Ficha Licitación

Licitación ID: 660872-16-LP26

Mejoramiento Mercado Pio Nono

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Fecha de Cierre: 30-06-2026 15:30:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 65

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 25 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO MERCADO PÍO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS PUERTO VARAS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mejoramiento Mercado Pio Nono

Estado:

Publicada

Descripción:

El presente proyecto tiene por objeto la recuperación del Mercado Pío Nono, cuya infraestructura resultó dañada producto del tornado que afectó a la ciudad de Puerto Varas. La intervención considera una superficie total de 612 m²

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

Unidad de compra:

Secpla

R.U.T.:

69.220.200-7

Dirección:

Calle San Francisco 413

Comuna:

Puerto Varas

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-06-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 28-05-2026 14:55:32

Fecha inicio de preguntas: 28-05-2026 15:01:00

Fecha final de preguntas: 12-06-2026 15:01:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-06-2026 15:01:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-06-2026 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-07-2026 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 28-08-2026 15:31:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Copias simples de Escritura Pública de constitución de la Sociedad y modificaciones en su caso, en que conste la personería del o de los Representante(s) Legal(es) de la empresa, e inscripciones en el Registro de Comercio, en caso de que el oferente sea Persona Jurídica.

2.- Certificado de vigencia de la Persona Jurídica y personería de sus Representantes Legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio correspondiente, o quien corresponda, con no más de 60 días corridos de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de ofertas, en caso de que el oferente sea Persona Jurídica.

3.- Fotocopia del Rol Único Tributario de la Persona Jurídica, o del oferente, en caso de que sea Persona Natural.

4.- Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad (por ambos lados) del Representante Legal, en caso de que el oferente sea Persona.

5.- ANEXO N°1 “PRESENTACIÓN DEL OFERENTE”, el que deberá ser llenado según corresponda y adjuntado, debidamente firmado por el oferente/Representante Legal, u otra persona similar que se encuentre habilitada y/o autorizada para Representar a la empresa.

6.- Certificado de Antecedentes Laborales, extendido por la inspección del trabajo correspondiente, vigente, no más de 40 días corridos de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de la oferta, y sin observaciones. Si el certificado presenta observaciones o no ha sido adjuntado, podrá ser solicitado vía foro inverso.

Documentos Técnicos

1.- ANEXO N°4, “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CARTA GANTT”. El plazo de ejecución de esta obra no podrá superar los 210 días corridos. Las ofertas que no se encuentren dentro de este rango de ejecución serán declaradas inadmisibles. El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha de entrega de terreno. El contratista estará obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la carta Gantt correspondiente. El plazo de ejecución de las obras que proponga el proponente, deberá ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por el profesional encargado de inspección de las obras. El atraso se sancionará con multa progresiva, la cual se indicará en el punto “MULTAS” de estas bases, y aprobada por decreto municipal.

2.- ANEXO N°5, “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES” ID: 4628 | Para validar el documento haga click aquí , o escanee el código QR. 10/58El oferente deberá rellenar el anexo con todas las obras que haya ejecutado y estime pertinentes. Solo se contabilizarán las experiencias que cumplan con lo solicitado en los criterios de evaluación. Junto a esto, deberá presentar además lo siguiente: Antecedentes de experiencia: Se deberá presentar antecedentes que coincidan con cada una de las obras anotadas en el anexo, coincidiendo con los ID de obras públicas, debiendo anexar cada oferente medio de comprobación de cada una de ellas, ya sea con certificados de recepción de la obra, factura de cobro o contrato de la misma. Obras civiles en edificaciones públicas, tales como: mercados, ferias, centros comerciales u otras obras de características equivalentes que sean cuantificables en superficie.

3.- ANEXO N°6, “CAPACIDAD ECONÓMICA” En este anexo el oferente deberá declarar la información financiera requerida para la evaluación de su capacidad económica, la cual será utilizada para el cálculo de los indicadores de solvencia y capital de trabajo, conforme a lo establecido en los criterios de evaluación correspondientes. El formulario deberá ser completado íntegramente y firmado por el oferente, y su contenido deberá ser consistente con los antecedentes de respaldo presentados, tales como estados financieros auditados y certificados de líneas de crédito vigentes. En caso de que la información declarada no sea clara, no se encuentre debidamente respaldada o no sea presentada, se asignará puntaje conforme a lo indicado en los criterios de evaluación, pudiendo incluso obtener 0 puntos en el presente criterio.

4.- Anexo N°9 “PROGRAMA DE INTEGRIDAD”, El oferente deberá completar el anexo conforme a las normas y procedimientos establecidos en su propia organización.

Documentos Económicos

1.- Anexo N°7, “OFERTA ECONÓMICA” En este anexo se deberá indicar el monto neto, IVA y monto total. El formulario oferta económica será el único válido para la presentación de la propuesta, no sirviendo ningún otro, aunque sea legalizado. Los formularios referidos deberán entregarse completos y debidamente firmados por el oferente, caso contrario se entregará puntaje según lo indicado en criterios de evaluación. En el caso de que los oferentes no presenten coincidencia entre el “OFERTA ECONÓMICA” que detallen en el anexo y la oferta económica ingresada al sistema a través de la ficha electrónica, se considerará la oferta ingresada en el anexo, lo mismo en caso de que exista contradicción entre la oferta ingresada a través de la ficha electrónica, y algún documento anexo, se considerará la oferta ingresada en el anexo. Todo esto aplicando las sanciones necesarias según los criterios de evaluación de las ofertas.

2.- PRESUPUESTO DETALLADO Se presentará en pesos chilenos en el cual se incluirán todas las partidas e ítems solicitados por el mandante, indicando unidad de medida, cantidades, valor unitario, subtotales, gastos generales, utilidades, total neto, IVA y total IVA incluido. Firmado por el representante legal. El presupuesto, no podrá ser modificado por el oferente. Solo tendrá la facultad de poder modificar las cubicaciones del itemizado. ID: 4628 | Para validar el documento haga click aquí , o escanee el código QR. 11/58En el caso que éste considere la necesidad de incorporar nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de la obra, ésta deberá ser incorporada con ítem “Otro” (incluido su desglose). En la eventualidad de detectar detalles no especificados o partidas no incluidas y si reflejadas en planos, deberán ser consideradas por el contratista en su oferta o en su defecto se tendrá que realizar la consulta en el portal, por lo cual se darán por conocidas y aceptadas por el oferente.

3.- PROGRAMACIÓN FINANCIERA Documento que se refiere a una previsualización de los pagos que deberá ser ratificado o rectificado por el contratista al momento de la entrega de terreno. Documento debe ser coincidente con la carta Gantt y presupuesto. La NO presentación de los anexos y/o documentos, determinará que la oferta presentada, podría ser declarada INADMISIBLE.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Ejecución (PE)	Remitirse a punto 14.2 de las bases administrativas.	5%
2 Cumplimiento de Requisitos Formales (CR)	Remitirse a punto 14.2 de las bases administrativas.	5%
3 Oferta Económica (OE)	Remitirse a punto 14.2 de las bases administrativas.	80%
4 Comportamiento Contractual Anterior (CCA)	Remitirse a punto 14.2 de las bases administrativas.	5%
5 Programa de Integridad (PI)	Remitirse a punto 14.2 de las bases administrativas.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Gobierno Regional de los Lagos
Monto Total Estimado:	320000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	180 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Julian Mingo Sáenz
e-mail de responsable de pago:	julian.mingo@ptovaras.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Puerto Varas
Fecha de vencimiento:	25-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar el fiel cumplimiento del contrato una vez formalizado, la que acredita las obligaciones que se han estipulado en el documento. De esa forma se podrá indemnizar al asegurado si es que no se cumple con lo definido en el acuerdo. El documento deberá ser entregado a través de las siguientes formas: 1) Formato digital: La garantía podrá entregarse electrónicamente y deberá ajustarse a la ley n° 19.779 sobre documento electrónico, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma. para realizar el ingreso de la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los oferentes deberán remitir un correo electrónico a: licitaciones@ptovaras.cl, con copia a julieta.uribe@ptovaras.cl, indicando el nombre de la licitación pública y el id, domicilio del oferente, nombre del proponente, nombre del representante legal. 2) En forma Física: La garantía debe presentarse en un sobre cerrado, sellado y caratulado como: “documento en garantía” indicando en la carátula del sobre lo siguiente: a. Nombre de la Licitación Pública y la ID señalada en el portal www.mercadopublico.cl. b. Nombre del proponente. c. Nombre del Representante Legal. d. Domicilio del oferente. En la Oficina de PARTES de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en Calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas.

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación “MEJORAMIENTO MERCADO PÍO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS”, (en aquellos casos que el banco no incorpore dicha información, esta información deberá ser incluida por el oferente al reverso de este y firmado en señal de conformidad).

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la garantía se hará, previa solicitud del contratista a la unidad técnica una vez que se haya aprobado el decreto de recepción provisoria sin observaciones e ingresado la garantía de correcta ejecución de las obras.

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Puerto Varas
Fecha de vencimiento:	23-09-2028
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía se otorgará para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez aprobada la recepción provisoria de las obras, por la vigencia indicada, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el código civil en su artículo 2.003 inciso 3. De esa forma se podrá indemnizar al asegurado si es que no se cumple con lo definido en el acuerdo. El documento deberá ser entregado a través de una de las siguientes formas: 1) Forma Digital: La Garantía podrá entregarse Electrónicamente y deberá ajustarse a la Ley N° 19.779 sobre documento electrónico, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma. Para realizar el ingreso de la Garantía por correcta ejecución de la obra, los oferentes deberán remitir un correo electrónico: licitaciones@ptovaras.cl con copia a julieta.urib@ptovaras.cl, jorge.millado@ptovaras.cl, indicando el nombre de la Licitación Pública y el ID, domicilio del oferente, además del detalle de la garantía que se encuentra ingresando. 2) Forma Física: La garantía debe presentarse en un sobre cerrado, sellado y caratulado como: “documento en garantía” indicando en la caratula del sobre lo siguiente: a. Nombre de la licitación Pública y la ID señalada en el portal www.mercadopublico.cl. b. Nombre del proponente. c. Nombre del Representante Legal. d. Domicilio del oferente. En la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas.

Glosa:	Para Garantizar la correcta ejecución de la obra “ MEJORAMIENTO MERCADO PÍO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS’’(En aquellos casos que el banco no incorpore dicha información, esta información deberá ser incluida por el oferente al reverso de este y firmado en señal de conformidad).

Forma y oportunidad de restitución:	En la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, podrá realizar una nueva adjudicación o re adjudicación, según lo indicado por el Artículo 58 del reglamento 661 de ley de compras públicas, así como en los siguientes casos: El oferente adjudicado no acepte la orden de compra dentro de las 48 cuarenta y ocho horas corridas desde que la orden de compra se encuentre en estado “ENVIADA A PROVEEDOR”. Si el oferente adjudicado, previo a la perfección del contrato, figurase en el registro electrónico oficial de proveedores del Estado en estado inhábil. Si se descubre en cualquier momento, entre la adjudicación y la firma del contrato, que el oferente adolece de alguna inhabilidad para contratar con el Estado. El oferente pretende modificar su oferta una vez adjudicado o se negara a dar cumplimiento de esta. También se podrá re adjudicar en caso de que se compruebe algún error en el acta de evaluación propuesta. ID: 4628 Para validar el documento haga click aquí , o escanee el código QR. 2258El adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro de los plazos establecidos. No constituye la UTP de acuerdo a lo establecido en bases. La nueva adjudicación, que se efectuará mediante acto administrativo totalmente tramitado, recaerá en el oferente que haya obtenido el siguiente más alto puntaje y así sucesivamente.

Resolución de Empates

En caso de surgir un empate entre dos o más oferentes, este se resolverá utilizando las reglas o pautas que se indican a continuación de forma sucesiva hasta dirimir la situación de empate. ORDEN DE APLICACIÓN REGLA O PAUTA PARA DIRIMIR EMPATES Primero Plazo de Ejecución Segundo Comportamiento Contractual Anterior Tercero Cumplimiento de Requisitos Formales Cuarto Programa de Integridad 20/58 ID: 4628 | Para validar el documento haga click aquí, o escanee el código QR.Quinto Oferta Económica En el caso de que dos o más oferentes una vez efectuado el proceso de desempate, hubiesen coincidido y obtenido el mismo puntaje en los cinco criterios de desempate informados en el párrafo anterior considerando dos decimales, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas adjudicará a la primera oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo al documento “COMPROBANTE DE INGRESO DE LA OFERTA”, el cual registra la fecha y hora de ingreso de la propuesta de cada Oferente.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

En caso que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar respecto al resultado del proceso de adjudicación, consultas referidas a la misma, estas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a licitaciones@ptovaras.cl, en un plazo no superior a 3(tres) días corridos contados desde la notificación a través del portal de la resolución de adjudicación, unidad que entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

FORMA DE PAGO

La obra se pagará en pesos chilenos mediante un “ESTADO DE PAGO”, debiéndose restar los valores que correspondan por concepto de retenciones, por atraso y multas, si las hubiese. Cada estado de pago con su correspondiente estado de avance se deberá poner a disposición del I.T.O para su revisión y aprobación. Los estados de pago se presentarán en tres copias, quedando una para la inspección técnica.

FACTORING

Las entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no exista obligaciones o multas pendientes. Para estos efectos, deben tenerse en consideración lo dispuesto en el dictamen N° 72.954, de 2009, de la Contraloría General de la República, que señala “la circunstancia que existe entre una determinada entidad pública y su proveedor, obligaciones o multas pendientes, derivadas de la prestación de un servicio o de la entrega de bienes que aún no se han recepcionado a entera satisfacción de la institución respectiva, consignados en una factura, se traducirá en que dicha entidad no podrá otorgar a su proveedor el recibo de las mercaderías suministradas o del servicio prestado. Como se viera, este hecho redundará en que la copia de esa factura no podrá cederse a un tercero, por cuanto el mencionado recibo por parte del órgano pertinente constituye un requisito esencial para dicho trámite”. En el caso que el adjudicatario celebre un contrato factoring o una cesión de crédito, éste deberá notificar formalmente al Gobierno Regional de Los Lagos, con copia a la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción del contrato o cesión. Se entenderá que la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas ha sido puesto en conocimiento sobre la cesión de la factura el día hábil siguiente a aquel que aparezca anotado en el registro electrónico de transferencia de crédito del Servicio de Impuestos Internos.

MULTA

La aplicación de las multas estipuladas en las presentes bases administrativas, se efectuará por la unidad técnica, y se deducirán de los “ESTADO DE PAGO”, de las retenciones hechas al contratista o de la garantía, si aquellas no fueran suficientes. El registro de las multas se deberá llevar a cabo en el Libro de Obras, indicando la circunstancia que procede al cobro de la sanción, así como también a modo de respaldo se notificará mediante oficio o correo electrónico en su eventualidad.

MULTA POR ATRASO PARCIAL

Estas multas se aplicarán si se detecta un incumplimiento en los plazos parciales comprometidos por el contratista en la carta Gantt presentada en su oferta. El monto de la multa en caso de verificar incumplimiento será de 5 UTM diario, considerando todas las modificaciones aprobadas al mismo. El atraso parcial se determinará mediante la comparación entre el avance físico programado y el avance físico real. Si se verifica un atraso igual o superior a 20% por una sola vez, o si es mayor a un 15% por segunda vez consecutiva, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas podrá aplicar la multa por cada día de incumplimiento que supere este margen. La multa busca garantizar que el contratista respete los plazos intermedios esenciales para el avance ordenado de la obra, asegurando la continuidad del proyecto según lo planificado. El monto de la multa no podrá exceder del 7% del monto total contratado. De ocurrir lo anterior, se podrá poner término anticipado al contrato y proceder al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir