Licitación ID: 630424-1-LP26
CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIÑINAHUE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
conservación Sala Cuna y Jardín Infantil Rayito de Sol de Riñinahue, Comuna de Lago Ranco  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIÑINAHUE
Estado:
Cerrada
Descripción:
CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE RIÑINAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO. DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Unidad de compra:
adquisiciones daem II
R.U.T.:
69.201.100-7
Dirección:
calle Puerto Varas N°102
Comuna:
Lago Ranco
Región en que se genera la licitación:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-02-2026 10:00:00
Fecha de Publicación: 09-01-2026 11:24:00
Fecha inicio de preguntas: 09-01-2026 15:00:00
Fecha final de preguntas: 19-01-2026 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-01-2026 14:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-02-2026 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-02-2026 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 27-03-2026 15:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico 03-02-2026
Fecha estimada de firma de contrato 25-02-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Form N°1, identificación del oferente/ Form N°2, declaración simple / Form N°9, contratación mano de obra / certificado Omil / Form N°6 pacto de integridad / Form N°6 declaración de parentesco / cert. registro nacional MINVU / Form N°8 capacidad economica del oferente
Documentos Técnicos
1.- acreditación de experiencia/ Form N°4 / cumplimiento de partidas / analisis de precios unitarios / carta gantt / plan de trabajo / cert. de titulo responsable de obra/ curriculum del profesional residente de la obra/ Form N°5 experiencia profesional
 
2.- visita a terreno para el día jueves 15 de enero de 2026 a las 10:00 en calle puerto varas 102, Lago Ranco
 
Documentos Económicos
1.- programación financiaera / presupuesto/ Form N°3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega plazo de ejecución. ver bases 4%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 80%
3 registro nacional de contratistas ver bases 2%
4 desarrollo tecnico ver bases 5%
5 pacto de integridad ver bases 2%
6 contratación mano de obra local ver bases 2%
7 Cumplimiento de los requisitos ver bases 2%
8 capacidad económica ver bases 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 206579103
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 210 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MAURICIO FURNIEL MEZA
e-mail de responsable de pago: daemfinanzas@edulagoranco.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Fecha de vencimiento: 30-04-2026
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: para garantizar la seriedad de la oferta “CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL RIÑINAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO”
Forma y oportunidad de restitución: • A oferentes no adjudicados: Dentro de 60 días corridos desde la notificación de adjudicación. • A oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles: Dentro de 10 días corridos desde la notificación de la resolución respectiva. • Al adjudicatario: Una vez que haya entregado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Fecha de vencimiento: 30-09-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato “CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL RIÑINAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO”.
Forma y oportunidad de restitución: • La garantía será devuelta una vez que se ingrese la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. • Para los casos de término anticipado por causas imputables al proveedor la Municipalidad hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, considerándose la misma como sanción por los perjuicios causados por la negligencia del proveedor.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
Fecha de vencimiento: 30-09-2027
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución de la obra del proyecto “CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL RIÑINAHUE, COMUNA DE LAGO RANCO”.
Forma y oportunidad de restitución: Una vez efectuada la Recepción Definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato, la cual será aprobada a través de decreto alcaldicio. Posterior a este acto, el contratista podrá solicitar la devolución de la garantía, la cual será autorizada por la Comisión Técnica una vez realizada la Recepción Definitiva de la Obra.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el caso de que dos o más oferentes hayan obtenido el mismo puntaje luego de la evaluación, se resolverá de la siguiente manera:

  • Primero, se privilegiará al oferente que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación de la propuesta técnica.
  • Segundo, si aún existiera un empate, se resolverá respecto al oferente que presente una menor oferta económica.
  • Tercero, si persiste el empate se resolverá con el oferente que presente el menor plazo de ejecución.
  • Cuarto, si persiste el empate se resolverá con el oferente que obtenga mejor puntaje en el subfactor experiencia anterior.
  • En última instancia, si persiste el empate, se resolverá con el oferente que haya ingresado primero su oferta al portal www.mercadopublico.cl.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.