Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
|
Beneficiario:
|
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
|
|
Fecha de vencimiento:
|
31-01-2024
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
Descripción:
|
Una vez adjudicada la licitación y previo a la firma del contrato, el Oferente Adjudicado deberá presentar el instrumento cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores.
Este instrumento deberá ser a la vista, de liquidez inmediata, de carácter irrevocable, tomada a favor de La Municipalidad de Canela, RUT Nº 69.041.300-0, domicilio Luis Infante N° 520, Canela, por un valor mínimo equivalente al 5% del valor total de la obra (IVA incluido), y cuya vigencia será el plazo de ejecución de las obras más 365 días corridos, fijándose dicho valor expresado en pesos chilenos (moneda nacional) o en Unidades de Fomento, en cuyo caso deberá ser equivalente al valor del contrato (IVA incluido) considerando el valor de la Unidad de Fomento correspondiente a la fecha de firma del contrato. El plazo señalado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, prevalecerá respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la Licitación del portal Mercado Público, en consideración a la fecha definitiva en que se suscriba el Contrato.La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser entregada a la Secretaría Comunal de Planificación para su revisión, aprobación y posterior envío a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad, para su custodia y resguardo, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica, esto previo a la firma del Contrato.En el caso de presentar pólizas de seguro como garantía de fiel cumplimiento de contrato, éstas deben renunciar expresamente a las cláusulas de arbitraje y deben incluir en las cláusulas especiales el pago de remuneraciones, multas y cotizaciones de sus trabajadores. El asegurado y beneficiario principal deberá ser exclusivamente La Ilustre Municipalidad de Canela. Si esta Póliza tuviere deducible, éste deberá ser cubierto por el adjudicatario mediante otra garantía de las señaladas en este artículo y que cumpla con los requisitos de las bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el título de la Póliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podrá examinar el articulado de la Póliza o sus endosos para confirmar tal situación, y en caso de determinarse no tener ese carácter, no recibirá la Póliza o la devolverá como garantía solicitando su cambio por otra garantía que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos deberá tenerse cuenta el plazo que la adjudicataria tiene para presentar la garantía.
Si en el curso del contrato se introdujeren modificaciones al proyecto u obras extraordinarias sin ampliación de plazo, deberán también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje indicado, sobre el monto de estas obras adicionales y con una vigencia similar a la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
|
|
|
|
Glosa:
|
Deberá ser tomada en pesos chilenos o en Unidades de Fomento y en su glosa debe decir: Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato Ejecución de las Obras, Licitación Pública ID: 703036-16-LP22, “Construcción Techado Multicancha Centro Juvenil Mincha Norte, Canela”.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato procederá una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras por parte de la Comisión de Recepción del Contrato y la liquidación del contrato aprobado a través del Decreto Alcaldicio correspondiente. La Inspección Técnica del Contrato informará y solicitará su devolución a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Canela.
|
|
Otras Garantías
|
Beneficiario:
|
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
|
|
Fecha de vencimiento:
|
28-02-2025
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
|
Descripción:
|
Una vez que las obras cuenten con Recepción Provisoria y como requisito para la presentación del último estado de pago de la obra y a la devolución de la Garantía de “Fiel cumplimiento del contrato”, el Contratista deberá tomar una Garantía por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato y sus aumentos o disminuciones cuando corresponda, a favor de la Ilustre Municipalidad de Canela, RUT: N°69.041.300-0, domiciliado en calle Luis Infante N°520, Canela Baja.La Garantía deberá tener una vigencia mínima de 13 meses a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.Esta garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
|
|
|
|
Glosa:
|
Deberá ser tomada en pesos chilenos o en Unidades de Fomento y en su glosa debe decir: “Garantía de Correcta ejecución de las obras, “Licitación Pública ID N°:703036-16-LP22, “Construcción Techado Multicancha Centro Juvenil Mincha Norte, Canela”.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La Garantía será devuelta al Contratista con posterior a la fecha de la Recepción Definitiva, previa liquidación del contrato, solicitada por el Contratista, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal derivada de daños a terceros o de ruina, según las reglas generales.
|
|