Licitación ID: 5740-2-LP22
SUMINISTRO DE RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION
Responsable de esta licitación: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 59
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad
Cod: 93131608
SUMINISTRO DE RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGION DE LOS RIOS, PERIODO 2022-2023.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SUMINISTRO DE RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION
Estado:
Adjudicada
Descripción:
SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE RECARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA REGION DE LOS RIOS, PERIODO 2022-2023. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS INDICADAS EN LAS PRESENTES BASES.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION
Unidad de compra:
Región de los Ríos
R.U.T.:
61.979.060-k
Dirección:
Calle Maipú Nº151
Comuna:
Valdivia
Región en que se genera la licitación:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-01-2022 18:06:00
Fecha de Publicación: 21-01-2022 17:48:06
Fecha inicio de preguntas: 21-01-2022 18:01:00
Fecha final de preguntas: 24-01-2022 18:02:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-01-2022 18:05:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-02-2022 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-02-2022 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 01-02-2022 14:43:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO Nº 1 DECLARACION JURADA
2.- ANEXO Nº 2 ADENTIFICACION DEL OFERENTE.
3.- ANEXO Nº 3 PLAZO DE ENTREGA
Documentos Técnicos
1.- A) Catalogo del servicio con sus especificaciones tecnicas en idioma español, formato PDF.
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO Nº 3 OFERTA ECONOMICA.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PORCENTAJE DE DESCUENTO. Se asignará puntaje de la siguiente manera: a. Oferta con mayor descuento: 100 pts. b. Segunda oferta con mayor descuento: 75 pts. c. Tercera Oferta con mayor descuento: 50 pts. d. Cuarta Oferta con mayor descuento: 25 pts. e. No informa descuento: 0 pts 50%
2 Plazo de Entrega Se asignará puntaje de la siguiente manera: f. Entrega de recargas en 1 día hábil: 100 pts. g. Entrega de recargar en 2 días hábiles: 75 pts. h. Entrega de recargas entre 3 y 4 días: 50 pts. i. Entrega de recargas hasta 5 días hábiles: 25 pts. j. Entrega de recargas en un plazo mayor a 5 días hábiles: 0 pts. Nota: El plazo de entrega debe ser en días hábiles una vez aceptada la orden de compra en el portal. 30%
3 Cumplimiento de los requisitos Se asignará puntaje de la siguiente manera: - Cumple con los requisitos: 100 puntos. - No cumple con los requisitos: 0 puntos. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 220100101
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: manuel fernandez arias.
e-mail de responsable de pago: fernando.fernandez@gendarmeria.cl
Nombre de responsable de contrato: Carina Urra Guzman
e-mail de responsable de contrato: carina.urra@gendarmeria.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-63-2275012-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LOS RIOS
Fecha de vencimiento: 31-12-2023
Monto: 3 %
Descripción: No hay información
Glosa: Artículo 18°. - En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío en la entrega del producto, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará, por el simple retardo, una multa, por cada día hábil de atraso, equivalente al 3% y hasta un 30% calculado sobre los montos facturados, rebajándose de las facturas que se encuentren pendiente de pagos. Transcurridos más de 05 días hábiles en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su entero arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 05 días hábiles más, o resolver administrativamente el contrato. La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá del pago que se encuentre pendiente. Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal. El Servicio a través de la Unidad Licitante notificará el cálculo de la respectiva multa al proveedor, el cual podrá reclamar de su monto y procedencia a Gendarmería de Chile dentro de los 05 días hábiles siguientes de la referida notificación. Se resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el proveedor o bien, se rechazará confirmando la multa respectiva.
Forma y oportunidad de restitución: Artículo 18°. - En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío en la entrega del producto, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará, por el simple retardo, una multa, por cada día hábil de atraso, equivalente al 3% y hasta un 30% calculado sobre los montos facturados, rebajándose de las facturas que se encuentren pendiente de pagos. Transcurridos más de 05 días hábiles en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su entero arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 05 días hábiles más, o resolver administrativamente el contrato. La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá del pago que se encuentre pendiente. Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal. El Servicio a través de la Unidad Licitante notificará el cálculo de la respectiva multa al proveedor, el cual podrá reclamar de su monto y procedencia a Gendarmería de Chile dentro de los 05 días hábiles siguientes de la referida notificación. Se resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el proveedor o bien, se rechazará confirmando la multa respectiva.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Artículo 14º.- En el caso que se produzca un empate en el resultado final, el criterio de desempate será el factor descuento, adjudicando al proveedor que ofrezca un mayor descuento, en el caso de seguir el empate, se adjudicara al oferente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio plazo de entrega, si persiste dicho empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mejor puntaje en cumplimiento de los requisitos formales, si aún continua el empate, se procederá a adjudicar al oferente que haya presentado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Artículo 15°. - Los interesados podrán realizar consultas respecto de la “adjudicación” al correo electrónico logisticalosrios@gendarmeria.cl, identificando la Razón Social y RUT de la empresa reclamante, lo cual podrá efectuarlo dentro del plazo fatal de 02 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución que materializa la adjudicación. Las respuestas serán contestadas dentro de 02 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas al correo del cual envió dicha consulta, publicando una copia de la actuación en el ID de la licitación.
De las Multas.
Artículo 18°. - En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío en la entrega del producto, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará, por el simple retardo, una multa, por cada día hábil de atraso, equivalente al 3% y hasta un 30% calculado sobre los montos facturados, rebajándose de las facturas que se encuentren pendiente de pagos. Transcurridos más de 05 días hábiles en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su entero arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 05 días hábiles más, o resolver administrativamente el contrato. La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá del pago que se encuentre pendiente. Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal. El Servicio a través de la Unidad Licitante notificará el cálculo de la respectiva multa al proveedor, el cual podrá reclamar de su monto y procedencia a Gendarmería de Chile dentro de los 05 días hábiles siguientes de la referida notificación. Se resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el proveedor o bien, se rechazará confirmando la multa respectiva.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.