Licitación ID: 5895-61-O121
Cons. de la Red Vial, Tala y Poda Prov Valdivia
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 46
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Cons. de la Red Vial, Tala y Poda Prov Valdivia
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El contrato de “Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia de Valdivia 2022”, tiene por finalidad cubrir la necesidad de contar con un Servicio Técnico en la actividad que concierne al despeje de las fajas fiscales, utilizando para ello la Tala y Poda de elementos que obstaculicen la visibilidad y dificulten la circulación de los usuarios, evitando accidentes y aportando soluciones de seguridad vial. El plazo de ejecución del contrato es de 210 días 7 meses, y en ese periodo la empresa deberá tener permanentemente presencia en la red a su cargo.
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras (DS75)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
346190
Tipo de contratación:
Precios Unitarios
Presupuesto:
488800830
Fuente de financiamiento:
Fondos Sectoriales
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección de Vialidad - XIV Región - Licitación de Obras
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Calle Yungay Nº 621
Comuna:
Valdivia
Región geográfica:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-01-2022 8:00:00
Fecha de Publicación: 30-12-2021 11:58:00
Fecha inicio de preguntas: 30-12-2021 12:30:00
Fecha final de preguntas: 06-01-2022 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-01-2022 23:59:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-01-2022 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica: 27-01-2022 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 04-05-2022 15:58:11
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- De acuerdo a Bases Administrativas
 
Documentos Económicos
1.- De acuerdo a Bases Administrativas
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.