Licitación ID: 701426-14-B221
CONST P. ELEVAC FOTOVOLTAICA, ESTANQUE FCO LEVIPAN
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
“CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONST P. ELEVAC FOTOVOLTAICA, ESTANQUE FCO LEVIPAN
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
1. La necesidad de implementar sistemas de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de familias indígenas de la comuna de Collipulli. 2. Es imperativo dar cumplimiento al convenio de colaboración firmado con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por la iniciativa denominada “Implementación de sistemas de riego y uso eficiente de aguas para potenciar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de familias indígenas de la Comuna de Collipulli”. 3. Que, el primer llamado a la licitación pública denominada “CONSTRUCCIÓN PLANTA ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA Y ESTANQUE E INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”, se declaró desierta por no presentarse ofertas, lo que se hace necesario realizar un llamado a licitación Privada. 4. Que, el presupuesto de la Municipalidad de Collipulli considera estos costos y da respuesta a los objetivos del programa enmarcados en el plan de desarrollo comunal y el convenio de transferencia de recursos. 5. La necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.886, Ley de Compras Públicas y su Reglamento.
Tipo de licitación:
Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM (B2).
Tipo de convocatoria:
CERRADO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
UNIDAD DIDECO
R.U.T.:
69.180.500-k
Dirección:
Avda saavedra N° 1355
Comuna:
Collipulli
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-10-2021 13:22:00
Fecha de Publicación: 07-10-2021 11:37:25
Fecha inicio de preguntas: 07-10-2021 14:50:00
Fecha final de preguntas: 10-10-2021 14:50:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-10-2021 17:50:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-10-2021 13:23:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-10-2021 13:23:00
Fecha de Adjudicación: 01-12-2021 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
2.- ANEXO 3 FICHA TIPO IDENTIFICACIÓN BOLETA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA
3.- ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 2 PROPUESTA ECONÓMICA
2.- PRESUPUESTO FORMATO EXCEL
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Comportamiento contractual anterior VER PUNTO 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 10%
2 Cumplimiento de los requisitos VER PUNTO 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 10%
3 Experiencia de los Oferentes VER PUNTO 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 30%
4 Precio VER PUNTO 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 30%
5 CAPACIDAD ECONÓMICA VER PUNTO 18 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 214-05-85 PROYECTO CONADI
Monto Total Estimado: 66000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Mabel Llanos Riquelme
e-mail de responsable de pago: daf@municollipulli.cl
Nombre de responsable de contrato: MANUEL MACAYA RAMIREZ
e-mail de responsable de contrato: udel@municollipulli.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2886320-6320
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Fecha de vencimiento: 25-01-2022
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: 20. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Se exigirá una Boleta Bancaria de Garantía a la vista, Vale Vista (o los instrumentos permitidos por la Ley de Compras Públicas), avalando la seriedad de la oferta por un monto de $100.000 (Cien mil de pesos), pagadera a la vista en moneda nacional en curso, carácter irrevocable a nombre de la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, RUT Nº69.180.500-K, con vigencia según lo definido en el Portal (90 días corridos aproximado desde el día de apertura de la propuesta indicada en la plataforma digital) y con glosa que indique que es para caucionar la oferta de la licitación denominada: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”. La garantía debe ser de alguna entidad financiera con sucursal en la Región de la Araucanía. 21. PRESENTACION GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 21.1. PRESENTACIÓN FISICA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Los OFERENTES de haber tomado una garantía en soporte papel deberán presentar físicamente lo requerido en estas bases de licitación en la Oficina de Partes Municipal, ubicada en Avda. Saavedra Sur Nº 1355 Primer piso, hasta las 13:00 horas de la fecha de cierre electrónico de la propuesta. Debido a la contingencia presentada por la pandemia generada por el COVID-19, las garantías de seriedad de la oferta se recepcionarán sólo los días lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 horas antes de la fecha de cierre electrónico de la propuesta. EL SOBRE DOCUMENTO GARANTIA CONTENDRÁ: La presentación de lo solicitado será en un sobre cerrado denominado DOCUMENTO GARANTIA, nombre que deberá estar escrito exteriormente (como Título) en el sobre. Además del título señalado deberá tener caratulado lo siguiente en su exterior: • Nombre de la Licitación. • Nombre del OFERENTE. • Firma del OFERENTE. • Domicilio del OFERENTE. • Fono y correo electrónico. Para caucionar la SERIEDAD DE LA OFERTA de la licitación denominada “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN” él o los Proponentes presentarán una Boleta Bancaria de Garantía a la "Vista" ó Vale Vista (O los instrumentos legales permitidos por la Ley de Compras Pública) Mas ficha tipo de identificación garantía seriedad de la oferta, denominado Anexo 3. 21.2. PRESENTACION ELECTRÓNICA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Los OFERENTES de haber tomado una garantía electrónica, de acuerdo al art. Nº31 del reglamento de compras públicas y que cumpla con lo señalado en la Ley N°19.799 “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”, DEBERÁN ADJUNTARLA COMO DOCUMENTO ADJUNTO EN SU OFERTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, en conjunto con el anexo Nº3. (No se aceptarán garantían en formato papel digitalizadas y adjuntadas a la oferta como presentación de garantía de Seriedad de la Oferta). 21.3. SOBRE LA GLOSA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantía deberá señalar en su glosa que es Para caucionar la seriedad de la oferta de la licitación denominada “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”. En el caso de tratarse de un vale vista u otro documento que no permita ingresar una glosa, la descripción requerida deberá encontrarse señalada al dorso del mismo documento o con un documento adjunto (Anexo N° 3) que señale dicha glosa con nombre y firma del representante legal. 22. CASOS EN QUE SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA: Esta garantía se podrá hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos: • Si el oferente se desiste de su oferta. • No acepta la orden de compra respectiva. • Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas, o no hace entrega de los documentos necesarios para la redacción del contrato. • Si el adjudicatario no concurre a la suscripción del contrato. • Si el adjudicatario no se encuentra hábil al momento de suscribir el contrato.
Glosa: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas no hayan sido adjudicados (a excepción del oferente que haya obtenido la segunda mejor evaluación) será no más de 10 días corridos desde la fecha en que el oferente haya solicitado de forma escrita su devolución. La devolución de garantía de seriedad de la oferta al oferente adjudicado, será posterior a la firma de el o los respectivos contratos que caucionaba su garantía. Si el contratista fuese adjudicado con la ejecución de más de una obra, este deberá hacer entrega de la misma cantidad de garantías de fiel cumplimiento que numero de adjudicaciones, para la devolución de la garantía de seriedad que caucionó su o sus ofertas. La devolución de la garantía de seriedad de la oferta del oferente que obtuvo la segunda mejor evaluación se hará una vez firmado el o los contratos de obras con el oferente adjudicado.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
Fecha de vencimiento: 30-04-2022
Monto: 5 %
Descripción: 32. GARANTIA DEL CORRECTO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En un plazo de hasta 10 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación y en todo caso EN FORMA PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, el proponente favorecido deberá entregar Boletas Bancarias de Garantía a la vista o Vale Vista (o los instrumentos permitidos por la Ley de Compras Públicas) por el 5% del monto del servicio adjudicado, tomada a favor de la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, Rut 69.180.500-K, para caucionar el correcto, oportuno y fiel cumplimiento del Contrato. En moneda nacional (peso chileno). Si el OFERENTE no diere oportuno cumplimiento a la obligación antes mencionada, tendrá aplicación lo dispuesto en las BAE. El plazo de vigencia de la garantía será igual al plazo de ejecución del servicio, de acuerdo al contrato inicial, más 60 días de holgura para palear los días de firma de contrato, etc. (es decir lo obligatorio de la boleta en plazo es de 150 días). Si existiesen aumentos de plazo, la vigencia de la boleta se determinará sobre la base de los plazos señalados en el inciso anterior. El aumento de plazo deberá ser consensuado entre las partes, formalizado por contrato y decreto respectivo. Lo anterior, solo en casos justificados. Lo anterior, significa que en todo momento las garantías deben cubrir el valor total del contrato más los aumentos y modificaciones que haya tenido. Con ello, eventuales aumentos en el plazo de ejecución del contrato no necesariamente significarán un cambio en la boleta de garantía, mientras el nuevo plazo para la recepción definitiva no supere la vigencia de ella. El OFERENTE deberá renovar las garantías si los contratos se extienden más allá del plazo de vigencia de ella, por el período que, a su requerimiento, determine el Mandante o si esta se hiciese efectiva. Si no la renovare, el Mandante queda facultado para hacerla efectiva, según lo establecido en los BAE, sin perjuicio de la facultad del municipio de terminar el contrato. La garantía de fiel, oportuno y correcto cumplimiento quedará en poder de la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Collipulli. 33. SOBRE LA GLOSA DE LA GARANTÍA DEL CORRECTO, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Se debe entregar una garantía de fiel cumplimiento deberá señalar en su glosa que es para Caucionar el Correcto, Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato denominado: ” CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”. En el caso de tratarse de un vale vista u otro documento que no permita ingresar una glosa, la descripción requerida deberá encontrarse señalada al dorso del mismo documento o con un documento adjunto que señale dicha glosa con nombre y firma del representante legal. 34. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR EL CORRECTO, OPORTUNO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, se efectuará cumpliéndose los siguientes presupuestos: a. Recepción definitiva sin observaciones por parte de la ITO y la comisión nombrada para tales efectos por parte de la Municipalidad de Collipulli. b. El Contratista debe ingresar por la Oficina de Parte de la Municipalidad una solicitud dirigida al alcalde, en donde solicita la devolución de la respectiva garantía. c. El ITO elabora un Informe al Alcalde señalando la conformidad del término del proceso o las situaciones particulares del mismo. Teniendo presentes factores como: plazo, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, deudas, etc. d. Seguido a lo anterior, desde el ITO se elabora un Decreto Alcaldicio en función de la Devolución de la respectiva garantía al contratista. Este decreto se envía a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y por ende a la Tesorería Municipal. e. Tesorería Municipal con el decreto antes mencionado procede a devolver la garantía al contratista a través de un oficio o documento conducto correspondiente dirigido al contratista. 35. CASOS EN QUE SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA POR EL CORRECTO, OPORTUNO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La Entidad Licitante estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en los siguientes casos: a. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores. b. En caso de incurrir el OFERENTE en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato. c. Ante la declaración de quiebra o el estado de notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886. d. Tratándose de personas jurídicas, haber sido condenado de acuerdo a la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. e. Si al momento de la suscripción del contrato el adjudicatario no esté habilitado para contratar con la Municipalidad. f. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con los trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato o con un máximo de seis meses. g. Si existe un atraso injustificado mayor a un 30% en el Programa de trabajo o Carta Gantt, entregada por el adjudicatario y aprobada por el ITO h. Si al momento de la suscripción del contrato alguno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, individualmente considerados, estuviere inhabilitado para contratar con la Municipalidad y esta se desistiere de su participación en el respectivo proceso. i. En caso que las multas acumuladas superen las 100 UTM o el 10% del contrato durante toda la vigencia del contrato. j. Por la negativa del contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formulen en el Acta de Recepción Provisoria de las obras. k. Si no renueva la garantía indicada en el Art. N°29 Inciso final de estas BAE. l. Por Incumplimiento en el plazo de ejecución superior al 30% del total del plazo de programación de las obras. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.
Glosa: ”CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ELEVACIÓN FOTOVOLTAICA, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO LEVIPAN”.
Forma y oportunidad de restitución: 34. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR EL CORRECTO, OPORTUNO Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, se efectuará cumpliéndose los siguientes presupuestos: a. Recepción definitiva sin observaciones por parte de la ITO y la comisión nombrada para tales efectos por parte de la Municipalidad de Collipulli. b. El Contratista debe ingresar por la Oficina de Parte de la Municipalidad una solicitud dirigida al alcalde, en donde solicita la devolución de la respectiva garantía. c. El ITO elabora un Informe al Alcalde señalando la conformidad del término del proceso o las situaciones particulares del mismo. Teniendo presentes factores como: plazo, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, deudas, etc. d. Seguido a lo anterior, desde el ITO se elabora un Decreto Alcaldicio en función de la Devolución de la respectiva garantía al contratista. Este decreto se envía a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y por ende a la Tesorería Municipal. e. Tesorería Municipal con el decreto antes mencionado procede a devolver la garantía al contratista a través de un oficio o documento conducto correspondiente dirigido al contratista.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate el orden de los criterios de desempate será el siguiente:

1)    Precio

2)    Capacidad Económica

3)    Comportamiento contractual anterior con organismos públicos.

4)    Cumplimiento formal de los requisitos.

5)    Experiencia.

6)    Ultimo criterio de desempate a quien haya subido primero su oferta de la licitación al portal www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Para realizar consultas en relación a la ADJUDICACIÓN de la Licitación será a través de Carta ingresada a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Collipulli, dirigida al señor Alcalde de la comuna y en atención a la licitación puntual señalando el nombre e ID de la compra. Dicha consulta será respondida mediante Oficio en el plazo de hasta 30 días de llegado el documento a la Unidad respectiva.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante el proceso de evaluación la Municipalidad de Collipulli, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales que no sean esenciales y permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieren a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación y para ello se otorgará un plazo de 24 o 48 horas, dependiendo del tipo de anexo solicitado. (Art.40 del reglamento de Compras Públicas).

La Municipalidad no solicitará ni permitirá la corrección de errores u omisiones de anexos u otra documentación, cuando los errores ahí contenidos alteren la esencia de la oferta original o su corrección le confiera al oferente observado una situación de privilegio frente al resto de los oferentes participantes de la propuesta.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.