Ficha Licitación

Licitación ID: 593649-1-LE21

Obras menores, mantención y reparaciones SII

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Obras menores, mantención y reparaciones de oficinas del SII DR Valdivia

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Obras menores, mantención y reparaciones SII

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se requiere contratar a través de una Licitación los servicios de obras menores, mantención y reparaciones de oficinas del SII DR Valdivia

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION

Unidad de compra:

SII DR17 Direccion Regional Valdivia

R.U.T.:

60.803.000-k

Dirección:

Calle San Carlos N° 50

Comuna:

Valdivia

Región en que se genera la licitación:

Región de Los Ríos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-06-2021 20:00:00

Fecha de Publicación: 24-05-2021 17:29:24

Fecha inicio de preguntas: 24-05-2021 20:26:00

Fecha final de preguntas: 31-05-2021 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-06-2021 22:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-06-2021 8:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-06-2021 8:30:00

Fecha de Adjudicación: 06-07-2021 11:21:54

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según Bases Adjuntas N° 3 Proceso de Licitación

Documentos Técnicos

1.- Según Bases de Licitación

Documentos Económicos

1.- Según Bases de Licitación

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Económico	Según bases adjuntas	60%
2 Técnico	Según Bases de Licitación	40%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	25000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Richard Belmar Maldonado
e-mail de responsable de pago:	rbelmar@sii.cl

Nombre de responsable de contrato:	Lorena Medina Martinez
e-mail de responsable de contrato:	lpmedina@sii.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-63-2362202-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio de Impuestos Internos
Fecha de vencimiento:	12-09-2021
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable, y puede ser entregado de forma física como electrónica al correo lpmedina@sii.cl, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Glosa:	Para Garantizar la Seriedad de la oferta en Licitación púbica N° 593649-1-LE21 del SII.

Forma y oportunidad de restitución:	Dentro del plazo de 10 días hábiles después de la publicación del resultado de la licitación en el portal de Mercado Público.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio de Impuestos Internos
Fecha de vencimiento:	29-09-2023
Monto:	1250000 Peso Chileno

Descripción:	El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable, y puede ser entregado de forma física como electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato (N° interno a asignar) con el SII.

Forma y oportunidad de restitución:	El documento será devuelto al contratista a partir de la fecha de vencimiento del mismo, a su sola solicitud, si correspondiese.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Criterio de Desempate

3.5 Criterio de desempate. En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará la oferta con un mayor puntaje económico ponderado; si en este caso, hay igualdad en el puntaje económico ponderado, se optará por la oferta que presente mayor puntaje en el criterio técnico correspondiente a “años de Experiencia de la Empresa, en la prestación de servicios de obras menores, mantención y reparaciones”. En caso de persistir el empate, el Servicio adjudicará la licitación a la empresa que primero haya ingresado su oferta en el Portal Mercado Público.

Multas

4.2 Multas. La aplicación de multas no podrá superar el 20% del valor total del contrato. Las causales de multas son las siguientes: A. Si el adjudicatario no cumple con el plazo de respuesta para visita de cotización de trabajos (1 día hábil), se aplicará una multa de 1 UF por cada día hábil de atraso. B. Si el adjudicatario no cumple con el plazo de entrega de cotización (2 días hábiles), se aplicará una multa de 1 UF por cada día hábil de atraso. C. En caso de que el adjudicatario no cumpla con los plazos informados en la cotización entregada previo a la realización del trabajo, se aplicará una multa equivalente a 1 UF por cada día hábil de atraso en la realización del trabajo, respecto del plazo informado, por el adjudicatario en el momento del V°B° del Depto. de Administración. Los días de atraso se contarán a partir de las 9:00 horas AM del día hábil siguiente a aquél en que, según lo estipulado, debió ser entregado el trabajo, lo cual quedará registrado mediante comunicación escrita enviada al adjudicatario por la contraparte técnica del SII. No darán origen a multas retrasos o paralizaciones de obra atribuibles al Servicio de Impuestos Internos.

Garantía de los Bienes y Servicios

4.3 Garantía de los bienes y servicios. Por garantía se entenderá, que cualquier trabajo de remodelación y/o reparación que presente una falla dentro del periodo señalado, el adjudicatario estará obligado a repararlo, sin costo o gasto para el Servicio de Impuestos Internos. Cada trabajo de reparación que realice el adjudicatario tendrá la garantía indicada en su oferta, contados a partir de la fecha de recepción conforme del trabajo respectivo, lo que quedará estipulado en un Acta de Recepción.

Vigencia del Contrato

4.4 Vigencia del Contrato. El contrato respectivo regirá a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y por, un plazo de 24 meses o hasta alcanzar el monto máximo disponible para la contratación, el cual corresponderá a la suma de $25.000.000 (veinticinco millones) de pesos.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir