Ficha Licitación

Licitación ID: 682958-2-LE21

Servicio de mantención de jardines y áreas verdes

Responsable de esta licitación: Juzgado de Garantia de Quilpue

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 16

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines	1 Global
Cod: 70111703	1 Global
Servicio de mantención de jardines y áreas verdes

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Servicio de mantención de jardines y áreas verdes

Estado:

Revocada

Descripción:

El Juzgado de Garantía de Quilpué, en adelante e indistintamente “El tribunal”, llama a licitación para el Servicio de Mantención Jardines y Áreas Verdes de sus dependencias, en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento. La presente licitación está destinada a la contratación del servicio a empresas o particulares con experiencia en el rubro y que se encuentren autorizadas por los órganos legales y capacitados para atender las exigencias descritas, en conformidad a las bases técnicas que se detallan más adelante.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

Juzgado de Garantia de Quilpue

Unidad de compra:

Jdo de Garantia de Quilpue

R.U.T.:

61.966.200-8

Dirección:

Covadonga 910

Comuna:

Quilpué

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-02-2022 15:30:00

Fecha de Publicación: 15-02-2022 15:32:32

Fecha inicio de preguntas: 15-02-2022 16:05:00

Fecha final de preguntas: 24-02-2022 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-02-2022 15:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-02-2022 15:45:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-02-2022 15:45:00

Fecha de Adjudicación: 10-03-2022 16:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

VISITA TÉCNICA 21-02-2022 14:15:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 16.1.1 Carta de Identificación del Oferente (Anexo N° 1), conforme a anexo. Este requisito no será exigible respecto de los oferentes que estén inscritos en Chile Proveedores.

2.- 16.1.2 Declaraciones Juradas (Anexo N° 4): • Persona Natural: Anexos N° 4.1 y 4.3; • Persona Jurídica: N° 4.2 y 4.4; • Declaración Jurada Conformación de Sociedades: Anexo N° 5 • Declaración Jurada Conformación de Sociedades Anónimas Abiertas: (Anexo N° 8).

3.- 16.1.3 Unión Temporal de Proveedores, sólo cuando corresponda (Anexo N° 7). En caso que oferte una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar las declaraciones antes señaladas, que le resulten aplicables.

4.- 16.1.4 Certificado de Antecedentes Laborales (F 30). Extendido por la Inspección del Trabajo, en el que se acredite no tener deudas laborales, con vigencia no superior a 30 días corridos anteriores a la fecha de recepción de ofertas.

5.- 16.1.5 Certificado de deudas extendido por la Tesorería General de la República, el cual debe acreditar que el oferente no registra deuda tributaria, adjuntando, en caso contrario, documentación que acredite que dicha deuda no excede de un año, o que si lo hiciera, existe un convenio de pago vigente a su respecto.

Documentos Técnicos

1.- 16.2.1. Anexo N° 3 Ajustado a bases técnicas, de lo contrario la oferta será considerada inadmisible

2.- 16.2.2 Pauta de Mantenimiento. Documento detallado con todas las actividades a realizar y los tiempos en que se llevarán a cabo según un año de contrato. Conteniendo como mínimo lo solicitado, de lo contrario dicha propuesta será considerada inadmisible.

3.- 16.2.3. Anexo N° 6 Nómina de Contratos y/o Servicios. Todos los proponentes deberán acompañar antecedentes que acrediten la experiencia en el ámbito del servicio de mantención de jardines y /o áreas verdes, en ese sentido deberán acompañar nómina de contratos y/o servicios vigentes o ejecutados durante los 6 últimos meses transcurridos hasta la fecha de cierre de ofertas del presente proceso. Se considerarán sólo los contratos y/o servicios informados en el Anexo N° 6 adjunto, debidamente respaldados con facturas canceladas y/u órdenes de compra aceptadas o recibidas conforme que indiquen la ejecución de trabajos o servicios de mantención de jardines y / o áreas verdes, en el período indicado. En caso que el oferente omita la publicación de algún respaldo correspondiente sólo a los servicios o contratos informados en anexo 6, serán requeridos en foro rebajando el correspondiente puntaje por formalidad. Si definitivamente no se publican, dichos trabajos no serán considerados en la evaluación del proceso.

4.- 16.2.6 Suscripción de Anexo 1 del Reglamento de Prevención de Riesgo para empresas contratistas y subcontratistas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, (esto será exigible para el oferente adjudicado).

Documentos Económicos

1.- 16.3.1 Anexo N° 2 Propuesta Económica: La oferta económica deberá estar expresada en Unidades de Fomento (UF) en valores netos, es decir, desglosando al final el impuesto. No obstante, para efectos de evaluación, se considerarán valores totales, sean que éstos se encuentren afectos o exentos de impuestos. VALORES TOTALES CORRESPONDEN A VALORES NETO DEL TOTAL CONTRATO POR 36 MESES. En caso de disconformidad entre la propuesta económica consignada en el formulario electrónico y la propuesta económica acompañada como anexo, prevalecerá esta última. Asimismo, en caso de observarse error en el cálculo del impuesto pertinente, se considerará para evaluación el monto neto ofertado, al cual se le agregará el cálculo del impuesto en forma correcta. El oferente es el único responsable de la evaluación de todos y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el precio que indicó en su oferta. El Juzgado de Garantía de Quilpué no efectuará ningún pago adicional o distinto al señalado por el oferente en su propuesta.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	10= proponente cumple con todos los requisitos formales de presentación de la oferta dentro del plazo de presentación de ofertas. / 0= proponente NO cumple con todos los requisitos formales informados en las presentes Bases, dentro del plazo de presentación de la oferta.	10%
2 Número de servicios similares	0 = Menos de 3 obras similares/ 3 = De 3 a 5 obras similares/ 6 = De 6 a 10 obras similares/ 10 = sobre 10 obras similares/	32%
3 Precio	10 x (Mejor oferta económica)/(Oferta que se evalúa)	50%
4 Antigüedad de la empresa (Certificado de Inicio de	0 = Menos de 1 año / 3 = Desde 1 y menor 3 años / 6 = Desde 3 incluido y menor a 6 años / 10 = 6 o más.	8%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL SUCESIVA



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	36 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	ERIC BENITT
e-mail de responsable de pago:	EBENITT@PJUD.CL

Nombre de responsable de contrato:	ERIC BENITT
e-mail de responsable de contrato:	EBENITT@PJUD.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2918010-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El oferente no podrá ceder el Servicio, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o jurídica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del Contrato, podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Corporación Administrativa del Poder Judicial
Fecha de vencimiento:	30-04-2023
Monto:	5 %

Descripción:	La boleta bancaria deberá ser pagadera a la vista, tomada por el adjudicatario a la orden de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y tener el carácter de irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La Corporación Administrativa estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del adjudicatario. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la Corporación Administrativa pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cobro de la boleta será compatible con esta última.

Glosa:	n garantía del Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de Obra Mantención de áreas verdes y jardines del Juzgado de Garantia de Quilpué ID N°682958-2-LE21

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez vencida la vigencia de la boleta, el contratista deberá gestionar la recepción definitiva y devolución de garantías con la CAPJ o el Tribunal mediante la entrega del acta de recepción debidamente firmada.Es de exclusiva responsabilidad de la empresa contratista la gestión de las devoluciones de garantías. Esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del Contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 19.886. Si existieran atrasos en la recepción provisoria o definitiva de las obras, el contratista deberá prorrogar o renovar las garantías por el plazo necesario para mantener vigente la garantía por el plazo estipulado en el párrafo primero de este numeral. La extensión del plazo de la garantía deberá efectuarse 15 días corridos antes a la fecha de vencimiento de la respectiva garantía que se prorroga o renueva.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Juzgado de Garantía de Quilpué podrá readjudicar la licitación, al oferente que siga en orden de prelación, de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega, en el plazo estipulado, los antecedentes requeridos en las presentes bases para la suscripción del contrato. c Si el adjudicatario se desiste de su oferta. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley N° 19.886, de los artículos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. e Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. f Si se constata por cualquier medio fehaciente que el adjudicatario presentó en su oferta información falsa, adulterada u ocultó información relevante para la ejecución del contrato. g Uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores adjudicada se retira de ésta, y los antecedentes de dicho integrante fueron considerados en uno más de los criterios de la evaluación de la oferta. h Retiro de uno o más integrantes de la Unión Temporal de Proveedores adjudicada y el número de sus integrantes de la Unión Temporal de Proveedores disminuya de dos. El Juzgado de Garantía de Quilpué podrá ejercer esta facultad sucesivamente hasta el tercer oferente mejor evaluado, sin perjuicio de la facultad de declarar desierto el proceso, en caso que las ofertas no sean conveniente a sus intereses.

VISITA TÉCNICA

Visita a Terreno La visita se realizará el día 21 de febrero de 2022 ala 14.15 hrs., de acuerdo a lo señalado en el Cronograma de las presentes bases y Ficha del proceso publicada en el portal. Tendrá el carácter de obligatoria y estará a cargo de un funcionario del Juzgado de Garantía de Quilpué, debiendo firmar el documento denominado “ACTA DE VISITA A TERRENO”. Se exigirá el uso de mascarilla y antiparras durante todo momento, al interior de los edificios. Así como también un distanciamiento mínimo de 1 metro entre los participantes de la visita a terreno y cualquier funcionario o público que se encuentre al interior de los edificios. Personal que controla los accesos de los edificios controlará la temperatura, de todos los participantes en las visitas a terreno. En caso de que alguien presente una temperatura igual o superior a los 37,5 grados, no se le permitirá el acceso. Las preguntas y consultas que puedan surgir como resultado de la visita, así como de la lectura detenida de la bases, deberán ser realizadas a través del portal durante el período de preguntas y respuestas establecida en las presentes bases. En caso que oferte una Unión Temporal de Proveedores bastará que solo uno de los miembros asista a la visita a terreno. En caso de que un proveedor no asista, su oferta será considerada inadmisible. El Juzgado de Garantía de Quilpué publicará el Acta de Visita a Terreno conjuntamente con la adjudicación.

Resolución de Empates

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la Corporación resolverá adjudicar el proceso de licitación al proponente que presente mejor ponderación en Oferta Económica. De mantenerse el empate, la licitación se adjudicará en el siguiente orden de preferencia:
1) Precio
2) Experiencia
3) Antigüedad empresa
De mantenerse el empate la Corporación resolverá sobre cualquier otro criterio o subcriterio de evaluación que permita dirimir fundadamente la adjudicación y que se estime prioritario para la Corporación.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir