20%) Cantidad de certificaciones en sellos de calidad FIFA obtenidos (10%)	30%
3 Precio	X= Valor mejor oferta economica * 100 /Valor de la oferta evaluada (iva incluido) X	50%
4 Programa de Integridad	El oferente cuenta con un Programa de Integridad y Compliance conocido por el personal de su dependencia y acredita que sea conocido por parte de las/los trabajadores: 100 puntos. - No posee un Programa de Integridad o Compliance o no acredita que sea conocido por el personal de su dependencia: 0 puntos.	5%
5 Cumplimiento de los requisitos	100 puntos si cumple con la presentación completa de todos los documentos exigidos en las Bases Administrativas dentro del plazo establecido. 30 puntos si uno o más de los documentos requeridos en las Bases no se encuentran disponibles en el portal a la fecha del acto de apertura de las ofertas. En este caso, deben ser solicitados en conformidad al mecanismo contemplado en el apartado 11.3. de las presentes bases. 0 puntos si no presentan documentación requerida o si no subsanan correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta en los plazos señalados en estas bases.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 188
Monto Total Estimado:	130000000

Justificación del monto estimado	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nro.188

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Eduardo Zelada Mora
e-mail de responsable de pago:	eduzelada@u.uchile.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Fecha de vencimiento:	30-04-2026
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la contratación del cambio de superficie de pasto sintético para cuatro multicanchas en el Polideportivo JGM de la DDAF y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del contratado”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta una vez que el ejecutor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato y una vez vencido el plazo de esta garantía. Previamente a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior, para lo cual la contraparte técnica emitirá el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo, para tales efectos, que las obligaciones del ejecutor revisten el carácter de indivisibles. Esta garantía se devolverá al proveedor, previa solicitud por escrito y recepcionada por el Coordinador de Planta Física que de fe del correcto y total cumplimiento de los servicios prestados a la Universidad. En el evento de que el ejecutor no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las presentes bases, la propuesta correspondiente y/o el contrato, la Dirección de Deportes queda autorizada desde ya para proceder a hacer efectiva la garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de sanción, y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, para, con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del contratante. De conformidad al artículo 121 inciso 2° del Decreto N°661, tratándose de la prestación de servicios, la garantía de cumplimiento del contrato deberá asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 17.322. En caso que la Dirección de Deportes disponga mediante acto administrativo la ejecución de la garantía durante la vigencia del contrato y siempre que ello no sea consecuencia o derivado de una causal de término anticipado del contrato, la Dirección de Deportes devolverá al Proveedor el saldo de la mencionada garantía si lo hubiera, sin perjuicio de la obligación del Proveedor de reponerla dentro del plazo de 10 días corridos desde su notificación manteniendo los mismos términos y condiciones exigidos en el contrato. La falta de entrega de la nueva garantía dentro del plazo indicado habilitará a la Dirección de Deportes para poner término anticipado al contrato. Asimismo, el Contratista se obliga a mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento durante toda la vigencia del presente contrato y hasta los 60 días hábiles posteriores a su finalización. Finalizado el plazo señalado precedentemente, se procederá a efectuar la devolución de la garantía dentro de los 10 días hábiles posteriores. En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberá extender el tiempo de vigencia de la garantía con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia mínima establecida. La extensión de la vigencia de la garantía deberá presentarse en la DDAF, dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el referido aumento de plazo y antes del vencimiento del documento que va a reemplazar. El presente numeral se regirá por el procedimiento administrativo sobre documentos recibidos en garantía, aprobado según la Resolución N°0105 de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Otras Garantías

Beneficiario:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Fecha de vencimiento:	30-04-2026
Monto:	65000000 Peso Chileno

Descripción:	Garantia por Anticipo conforme a lo señalado en el numeral 21 de las Bases

Glosa:	“CONTRATACIÓN DEL CAMBIO DE SUPERFICIE DE PASTO SINTÉTICO PARA CUATRO MULTICANCHAS EN EL POLIDEPORTIVO JGM DE LA DDAF, UNIVERSIDAD DE CHILE”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde el informe de cumplimiento de los servicios prestados con cargo al anticipo. En caso de que la vigencia estuviera próxima a vencer y aún no se hubiera restituido el 100% del anticipo a la Universidad, el contratista renovará oportunamente el documento de garantía y lo entregará –al menos- con tres días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento. Si no lo hiciera, la Universidad, sin forma de juicio, hará efectiva la garantía.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de producirse la situación de empate entre dos o más proponentes en el puntaje final, se adjudicará la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios:

a) La primera variable por considerar: precio.

b) La segunda variable por considerar: experiencia.

c) La tercera variable por considerar: plazo de ejecución.
Numeral 11.4 de las Bases

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los proponentes podrán efectuar consultas y solicitar aclaraciones respecto al contenido y alcances de las presentes Bases en el portal www.mercadopublico.cl, en el marco del cronograma establecido en el apartado “2.3. Consultas a las bases licitatorias”. Las consultas y/o solicitud de aclaraciones deben indicar expresamente el punto pertinente de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios y demás antecedentes de la licitación a que se hace referencia.

No siendo obligatorio, la Universidad podrá realizar las aclaraciones a las Bases que a su juicio sean procedentes, en todo aquello meramente formal y que no tenga relación con aspectos relevantes de la evaluación. Estas podrán ser publicadas hasta 3 días previos al cierre de recepción de las ofertas.

Con el objeto de asegurar igualdad de condiciones a los participantes, la Universidad no recepcionará consultas ni entregará aclaraciones fuera de los plazos establecidos en el cronograma y podrá establecer contacto con los proveedores en el período de evaluación, exclusivamente a través del Sistema de Información.
Numeral 4 de las Bases

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

A partir de la apertura de las ofertas, y de acuerdo al análisis preliminar del cumplimiento de los requisitos mínimos y la evaluación de las ofertas, la Universidad podrá solicitar a los proponentes salvar errores u omisiones formales en sus ofertas o presentar certificados o antecedentes que hubiesen omitido y que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de cierre de recepción de las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre dicho vencimiento y el período de evaluación. Todo lo anterior, siempre y cuando no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información, según lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas.

El plazo que tendrán los oferentes para proceder en el sentido indicado será de 48 horas corridas contadas desde la notificación del respectivo requerimiento.

La presentación de documentación omitida se evaluará conforme a lo establecido en el apartado 11.2 de las presentes Bases Administrativas, según correspondiere.
Numeral 11.3 de las Bases

Pacto de integridad

El oferente deberá informar si cuenta con un programa de integridad y compliance implementado (Artículo 17 del Decreto N°661, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250, de 2024, del Ministerio de Hacienda)
El programa de integridad y compliance de una empresa se entiende como el conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento ceñido a determinados valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción.
Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad y compliance es conocido por el personal y/o trabajadores, tales como: comunicados internos, correos electrónicos masivos, impresión de pantalla del programa o sistema.
Numeral 11.2.4 de las Bases

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir